2025年建筑工程施工合同模板书范本

2025年建筑工程施工合同模板书范本第一条合同双方1.1甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系方式：1.2乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系方式：第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3建筑面积：平方米2.4结构类型：2.5设计单位：2.6监理单位：第三条承包范围3.1乙方承包的工程范围包括但不限于以下内容：（1）土建工程：地基与基础、主体结构、墙体砌筑、楼地面等；（2）安装工程：给排水、电气、通风空调、消防等；（3）其他：。第四条合同工期4.1开工日期：年月日4.2竣工日期：年月日4.3总工期：天（日历日，包括法定节假日）。4.4乙方应在合同签订后日内提交详细的施工进度计划，并经甲方确认后执行。如因乙方原因导致工期延误，每逾期一日，乙方向甲方支付违约金人民币元。第五条质量标准及验收5.1工程质量要求：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及其他相关国家标准、地方标准。5.2主要材料和设备的品牌及规格：见附件。5.3验收程序：隐蔽工程验收、分部分项工程验收、竣工验收均需按照国家规范进行，甲方应在接到乙方通知后日内组织验收。第六条合同价款6.1本合同总价为人民币元（大写：）。6.2合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润等所有费用。6.3付款方式：（1）预付款：合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%，即人民币元；（2）进度款：按月支付，每月日前乙方向甲方提交上月完成工程量报告，经甲方审核确认后，于下月日前支付至当月完成工程量的%；（3）竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付至合同总价的%；（4）剩余%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性无息返还。第七条材料与设备供应7.1由甲方提供的材料：见附件，乙方应提前日提交材料计划。7.2由乙方提供的材料：必须符合设计要求和国家标准，并提供合格证明文件。7.3设备由方提供，应在进场前日向对方提供技术参数及验收标准。第八条施工与设计变更8.1乙方应严格按照施工图纸、技术规范及相关法律法规进行施工，不得擅自修改设计。8.2因甲方原因需要设计变更的，乙方应无条件执行，并在收到变更通知后日内提交变更费用报告；因乙方原因导致的设计变更，费用由乙方承担。第九条工程签证9.1签证范围：施工过程中发生的工程量增加或减少、窝工、停工等事项。9.2签证程序：乙方应在事件发生后日内向甲方提交签证申请，并附相关证明材料，经甲方审核确认后生效。第十条安全文明施工10.1乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工现场安全。10.2乙方应采取有效措施防止扬尘、噪声等污染，做到文明施工。10.3因乙方原因造成的安全事故，责任由乙方承担。第十一条竣工验收11.1工程竣工后，乙方应在日内向甲方提交竣工验收申请及完整的竣工资料。11.2验收不合格的工程，乙方应在日内完成整改并重新申请验收。第十二条结算与保修12.1竣工验收合格后日内，乙方向甲方提交结算报告，双方在日内完成审核。12.2保修期：自竣工验收合格之日起计算，土建工程为年，防水工程为年，安装工程为年。12.3保修期内因乙方施工质量问题造成的维修费用由乙方承担。第十三条违约责任13.1因甲方原因导致工期延误的，甲方应赔偿乙方相应损失；因乙方原因导致工期延误的，每逾期一日，乙方向甲方支付违约金人民币元。13.2乙方未按约定质量标准施工的，应在限期内整改，并承担相应的返工费用。13.3任何一方无正当理由解除合同的，应向对方支付合同总价%的违约金。第十四条争议解决14.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。第十五条补充条款15.1双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。15.2未尽事宜，双方可协商解决。第十六条其他16.1本合同自双方签字盖章之日起生效。16.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：