封窗翻维修合同协议

封窗翻维修合同协议甲方（委托方）：姓名：__________________身份证号码：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（受托方）：公司名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方需要对封窗进行翻修维修，乙方具备相关的专业技能和经验，能够提供相应的服务。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行封窗翻维修事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.封窗现状甲方现有封窗[x]扇，位于[具体房屋地址]。封窗材质为[材质名称]，目前存在[具体问题描述，如玻璃破损、窗框变形、密封胶老化等]问题，影响了封窗的正常使用功能和安全性。2.维修内容玻璃更换：拆除原有破损玻璃，更换为符合国家标准的[玻璃规格，如厚度、材质等]安全玻璃，确保玻璃的透明度、强度和隔音性能符合要求。窗框修复与加固：对变形的窗框进行校正和修复，对松动或损坏的连接件进行更换，使用[加固材料名称]对窗框进行加固处理，增强窗框的稳定性和抗风压能力。密封胶更换：清除原有老化、开裂的密封胶，重新涂抹高质量的密封胶，确保封窗的密封性，防止雨水渗漏和空气进入室内。五金配件更换：检查并更换损坏的把手、合页、锁具等五金配件，确保五金配件的顺畅使用和良好的耐用性。3.维修标准乙方应按照国家及行业现行的相关标准、规范进行施工，确保封窗翻修维修后的质量符合安全、美观、实用的要求。维修后的封窗应具备良好的密封性、隔音性、隔热性和抗风压性能，玻璃无裂缝、气泡等缺陷，窗框无变形、松动，五金配件正常使用。乙方应提供维修后封窗的质量保证期为自维修完成之日起[x]个月，在质保期内如出现因乙方维修质量问题导致的故障或损坏，乙方应免费进行修复或更换。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督，提出合理的意见和建议。在乙方未按照合同约定履行义务时，有权要求乙方采取补救措施或解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。2.义务向乙方提供封窗的相关信息，包括但不限于封窗的原始情况、存在的问题等，以便乙方准确了解维修需求。协助乙方办理施工过程中可能需要的相关手续和许可，提供必要的施工条件，如施工现场的access权限、水电供应等。按照合同约定的时间和方式向乙方支付维修费用。在乙方施工期间，负责协调与其他相关方的关系，确保施工顺利进行，避免因第三方原因影响施工进度或质量。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付维修费用。在施工过程中，如因甲方提供的信息不准确或施工条件不具备等原因导致施工困难或延误，有权要求甲方承担相应的责任或采取措施解决问题。2.义务具备从事封窗翻修维修业务所需的资质证书和相关经验，确保施工人员具备相应的技能和从业资格。按照合同约定的维修内容、标准和时间进行施工，确保施工质量达到合同要求。在施工过程中，应严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因导致安全事故，由乙方承担全部责任。施工过程中产生的垃圾和废弃物应及时清理，保持施工现场的整洁卫生。在施工前，向甲方提供详细的施工计划和进度安排，告知甲方施工过程中可能出现的问题及应对措施。施工过程中如需对原设计或施工方案进行变更，应提前通知甲方，并经甲方书面同意后方可实施。在质保期内，对维修后的封窗提供免费的维修和保养服务，及时响应甲方提出的维修要求。如因乙方维修不及时或不当导致甲方损失扩大的，乙方应承担相应的赔偿责任。三、维修费用及支付方式1.维修费用本次封窗翻维修工程的总费用为人民币[x]元（大写：[大写金额]元整）。此费用为固定总价，包含乙方完成本合同约定的全部维修内容所需的人工费用、材料费用、设备费用、运输费用、管理费、利润、税费等一切费用，除因甲方提出的额外维修要求或不可抗力因素外，合同总价不再调整。2.支付方式预付款：合同签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付维修费用的[x]%作为预付款，即人民币[x]元（大写：[大写金额]元整）。进度款：乙方完成全部维修工作量的[x]%后，向甲方提交进度报告及付款申请，甲方在收到报告及申请后的[x]个工作日内，支付维修费用的[x]%，即人民币[x]元（大写：[大写金额]元整）。验收款：封窗翻维修工程全部完成并经甲方验收合格后，乙方提交验收报告及结算申请，甲方在收到报告及申请后的[x]个工作日内，支付剩余维修费用，即人民币[x]元（大写：[大写金额]元整）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、施工工期1.乙方应在合同签订且收到甲方预付款后的[x]个工作日内进场施工。2.本封窗翻维修工程的总工期为[x]个日历天，自乙方进场施工之日起计算。如因甲方原因导致施工延误或变更施工内容，工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[x]%向甲方支付违约金；如延误超过[x]天，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[x]%向甲方支付违约金。五、验收1.验收标准维修后的封窗应符合本合同约定的维修标准及国家相关质量标准。2.验收程序乙方完成施工后，应提前[x]个工作日通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[x]个工作日内组织验收。验收过程中，如发现维修质量不符合合同要求，甲方有权要求乙方限期整改，整改费用由乙方承担。整改完成后，乙方应再次通知甲方进行验收，直至验收合格为止。如因乙方原因导致验收不合格，乙方应在甲方要求的期限内完成整改并通过验收，每逾期一天，乙方应按照合同总金额的[x]%向甲方支付违约金；如乙方未能在规定期限内完成整改或经多次整改仍不合格，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[x]%向甲方支付违约金。验收合格后，甲乙双方应签署验收报告，作为乙方完成维修工作的依据。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定的时间和方式支付维修费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工作量对应的费用及违约金，同时工期相应顺延。若甲方因自身原因导致乙方无法按时施工或施工中断，应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于乙方的停工损失、材料设备的闲置损失、人员的窝工损失等，并相应顺延工期。若甲方擅自变更或解除合同，应按照合同总金额的[x]%向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的维修内容、标准、时间进行施工，应承担违约责任，负责无偿返工直至达到合同要求，由此造成的工期延误和甲方损失由乙方承担。若乙方施工质量不符合合同约定或国家相关标准，乙方应负责免费修复或更换，如因质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方擅自转包或分包本合同项下的维修工程，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[x]%向甲方支付违约金。若乙方违反安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任，如因安全事故给甲方或第三方造成损失的，乙方应负责赔偿。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法