水电劳务转包协议书

水电劳务转包协议书甲方（转包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方承接了相关水电工程项目，并已与业主方签订了水电工程承包合同，现甲方拟将该水电工程中的劳务部分转包给乙方。为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经双方平等、自愿、协商一致，达成如下协议：一、转包标的物及服务具体描述1.工程名称：[具体水电工程项目名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.劳务转包范围：包括但不限于该水电工程项目中的所有水电线路铺设、设备安装、调试、维修等劳务工作，具体涵盖[详细列举水电工程涉及的各个劳务工作内容，如室内外电线电缆敷设、配电箱安装、灯具及插座安装、上下水管路安装等]。乙方应按照设计图纸、施工规范及甲方要求，完成上述范围内的全部劳务工作，并确保工程质量符合国家及地方相关标准以及合同约定。4.工程期限：预计开工日期为[具体年月日]，预计竣工日期为[具体年月日]。实际开工日期以甲方书面通知为准，但总工期不变。乙方应严格按照合同约定的工期完成劳务工作，因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[x%]向甲方支付违约金；因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权对乙方的劳务工作进行监督、检查，提出整改意见，并要求乙方按照要求进行整改。有权根据工程实际情况及业主方要求，对转包劳务范围、工作内容、工期等进行合理调整，但应提前通知乙方。按照本协议约定，在乙方完成相应劳务工作并经检验合格后，有权要求业主方支付相应款项，并在扣除应扣款项后，及时向乙方支付劳务费用。2.义务：向乙方提供与本劳务转包工程相关的施工图纸、技术资料及施工规范等文件，并进行必要的技术交底，确保乙方能够正确理解并按照要求进行施工。负责协调与业主方、监理单位及其他相关单位的关系，为乙方施工创造良好的外部条件。按照合同约定的时间和方式向乙方支付劳务费用。在乙方施工过程中，如因甲方原因导致乙方停工、窝工的，甲方应按照实际停工、窝工天数，以合同约定的日人工单价为标准，向乙方支付相应的费用。（二）乙方权利与义务1.权利：有权要求甲方按照本协议约定提供相关施工图纸、技术资料及技术交底，并在施工过程中获得甲方必要的指导和协助。按照合同约定的时间和方式，获得甲方支付的劳务费用。在施工过程中，如发现甲方提供的施工图纸、技术资料存在错误或不合理之处，有权及时通知甲方，并要求甲方进行更正。2.义务：组建一支具备相应资质和经验的劳务施工队伍，确保施工人员数量、技术水平满足工程需要。施工队伍人员应保持相对稳定，如需更换人员，应提前通知甲方并征得甲方同意。乙方施工人员应遵守国家法律法规、施工现场的各项规章制度，服从甲方的统一管理和指挥。严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料及施工规范进行施工，确保劳务工作质量达到国家及地方相关标准以及合同约定的要求。在施工过程中，应接受甲方及监理单位的质量监督检查，对检查中发现的质量问题及时进行整改，直至符合要求为止。负责为本方施工人员提供必要的劳动保护用品、安全防护用具等，并确保其正确使用。加强施工人员的安全教育培训，提高施工人员的安全意识，遵守施工现场的安全操作规程，杜绝安全事故的发生。因乙方原因导致安全事故的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。自行负责施工所需的机械设备、工具等，并确保其性能良好、能够正常使用。因乙方机械设备、工具等原因导致工程延误或质量问题的，乙方应承担相应责任。按照合同约定的工期完成劳务工作，并在竣工后及时清理施工现场，做到工完场清。负责保管甲方提供的施工图纸、技术资料等文件，不得擅自转借、复制或泄露给第三方。工程竣工后，应将上述文件完整无损地返还给甲方。三、劳务费用及支付方式1.劳务费用：本劳务转包工程的总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。该价款为固定总价，不因任何因素调整（除本协议约定的调整情况外）。上述劳务费用包含乙方完成本协议约定劳务工作所需的全部费用，包括但不限于劳务报酬、施工人员工资、劳动保护用品费、安全防护用具费、机械设备及工具费、管理费、利润、税金等一切费用。2.支付方式：本协议签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付劳务费用的[x%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方完成本协议约定劳务工作总量的[x%]后，经甲方及监理单位验收合格，甲方向乙方支付劳务费用的[x%]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程全部竣工并经业主方、甲方及监理单位验收合格后，甲方向乙方支付至劳务费用的[x%]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。剩余劳务费用的[x%]作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[x]个月后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程质量及验收1.工程质量标准：乙方应确保其完成的劳务工作质量符合国家及地方现行的水电工程施工质量验收规范及标准，同时满足业主方与甲方签订的水电工程承包合同中关于质量的要求。乙方在施工过程中应建立质量自检制度，对每道工序进行质量检验，合格后方可进行下一道工序。隐蔽工程在隐蔽前，乙方应通知甲方及监理单位进行验收，验收合格后方可隐蔽。2.验收程序：乙方完成每阶段劳务工作后，应提前通知甲方及监理单位进行验收。甲方及监理单位应在接到乙方通知后的[x]个工作日内组织验收。验收合格的，双方应签署验收文件；验收不合格的，乙方应按照甲方及监理单位提出的整改意见及时进行整改，直至验收合格为止。整改费用由乙方自行承担，且整改期间不计入工期。如乙方在规定时间内未完成整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权另行安排人员进行整改，由此产生的费用全部由乙方承担，甲方还可从乙方应得的劳务费用中扣除相应款项。工程全部竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告及相关验收资料。甲方应在接到乙方竣工报告及验收资料后的[x]个工作日内组织业主方、监理单位及相关部门进行竣工验收。如经验收合格，各方应签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照要求进行整改，直至达到验收标准为止。五、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本协议约定的时间和方式向乙方支付劳务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[x%]向乙方支付违约金。若因甲方原因导致乙方无法正常施工，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定的工期完成劳务工作，每延误一天，应按照合同总价款的[x%]向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方完成的劳务工作质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工整改，直至达到质量要求为止。因返工整改导致工期延误的，乙方应按照上述工期延误的违约责任承担责任。如因乙方质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方擅自将本协议项下的劳务工作转包给第三方，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的预付款项，同时乙方应按照合同总价款的[x%]向甲方支付违约金。如因乙方转包行为给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方违反本协议约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的一切损失，并按照合同总价款的[x%]向甲方支付违约金。六、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，