建设工程增补合同协议_第1页
建设工程增补合同协议_第2页
建设工程增补合同协议_第3页
建设工程增补合同协议_第4页
建设工程增补合同协议_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程增补合同协议甲方(发包人):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(承包人):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了[原合同名称](以下简称"原合同"),就[项目名称]建设工程事宜达成了一系列协议。现因[具体原因],双方经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,就原合同的增补事宜达成如下协议:一、增补内容概述1.标的物或服务具体描述工程内容:本次增补涉及在原合同基础上增加[具体工程部位或工作内容]的建设,具体包括但不限于[详细描述新增工程的各项工作任务,如[举例:新增一层楼的主体结构施工,包括混凝土浇筑、钢筋绑扎、模板支设等工作;新增外立面装饰工程,包括石材幕墙安装、玻璃幕墙安装等工作]。服务范围:乙方应按照本协议及相关技术规范要求,为上述新增工程提供全面的施工服务,包括但不限于施工图纸深化设计、材料采购、工程施工、质量检验、安全管理、竣工验收等全过程服务。2.合同金额及支付方式增补合同金额:本增补合同协议的总金额为人民币[大写金额]元整(小写:¥[具体金额]元)。此金额为固定总价,包含完成本次增补工程所需的全部费用,除因本协议约定的调整事项外,不因任何因素调整。支付方式:预付款:甲方在本协议签订后[X]个工作日内,向乙方支付增补合同金额的[X]%作为预付款,即人民币[大写金额]元整(小写:¥[具体金额]元)。工程进度款:乙方按照工程进度完成[具体工程进度节点,如基础工程完工、主体结构完成至[具体层数或比例]等],经甲方及监理单位验收合格后,甲方在[X]个工作日内支付至该部分已完工程价款的[X]%。竣工验收款:工程全部完工并通过竣工验收后,甲方在[X]个工作日内支付至增补合同金额的[X]%。质量保证金:剩余增补合同金额的[X]%作为质量保证金,在工程竣工验收合格满[X]年后,如无质量问题,甲方在[X]个工作日内无息支付给乙方。二、双方权利义务(一)甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查,提出意见和建议,并要求乙方按照本协议及相关规范进行整改。有权根据工程实际情况,对增补工程的设计、施工方案等提出合理变更要求,但应提前通知乙方,并承担因变更引起的费用增加及工期延误责任。2.义务按照本协议约定的支付方式和时间,及时向乙方支付工程款。负责协调施工现场周边关系,为乙方施工创造良好的外部条件。提供施工所需的基础资料,包括但不限于施工现场的地质勘察报告、地下管线资料等,并保证资料的真实性和完整性。组织相关人员对乙方完成的工程进行验收,对验收合格的工程及时予以确认。(二)乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付工程款。有权根据工程实际情况,提出关于工程变更、工期调整等方面的合理建议,但需经甲方及相关部门批准。2.义务按照本协议及原合同的约定,组织施工力量,确保增补工程按时、按质、按量完成。严格按照国家及地方现行的施工规范、质量验收标准进行施工,确保工程质量达到合格标准。在施工过程中,接受甲方及监理单位的监督检查,对提出的问题及时整改。负责施工现场的安全管理工作,制定安全管理制度,采取必要的安全防护措施,确保施工安全。因乙方原因发生安全事故,由乙方承担全部责任。按照相关规定做好施工现场的环境保护工作,减少施工对周边环境的影响。工程竣工后,及时整理并向甲方提交竣工资料,包括但不限于施工图纸、施工记录、质量检验报告、竣工验收报告等,确保资料真实、完整、有效。三、工程工期1.本增补工程的总工期为[X]日历天,自本协议签订之日起计算。乙方应在开工前[X]天向甲方提交详细的施工进度计划,经甲方及监理单位审核确认后严格执行。2.因甲方原因导致工程延误的,工期相应顺延,甲方应承担由此给乙方造成的损失;因乙方原因导致工程延误的,工期不予顺延,乙方应承担相应的违约责任。3.如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致工程延误的,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明文件,经甲方确认后,工期相应顺延。四、工程质量1.乙方应确保增补工程质量符合国家及地方现行的施工规范、质量验收标准以及本协议约定的要求,达到[具体质量等级,如合格、优良等]标准。2.在工程施工过程中,乙方应建立质量管理体系,加强质量控制,严格执行"三检"制度,即自检、互检、专检。每道工序完成后,必须经乙方自检合格后报监理单位验收,验收合格后方可进行下一道工序施工。3.工程竣工后,乙方应向甲方提交工程质量保修书,明确质量保修范围、期限和责任等内容。质量保修期限按照国家相关规定执行,在质量保修期内,乙方应按照约定履行保修义务,对出现的质量问题及时进行维修。如因乙方原因导致的质量问题,乙方应承担全部维修费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定的时间和金额支付工程款,每逾期一天,应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付已完工程价款及相应的违约金,同时工期相应顺延。因甲方原因导致工程变更或延误工期给乙方造成损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的工期完成增补工程,每逾期一天,应按照增补合同金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的,甲方有权解除本协议,乙方应返还甲方已支付的全部款项,并按照增补合同金额的[X]%向甲方支付违约金,同时承担甲方因此遭受的损失。若乙方施工的增补工程质量不符合本协议约定的标准,乙方应负责无偿返工直至达到合格标准,由此造成的工期延误和费用增加由乙方自行承担。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的,乙方应承担全部赔偿责任。乙方违反本协议约定的其他义务,应承担因此给甲方造成的全部损失,并按照增补合同金额的[X]%向甲方支付违约金。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字(盖章)之日起生效,与原合同具有同等法律效力。本协议未涉及的原合同条款继续有效,双方应按照原合同约定履行各自义务。2.本协议一式[X]份,甲乙双方各执[X]份,具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜,双方可另行协商并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议不一致的,以补充协议为准。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论