2025建筑施工合同范本模板

2025建筑施工合同范本模板建筑施工合同协议书本协议书以下简称"本合同"由下列双方签订：发包方（以下简称"甲方"）：地址：法定代表人：联系方式：承包方（以下简称"乙方"）：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就本工程施工事宜协商一致，达成如下条款：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5质量标准：第二条承包范围2.1乙方承包范围包括但不限于：2.2乙方负责完成所有相关的施工工作，包括但不限于：2.3乙方承包范围不包括：第三条合同期限3.1开工日期：年月日3.2竣工日期：年月日3.3合同总工期：日历天3.4工期顺延条款：第四条合同价款4.1合同总价：人民币元（大写：）4.2付款方式：4.2.1预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元；4.2.2进度款：按施工进度分阶段支付，具体支付节点为：；4.2.3结算款：工程竣工验收合格后，双方进行最终结算，结算款为合同总价减去已付工程款；4.3付款时间：甲方应在收到乙方提交的完整付款申请后个工作日内完成支付；4.4乙方账户信息：开户银行：银行账号：第五条双方权利与义务5.1甲方权利：5.1.1监督乙方施工进度、质量、安全等事项；5.1.2检查乙方施工资质、人员资格；5.1.3按本合同约定支付工程款；5.1.4及时提供施工所需材料、设备；5.2甲方义务：5.2.1按合同约定支付工程款；5.2.2协调施工现场周边关系；5.2.3按时提供施工图纸和技术资料；5.3乙方权利：5.3.1要求甲方按约定支付工程款；5.3.2要求甲方提供施工所需的材料、设备；5.3.3获得因甲方原因导致的停工、窝工补偿；5.4乙方义务：5.4.1按图纸、规范、合同组织施工；5.4.2保证施工质量符合国家规范标准；5.4.3按时完成施工任务；5.4.4负责施工现场安全、文明施工；5.4.5按规定对施工人员进行培训，缴纳相关费用；5.4.6服从甲方及监理单位的监督和管理；第六条安全文明施工6.1安全施工6.1.1乙方应编制安全施工方案并经甲方批准；6.1.2乙方必须为施工人员购买意外伤害保险；6.1.3乙方应严格执行安全操作规程，确保施工安全；6.1.4如发生安全事故，乙方应立即报告甲方并自行处理，所需费用由乙方承担；6..2文明施工6.2.1现场应保持整洁，材料堆放有序；6.2.2施工垃圾应及时清理；6.2.3施工人员应着装整齐，佩戴安全帽；6.2.4现场应设置必要的安全标志和防护措施；第七条工程变更与签证7.1变更程序7.1.1甲方需变更工程内容时，应以书面形式通知乙方；7.1.2乙方收到变更通知后，应在日内提出变更实施方案；7.1.3变更实施方案经双方确认后方可实施；7.2签证程序7.2.1变更内容完成后，乙方应立即提交签证申请；7.2.2签证申请应包括变更内容、工作量、费用计算等；7.2.3甲方应在收到签证申请后日内完成审核并签证；第八条工程验收与保修8.1验收标准8.1.1工程质量应符合国家规范标准；8.1.2工程资料应完整规范；8.1.3竣工验收应由双方共同参与并形成验收报告；8.2保修条款8.2.1保修范围：8.2.2保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期为年；8.2.3保修责任：在保修期内，乙方应免费修复因施工质量导致的损坏；8.2.4紧急情况处理：如发生紧急情况，乙方应在接到通知后小时内到达现场处理；第九条违约责任9.1甲方违约责任9.1.1甲方逾期支付工程款的，每逾期一日，应按逾期金额的‰支付违约金；9.1.2甲方提供的材料、设备不符合约定的，应承担更换或退货的费用；9.2乙方违约责任9.2.1乙方未按期完成施工任务的，每逾期一日，应按合同总价的‰支付违约金；9.2.2乙方施工质量不符合要求的，应负责返工并承担相关费用；9.2.3乙方擅自转包或分包工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价%的违约金；第十条争议解决10.1双方协商解决；10.2协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼；第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议；11.2本合同一式份，甲乙双方各执份；11.3本合同自双方签字盖章之日起生效；甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：