电缆桥架劳务合同协议

电缆桥架劳务合同协议甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：姓名：____________________身份证号码：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方有电缆桥架安装等相关劳务需求，乙方具备提供相应劳务服务的能力，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行电缆桥架劳务事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.劳务内容乙方负责甲方指定项目的电缆桥架安装劳务工作，具体包括但不限于电缆桥架的搬运、安装、固定、连接、调试等全部施工操作，确保电缆桥架安装符合相关规范及甲方要求。2.施工地点[详细施工地点]3.施工期限自本合同生效之日起[预计开始日期]开始施工，至[预计结束日期]完成全部劳务工作，共计[工期天数]天。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。4.质量标准乙方应按照国家现行的电缆桥架安装工程施工质量验收规范及标准进行施工，确保所安装的电缆桥架牢固、整齐、美观，满足甲方使用要求。具体质量要求如下：电缆桥架的水平度偏差不超过[X]mm/m，垂直度偏差不超过[X]mm/m。桥架之间的连接应紧密、可靠，接地良好，接地电阻符合设计要求。桥架的安装位置应准确无误，符合设计图纸及现场实际情况。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的劳务工作进行监督、检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照本合同约定的质量标准、工期要求完成劳务工作。2.义务向乙方提供施工所需的相关图纸、技术资料及必要的施工条件，协助乙方办理施工过程中可能涉及的相关手续。按照本合同约定及时支付乙方劳务费用。协调与其他施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定提供施工条件和支付劳务费用。对甲方提出的不合理要求有权拒绝。2.义务按照本合同约定及相关规范要求组织施工，确保劳务工作质量和工期。配备具备相应资质和经验的施工人员，并负责施工人员的管理、安全培训及安全教育，承担施工过程中的安全责任。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的监督管理。爱护甲方提供的施工设备、材料及其他财物，如有损坏或丢失，应照价赔偿。负责施工过程中的环境保护工作，采取有效措施减少施工对环境的影响。在施工过程中如发现图纸或现场实际情况与合同约定不符，应及时通知甲方，协商解决方案。三、劳务费用及支付方式（一）劳务费用本合同劳务费用总计为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此费用为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方变更施工内容或增加工作量导致费用增加的除外。（二）支付方式1.合同签订后，甲方支付乙方劳务费用的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.乙方完成电缆桥架安装工作量的[中间付款比例]后，甲方支付乙方劳务费用的[中间付款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.全部劳务工作完成并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余劳务费用，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。4.乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定及时支付乙方劳务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[逾期付款期限]天的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及损失由甲方承担。2.若甲方未按照本合同约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工，应承担乙方因此造成的窝工、停工等损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本合同约定的质量标准完成劳务工作，应负责无偿返工直至达到质量要求，由此造成的工期延误及甲方损失由乙方承担。如乙方返工后仍不符合质量标准，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的劳务费用，同时乙方应按照合同总金额的[质量违约违约金比例]向甲方支付违约金。2.若乙方未按照本合同约定的工期完成劳务工作，每逾期一天，应按照合同总金额的[工期违约违约金比例]向甲方支付违约金。逾期超过[工期违约期限]天的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的劳务费用，同时乙方应按照合同总金额的[工期违约额外违约金比例]向甲方支付违约金。3.若乙方施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部赔偿责任，如因乙方原因给甲方造成其他损失的，乙方也应承担赔偿责任。4.若乙方违反施工现场的规章制度或不服从甲方的监督管理，甲方有权要求乙方改正，如乙方拒不改正，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的劳务费用，同时乙方应按照合同总金额的[违规违约违约金比例]向甲方支付违约金。五、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同有冲突之处，以补充协议为准。甲方（盖章）：_____________