工程木工劳务合同协议_第1页
工程木工劳务合同协议_第2页
工程木工劳务合同协议_第3页
工程木工劳务合同协议_第4页
工程木工劳务合同协议_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

工程木工劳务合同协议甲方(发包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(承包方):姓名:____________________身份证号码:________________地址:____________________联系方式:________________鉴于甲方拟进行[具体工程名称]工程施工,乙方具备木工劳务作业相应资质和能力,经双方友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,就甲方将该工程的木工劳务作业发包给乙方事宜,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:[具体工程名称]2.工程地点:[详细工程地点]3.工程内容及规模:本工程涉及的木工劳务作业内容包括但不限于[详细列举木工工作内容,如模板制作、安装、拆除,木方的加工与铺设等]。工程规模为[建筑面积或其他相关规模指标],具体以施工图纸及现场实际情况为准。二、劳务作业期限1.开始日期:[预计开始日期],具体以甲方书面通知为准。2.结束日期:[预计结束日期],具体根据工程实际进度确定,但总工期不得超过[合同约定的总工期天数]天。3.乙方应根据甲方的施工进度计划,合理安排劳务人员和施工设备,确保按时完成各阶段的木工劳务作业任务。如因甲方原因导致工期延误,乙方应积极配合,做好相关工作;如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。三、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬:双方约定,本工程木工劳务报酬按照以下方式计算:按照建筑面积计算,单价为每平方米[X]元,建筑面积以实际测量为准。或者按照木工实际完成的工作量计算,具体单价如下:模板制作:每立方米[X]元;模板安装:每平方米[X]元;木方加工:每立方米[X]元;木方铺设:每平方米[X]元;(如有其他分项工作,依次列举并注明单价)劳务报酬总价暂定为人民币[暂定总价金额]元,最终结算金额以实际完成的工作量为准。2.支付方式:甲方每月[具体支付日期]对乙方上月完成的工作量进行审核确认,并于审核确认后的[X]个工作日内支付上月已完工作量对应劳务报酬的[X]%。工程完工并经甲方、监理及相关部门验收合格后,甲方在[X]个工作日内支付至劳务报酬总价的[X]%。剩余劳务报酬总价的[X]%作为质量保证金,在工程竣工验收合格满[质保期期限]个月后,如无质量问题,甲方在[X]个工作日内一次性无息支付给乙方。四、双方权利义务(一)甲方权利义务1.权利:有权对乙方的劳务作业质量、进度、安全等进行监督检查,提出整改意见,并要求乙方限期整改。按照本合同约定的支付方式和时间向乙方支付劳务报酬。有权根据工程实际情况调整施工计划和劳务作业内容,但应提前通知乙方。2.义务:负责提供施工图纸、技术交底资料,并组织相关人员进行图纸会审和技术交底。负责协调施工现场各施工单位之间的关系,为乙方创造良好的施工条件。按照合同约定及时供应乙方施工所需的主要材料、构配件和设备,并确保其质量符合要求。如因甲方供应材料等原因导致乙方误工或窝工,甲方应承担相应责任。负责对乙方劳务人员进行安全教育培训,并提供必要的安全防护用品。按照国家和地方有关规定办理工程施工相关手续,并承担相应费用。(二)乙方权利义务1.权利:有权要求甲方按照本合同约定支付劳务报酬。有权要求甲方提供施工图纸、技术交底资料等相关文件。有权拒绝甲方违反法律法规和本合同约定的不合理要求。2.义务:乙方应具备从事木工劳务作业的相应资质证书,并向甲方提供相关资质证明文件。按照本合同约定的劳务作业期限、质量标准、施工规范等要求,组织具有相应技能和经验的劳务人员进行施工,确保按时、按质、按量完成劳务作业任务。负责对其劳务人员进行管理,包括但不限于考勤管理、工资发放、安全教育培训等,并承担因管理不善导致的一切责任。严格遵守国家和地方有关安全生产、环境保护等法律法规,制定安全操作规程,加强安全管理,确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故,乙方应承担全部责任。爱护甲方提供的施工设备、材料及其他设施,如有损坏或丢失,应照价赔偿。接受甲方及监理单位的监督检查,对提出的问题及时整改。按照国家和地方有关规定,为其劳务人员缴纳社会保险等费用,并承担相应责任。负责施工现场的文明施工,做到工完场清。五、质量标准1.乙方应按照国家和地方现行的木工施工质量验收规范及标准进行施工,确保劳务作业质量符合要求。2.工程质量验收以施工图纸、技术交底、国家和地方相关标准规范为依据。乙方完成每一道工序后,应先进行自检,自检合格后报甲方及监理单位验收,验收合格后方可进行下一道工序施工。如验收不合格,乙方应负责无偿返工直至达到质量标准,由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。3.在质保期内,乙方应负责对因自身原因造成的质量问题进行免费维修或返工。如乙方未在接到甲方通知后的[X]个工作日内进行维修或返工,甲方有权另行委托他人维修,费用从质量保证金中扣除,不足部分由乙方补足。六、安全施工1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规,建立健全安全生产管理制度,加强对劳务人员的安全教育培训,提高安全意识,确保施工安全。2.乙方应为其劳务人员配备必要的安全防护用品,并监督其正确佩戴和使用。如因乙方未提供或未监督劳务人员正确使用安全防护用品而导致安全事故,乙方应承担全部责任。3.乙方在施工现场应设置明显的安全警示标志,对存在安全隐患的部位应及时采取措施进行整改。如因乙方原因发生安全事故,乙方应立即采取救援措施,并及时报告甲方及相关部门。乙方应承担事故造成的全部损失,包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失赔偿、事故罚款等。4.甲方应定期对乙方进行安全生产检查,对发现的安全问题及时提出整改意见,乙方应积极配合整改。如乙方拒不整改或整改不力,甲方有权责令乙方停止施工,由此造成的损失由乙方承担。七、违约责任1.甲方违约责任:如甲方未按照本合同约定的支付方式和时间向乙方支付劳务报酬,每逾期一日,应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。如因甲方原因导致乙方误工或窝工,甲方应按照实际误工或窝工天数,以合同约定的日劳务报酬单价为标准向乙方支付误工费或窝工费。如甲方供应的材料、构配件和设备不符合质量要求或未按时供应,导致乙方误工或窝工,甲方应承担相应责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约责任:如乙方未按照本合同约定的劳务作业期限完成任务,每逾期一日,应按照劳务报酬总价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的,甲方有权解除本合同,并要求乙方返还已支付的劳务报酬,同时乙方应按照劳务报酬总价的[X]%向甲方支付违约金。如乙方劳务作业质量不符合要求,乙方应负责无偿返工直至达到质量标准,由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。如乙方返工后仍不符合质量标准,甲方有权解除本合同,并要求乙方返还已支付的劳务报酬,同时乙方应按照劳务报酬总价的[X]%向甲方支付违约金。如乙方违反安全施工规定,导致发生安全事故,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的全部损失。如乙方擅自将本合同项下的劳务作业转包或分包给他人,甲方有权解除本合同,并要求乙方返还已支付的劳务报酬,同时乙方应按照劳务报酬总价的[X]%向甲方支付违约金。乙方未按照本合同约定履行其他义务的,应承担因此给甲方造成的全部损失,并按照劳务报酬总价的[X]%向甲方支付违约金。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。2.本合同一式[X]份,甲乙双方各执[X]份,具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜,双方可另行协商并签订补充协议,补充协议与本合同具有同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论