建筑工装清包工合同协议

建筑工装清包工合同协议甲方（发包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：名称：__________________统一社会信用代码：__________________地址：__________________法定代表人：__________________联系电话：__________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供建筑工装清包工服务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及要求：乙方负责按照甲方提供的施工图纸、设计变更通知及相关规范要求，完成该建筑工装工程的清包工工作，具体工作内容包括但不限于[详细列举清包工涵盖的工作内容，如拆除工程、基础工程、主体结构工程、装饰装修工程（墙面、地面、天花板等具体部位的施工）、水电安装工程等]。乙方应确保所完成的工程质量符合国家现行的建筑工程施工质量验收规范及相关标准，达到[具体质量标准，如合格、优良等]。乙方在施工过程中应严格遵守施工现场的安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因导致安全事故，由乙方承担全部责任。二、承包方式乙方采用清包工方式承包本工程，即乙方负责提供完成本工程所需的全部人工，甲方负责提供完成本工程所需的全部材料、设备及构配件（以下简称"甲方供应材料"）。三、合同工期1.开工日期：[预计开工日期]2.竣工日期：[预计竣工日期]3.总工期：[工期天数]天4.工期延误：因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，并由甲方承担乙方因此造成的窝工、停工等损失。因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金；逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，并承担甲方因此遭受的全部损失。因不可抗力或其他不可归责于双方的原因导致工期延误的，工期相应顺延，双方互不承担责任。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程清包工合同总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，不因任何因素调整，但因设计变更、现场签证等原因导致的工程量增减除外。2.支付方式：工程进度款：乙方完成[具体工程进度节点，如基础工程完工、主体结构完工等]后，经甲方及监理单位验收合格，甲方在收到乙方提交的付款申请及相关资料后的[X]个工作日内，支付合同总价款的[X]%作为工程进度款。乙方完成全部工程内容，经甲方及相关部门验收合格后，甲方在收到乙方提交的付款申请及相关资料后的[X]个工作日内，支付至合同总价款的[X]%。质量保证金：合同总价款的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内一次性无息支付给乙方。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。有权根据工程实际情况，对工程设计、施工方案等提出变更要求，但应提前通知乙方。按照本合同约定的支付方式，按时支付工程价款。2.义务：负责提供施工所需的全部甲方供应材料，并按照施工进度及时供应到施工现场指定地点，确保乙方施工的顺利进行。负责协调施工现场周边关系，办理施工许可证等相关手续，确保施工合法合规。组织相关人员对乙方完成的工程进行验收，并及时签署验收意见。按照合同约定，向乙方提供施工图纸、设计变更通知等相关资料。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程价款。有权要求甲方提供施工所需的甲方供应材料，并对甲方供应材料的质量、规格、数量等进行检验，如发现问题应及时通知甲方。在施工过程中，有权根据施工现场实际情况，向甲方提出合理化建议。2.义务：按照本合同约定的承包方式、工程内容及要求，组织具备相应资质和经验的施工人员进行施工，确保工程质量和进度。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任，并负责赔偿甲方因此遭受的全部损失。负责施工过程中的环境保护工作，采取有效措施控制施工扬尘、噪声、废水等污染，达到国家和地方环保要求。按照施工图纸、设计变更通知及相关规范要求，严格控制施工质量，确保工程质量符合约定标准。在施工过程中，接受甲方及监理单位的监督检查，对提出的整改意见及时整改到位。负责施工现场的文明施工，保持施工现场整洁卫生，做到工完场清。按照合同约定的工期要求，合理安排施工进度，确保按时竣工。如因乙方原因导致工期延误，应按照本合同约定承担违约责任。负责施工过程中与其他施工单位的协调配合工作，确保施工顺利进行。工程竣工后，负责清理施工现场，将剩余材料、设备等清理出场，并提交工程竣工报告及相关资料。六、材料设备供应1.甲方供应材料：甲方应按照本合同约定的规格、型号、数量、质量要求及供应时间，将甲方供应材料供应到施工现场指定地点。乙方应对甲方供应材料进行检验，如发现材料的规格、型号、数量、质量等不符合合同约定，应及时通知甲方，甲方应负责更换或补齐。乙方负责甲方供应材料的现场保管工作，如因乙方保管不善导致材料丢失、损坏等，乙方应负责赔偿。2.乙方自行采购材料：乙方自行采购的材料应符合国家现行标准及本合同约定的质量要求，并提供产品合格证明等相关资料。乙方应对自行采购材料的质量负责，如因乙方采购的材料质量问题导致工程质量问题，乙方应承担全部责任，并负责赔偿甲方因此遭受的全部损失。七、工程质量及验收1.工程质量：乙方应严格按照国家现行的建筑工程施工质量验收规范及相关标准，以及施工图纸、设计变更通知等要求进行施工，确保工程质量符合约定标准。在施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的质量监督检查，对提出的质量问题及时整改到位。工程竣工后，乙方应提交工程竣工报告，并通知甲方进行验收。甲方应在收到乙方通知后的[X]个工作日内组织相关人员进行验收。如验收不合格，乙方应负责返工直至验收合格，由此产生的费用由乙方承担，工期不顺延。2.验收标准：本工程的验收标准按照国家现行的建筑工程施工质量验收规范及相关标准执行，同时应满足本合同约定的质量要求。工程竣工后，乙方应提交工程竣工报告、工程质量检验报告、工程技术资料等相关资料，作为工程验收的依据。八、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照本合同约定的支付方式按时支付工程价款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。如甲方供应的材料、设备等不符合合同约定，导致工程质量问题或工期延误，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。如甲方擅自变更工程设计、施工方案等，导致乙方增加工作量或费用，甲方应给予相应补偿。2.乙方违约责任：如乙方未按照本合同约定的承包方式、工程内容及要求进行施工，导致工程质量不符合约定标准，乙方应负责返工直至验收合格，由此产生的费用由乙方承担；如乙方拒绝返工或返工后仍不符合约定标准，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，并承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方未按照本合同约定的工期要求完成施工任务，每延误一天，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金；逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，并承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方在施工过程中违反安全操作规程，导致安全事故，乙方应承担全部责任，并负责赔偿甲方因此遭受的全部损失。如乙方未经甲方书面同意，擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，并承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方在施工过程中损坏甲方供应的材料、设备等，乙方应负责赔偿。九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议