建设施工合同纠纷和解协议

建设施工合同纠纷和解协议甲方：名称：[甲方公司全称]统一社会信用代码：[甲方公司代码]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方：名称：[乙方公司全称]统一社会信用代码：[乙方公司代码]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲乙双方就[具体建设工程名称]建设施工合同产生纠纷，现经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》相关规定，达成如下和解协议：一、建设工程基本情况1.工程名称：[具体建设工程名称]2.工程地点：[工程详细地点]3.工程内容及规模：[详细描述工程涵盖的具体项目、建筑面积、层数、结构形式等工程内容及规模情况]4.工程承包范围：[明确承包范围，如包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、给排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯等分部工程，以及具体的分项工程内容]二、纠纷情况说明在[具体时间段]，双方签订了关于上述建设工程的施工合同。在合同履行过程中，双方因[详细说明纠纷产生的原因，如工程进度款支付、工程质量标准、工程变更、工期延误等具体方面]产生分歧，进而引发纠纷。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照和解协议约定的内容履行义务。在乙方未履行和解协议约定的义务时，有权依据本协议及相关法律规定追究乙方的违约责任。2.义务按照和解协议约定的时间和方式向乙方支付款项。协助乙方办理与工程相关的手续，提供必要的文件和资料，确保工程顺利进行。对乙方在工程施工过程中的合理要求，在符合法律法规和本协议约定的前提下，应予以积极配合解决。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照和解协议约定支付款项。在甲方未履行和解协议约定的义务时，有权依据本协议及相关法律规定追究甲方的违约责任。2.义务按照和解协议约定的工程质量标准、工程进度等要求进行施工，并确保工程质量符合国家及地方现行的施工验收规范和质量检验评定标准的合格等级。负责施工现场的安全管理工作，承担施工期间因乙方原因导致的安全事故责任，采取必要的安全防护措施，确保施工人员和周边环境的安全。遵守国家及地方有关施工管理的法律法规，接受相关部门的监督检查，配合甲方办理工程竣工验收备案等手续。四、款项支付1.支付方式：甲方以[具体支付方式，如银行转账、支票等]方式向乙方支付款项。2.支付时间及金额在本和解协议签订后的[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程款人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此款项作为工程进度款，用于乙方继续开展工程施工相关工作。乙方完成[具体工程节点或阶段，如主体结构完工、竣工验收合格等]后的[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程款人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程通过竣工验收备案且双方完成工程结算后的[X]个工作日内，甲方向乙方支付至工程结算总价的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。剩余工程结算总价的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]年后的[X]个工作日内，如无质量问题，甲方向乙方一次性无息支付。五、工程质量与进度1.工程质量乙方应严格按照国家及地方现行的施工验收规范、质量检验评定标准以及双方签订的建设工程施工合同中约定的质量标准进行施工。在施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的质量监督检查，对发现的质量问题及时整改，直至达到合格标准。若工程质量经检验不符合上述标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格要求。因乙方返工造成的工期延误及费用增加，均由乙方自行承担。若因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。2.工程进度乙方应根据双方签订的建设工程施工合同及本和解协议约定的工期要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方及监理单位审核备案。乙方应严格按照施工进度计划组织施工，确保工程按时竣工。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。若因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。经甲方确认后，工期相应顺延。六、违约责任1.若甲方未按照本和解协议约定的时间和金额向乙方支付款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金，同时甲方应承担乙方因此造成的停工损失。2.若乙方未按照本和解协议约定的工程质量标准、工程进度等要求履行义务，应承担违约责任。除按照本协议相关条款承担返工、赔偿损失、支付违约金等责任外，如乙方的违约行为给甲方造成严重影响或重大损失的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。3.任何一方违反本和解协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[X]元（大写：[大写金额]）。如因违约行为给对方造成损失的，违约方还应承担赔偿责任。4.如一方违反本和解协议约定的其他条款，应承担因此给对方造成的全部损失，并按照合同总价款的[X]%向对方支付违约金。七、争议解决1.本和解协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本和解协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本和解协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。2.本和解协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本和解协议具有同等法律效力，如补充协议与本和解协议不一致的，以补充协议为准。3.本和解协议履行完毕后，双方基于原建设工程施工合同产生的权利义务关系即告终止，但本协议约定的质量保证金条款及争议解决条款除外。甲方（盖章）：____