内墙抹灰施工合同

内墙抹灰施工合同合同编号：__________甲方（发包人）：公司名称：[具体公司名称]地址：[具体地址]联系方式：[具体联系方式]乙方（承包人）：公司名称：[具体公司名称]地址：[具体地址]联系方式：[具体联系方式]第二章工程概况1.工程名称：[具体内墙抹灰工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：包括但不限于室内墙面的基层处理、抹灰施工等，具体施工范围以图纸及双方确认的内容为准。4.工程规模：建筑面积[具体面积]平方米，墙面总面积[具体面积]平方米。第三章合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期总日历天数：[具体天数]。如因不可抗力、甲方原因或乙方原因导致工期延误，双方应根据实际情况协商调整工期。第四章质量标准1.抹灰工程质量标准：墙面应平整、垂直，阴阳角方正，无裂缝、空鼓、脱落等缺陷。表面应光滑、细腻，颜色均匀一致。2.验收标准：按照国家相关标准及行业规范进行验收，验收时应提供相关的施工记录、检验报告等资料。如验收不合格，乙方应在规定的时间内进行整改，直至验收合格。第五章合同价款与支付1.合同总价：人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。该总价包括材料、人工、设备、运输、管理等所有费用，除非另有约定，合同总价不作调整。2.付款方式：预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价的[X]%作为预付款。进度款：按工程进度分阶段支付，每次支付合同总价的[X]%，当工程进度达到[具体阶段]时支付。竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价的[X]%。质保金：预留合同总价的[X]%作为质保金，自工程竣工验收合格之日起[X]个月后无质量问题一次性无息退还。3.付款时间：乙方应按照甲方要求的时间和方式提交付款申请及相关资料，甲方应在收到申请后的[X]日内完成审核并支付相应款项。如甲方未按约定时间支付款项，每逾期一日，应按照未支付款项的[X]%向乙方支付违约金。第六章材料供应1.材料供应范围：乙方负责提供抹灰工程所需的全部材料，包括但不限于水泥、砂、石灰等。2.材料质量标准：所供应的材料应符合国家相关标准及行业规范的要求，具有质量检验报告和合格证明。乙方应保证材料的质量和功能，如因材料质量问题导致工程质量问题，乙方应承担全部责任。3.材料供应时间：乙方应按照工程进度计划提前[X]天向甲方提交材料供应计划，甲方应及时配合乙方进行材料的采购和供应。如因甲方原因导致材料供应延误，影响工程进度，乙方不承担违约责任。第七章工程变更1.工程变更的范围：包括但不限于工程设计变更、工程量增加或减少、施工工艺变更等。2.工程变更的程序：乙方应在工程变更发生后的[X]日内，向甲方提交工程变更申请及相关资料。甲方应在收到申请后的[X]日内进行审核，并将审核意见书面通知乙方。如甲方同意变更，双方应签订工程变更协议；如甲方不同意变更，应说明理由。工程变更协议应明确变更的内容、工程量、价款调整等事项，经双方签字盖章后生效。3.工程变更的价款调整：工程变更引起的价款调整应按照国家相关标准及行业规范进行计算，如无相关标准和规范，双方应协商确定。第八章竣工验收1.竣工验收的条件：工程已按照设计要求和合同约定完成。工程质量符合国家相关标准及行业规范的要求。乙方已提交完整的施工资料和验收报告。2.竣工验收的程序：乙方应在工程竣工前[X]日通知甲方进行验收，并提交竣工验收申请及相关资料。甲方应在收到申请后的[X]日内组织验收，如逾期未组织验收，视为验收合格。验收时，双方应共同对工程质量进行检查和评定，如发觉质量问题，乙方应在规定的时间内进行整改，直至验收合格。3.竣工验收的标准：按照国家相关标准及行业规范进行验收，验收合格后双方应签订竣工验收报告。第九章质量保修1.质量保修范围：包括但不限于墙面抹灰工程的裂缝、空鼓、脱落等质量问题。2.质量保修期限：自工程竣工验收合格之日起[X]年。3.质量保修责任：在质量保修期限内，如出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。如因乙方原因导致质量问题无法及时维修或更换，甲方有权委托第三方进行维修，费用由乙方承担。第十章违约责任1.发包人的违约责任：如甲方未按约定时间支付款项，每逾期一日，应按照未支付款项的[X]%向乙方支付违约金。如甲方原因导致工程延误，应承担乙方因此而产生的窝工损失及其他费用。如甲方提供的材料或设备不符合要求，导致工程质量问题，甲方应承担相应的责任。2.承包人的违约责任：如乙方未按约定时间完成工程或未达到质量标准，每逾期一日，应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。如逾期超过[X]日，甲方有权解除合同，乙方应承担由此造成的全部损失。如乙方在施工过程中违反安全操作规程，导致安全，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此而产生的损失。如乙方擅自变更工程设计或施工方案，造成工程质量问题或工程延误，乙方应承担全部责任。第十一章争议解决1.争议解决方式：双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁机构或法院：[具体仲裁机构或法院名称]。主体盖章签字部分：甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字