高层水电劳务合同协议

高层水电劳务合同协议甲方（发包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（承包方）：公司名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________鉴于甲方拟对[高层建筑物名称]的水电工程进行施工，乙方具备相关水电劳务作业资质及能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将该高层水电劳务工程发包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[高层建筑物名称]水电劳务工程2.工程地点：[具体工程地点]3.工程规模：该高层建筑物为[X]层，建筑面积约为[X]平方米，水电劳务工程涵盖建筑物内所有水电线路及设备的安装、调试、维修等工作。4.工程内容：电气部分：包括但不限于从建筑物总配电箱至各楼层及各房间的照明线路敷设、插座线路敷设、动力线路敷设；配电箱、配电柜的安装与调试；灯具、开关、插座的安装；防雷接地系统的安装等。给排水部分：建筑物内所有生活用水管道、消防用水管道的安装，包括管道的切割、连接、固定；卫生洁具的安装，如马桶、洗手盆、淋浴喷头等；排水系统的安装，包括地漏、排水管道的敷设与连接，确保排水畅通；雨水排水系统的安装等。二、承包方式乙方以包工不包料的方式承包本合同约定的高层水电劳务工程。甲方负责提供水电工程所需的主要材料，如电线电缆、管材管件、配电箱柜、卫生洁具等，但乙方应提前向甲方提交详细的材料需求计划，以便甲方及时采购供应。乙方负责提供完成本工程所需的劳务人员、施工工具、设备及辅助材料等。三、合同工期1.开工日期：本工程计划于[具体开工日期]开工，以甲方书面通知为准。2.竣工日期：本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。在施工过程中，如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。3.工期调整：乙方应根据工程实际进展情况合理安排施工进度计划，并报送甲方审核。如遇设计变更、工程量增加、不可抗力等原因需要调整工期的，乙方应在情况发生后[X]天内书面通知甲方，经双方协商一致后签订工期调整协议。四、质量标准1.本工程质量标准应符合国家现行的水电工程施工质量验收规范及相关标准的要求，达到合格标准。乙方应严格按照施工图纸、施工规范及操作规程进行施工，确保工程质量。2.乙方在施工过程中应接受甲方及监理单位的监督检查，对发现的质量问题应及时整改。如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及经济损失由乙方承担。3.工程竣工后，乙方应向甲方提交工程质量验收报告，并协助甲方组织相关单位进行工程竣工验收。如工程验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至通过验收。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见和要求。有权根据工程实际情况调整施工计划和要求，但应提前通知乙方。有权对乙方提交的材料需求计划进行审核，并按照合同约定及时供应材料。如乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，直至解除合同。2.义务：按照合同约定向乙方支付劳务费用。提供施工所需的施工图纸、技术资料等，并向乙方进行技术交底。协调施工现场各方面的关系，为乙方创造良好的施工条件。负责组织工程竣工验收，并按照合同约定支付工程尾款。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用。有权要求甲方提供施工所需的施工图纸、技术资料等，并要求甲方进行技术交底。有权对甲方供应的材料进行检验，如发现质量问题有权要求甲方更换。在施工过程中，如因甲方原因导致施工困难或无法施工，乙方有权要求甲方给予合理补偿。2.义务：按照合同约定的质量标准、工期要求及施工规范进行施工，确保工程质量和进度。组织具有相应资质和经验的劳务人员进场施工，并负责劳务人员的管理、培训和安全教育。负责施工过程中的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方及监理单位的管理。按照甲方要求及时提交施工进度报表、质量验收报告等相关资料。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。六、劳务费用及支付方式1.劳务费用：本工程劳务费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]），此费用为固定总价，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。2.支付方式：工程开工后，甲方在乙方提交当月已完工程量报表并经审核确认后的[X]个工作日内，支付当月已完工程量劳务费用的[X]%。工程施工至[具体进度节点]，甲方在乙方提交该进度节点已完工程量报表并经审核确认后的[X]个工作日内，支付至已完工程量劳务费用的[X]%。工程竣工并经甲方组织相关单位验收合格后，甲方在乙方提交工程竣工结算报告并经审核确认后的[X]个工作日内，支付至劳务费用总额的[X]%。工程竣工验收合格满[X]个月后，如无质量问题及其他纠纷，甲方在[X]个工作日内支付剩余劳务费用（即劳务费用总额的[X]%）。3.支付凭证：乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。七、材料供应1.甲方负责按照乙方提交的材料需求计划及时供应水电工程所需的主要材料，材料的规格、型号、质量等应符合设计要求及国家相关标准。2.乙方应在材料到货前[X]天通知甲方，甲方应及时组织人员进行验收。如发现材料质量问题或规格型号不符，乙方有权要求甲方更换。3.乙方负责对甲方供应的材料进行妥善保管，因乙方保管不善导致材料损坏、丢失的，乙方应负责赔偿。4.施工过程中，如因甲方材料供应不及时导致乙方停工、窝工的，甲方应承担相应的损失。八、施工安全与环境保护1.施工安全：乙方应建立健全施工现场安全管理制度，加强对劳务人员的安全教育培训，提高安全意识，确保施工安全。乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护用品和消防器材。乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，如因乙方原因发生安全事故，乙方应立即采取措施进行抢救，并承担全部责任及由此造成的一切损失。甲方有权对乙方的施工安全进行监督检查，如发现安全隐患，有权要求乙方立即整改。2.环境保护：乙方应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施减少施工过程中的扬尘、噪声、废水等污染，保护周边环境。乙方应合理安排施工时间，避免在居民休息时间进行高噪声作业。如需夜间施工，应提前办理相关手续，并公告附近居民。施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾应及时清理，运至指定的垃圾处理场进行处理，不得随意丢弃。九、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付劳务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。如甲方未按照合同约定提供施工所需的材料、图纸、技术资料等，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担由此给乙方造成的工期延误及经济损失。如甲方擅自变更施工计划或要求，导致乙方增加工作量或造成工期延误的，甲方应给予乙方相应的补偿。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及经济损失由乙方承担。如乙方返工后仍无法达到合格标准，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的劳务费用，同时乙方应按照劳务费用总额的[X]%向甲方支付违约金。如乙方未按照合同约定的工期要求完成施工任务，每逾期一天，应按照劳务费用总额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的劳务费用，同时乙方应按照劳务费用总额的[X]%向甲方支付违约金。如乙方违反施工现场安全管理制度或环境保护规定，导致发生安全事故或环境污染事件的，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。同时，甲方有权视情节轻重扣除乙方部分或全部劳务费用。如乙方擅自将本工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的劳务费用，同时乙方应按照劳务费用总额的[X]%向甲方支付违约金。十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并