建筑施工劳务分包合同违约3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME建筑施工劳务分包合同违约本合同目录一览1.违约责任概述1.1违约行为的认定1.2违约责任的承担1.3违约赔偿的计算方法2.工期违约责任2.1工期延误的处理2.2工期延误的赔偿2.3工期延误的补救措施3.质量违约责任3.1质量不合格的处理3.2质量不合格的赔偿3.3质量不合格的补救措施4.安全生产违约责任4.1安全生产事故的处理4.2安全生产事故的赔偿4.3安全生产事故的补救措施5.付款违约责任5.1付款延误的处理5.2付款延误的赔偿5.3付款延误的补救措施6.材料供应违约责任6.1材料供应延误的处理6.2材料供应延误的赔偿6.3材料供应延误的补救措施7.设备供应违约责任7.1设备供应延误的处理7.2设备供应延误的赔偿7.3设备供应延误的补救措施8.指挥协调违约责任8.1指挥协调失误的处理8.2指挥协调失误的赔偿8.3指挥协调失误的补救措施9.合同解除违约责任9.1合同解除的条件9.2合同解除的程序9.3合同解除的违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.不可抗力11.1不可抗力的认定11.2不可抗力的影响及处理11.3不可抗力的证明12.合同的生效、变更和解除12.1合同的生效12.2合同的变更12.3合同的解除13.合同的其他条款13.1合同的保密条款13.2合同的保密期限13.3违反保密条款的责任14.合同的签署和生效日期第一部分：合同如下：1.违约责任概述1.1违约行为的认定1.1.1违约行为包括但不限于：未按约定时间完成工程、工程质量不符合合同要求、安全生产事故、材料设备供应延误、付款延误、指挥协调失误等。1.1.2违约行为的认定标准以合同约定为准，如无约定，以相关法律法规和行业标准为准。1.2违约责任的承担1.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状、采取补救措施等。1.2.2违约金的具体数额根据违约行为的性质、程度及对合同履行的影响确定。1.3违约赔偿的计算方法1.3.1违约赔偿的计算方法以实际损失为依据，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合理费用等。1.3.2直接经济损失包括但不限于：材料、设备、人工、运输等费用。1.3.3间接经济损失包括但不限于：工期延误造成的损失、信誉损失等。2.工期违约责任2.1工期延误的处理2.1.1工期延误超过合同约定时间，承包方应及时通知发包方。2.1.2发包方应在接到通知后5个工作日内，要求承包方采取补救措施。2.2工期延误的赔偿2.2.1工期延误的赔偿标准为每日按合同约定金额的一定比例计算。2.2.2工期延误的赔偿总额不得超过合同总价的10%。2.3工期延误的补救措施2.3.1承包方应采取合理措施，尽快恢复工程进度。2.3.2如因不可抗力等原因导致工期延误，承包方应向发包方提供相关证明材料。3.质量违约责任3.1质量不合格的处理3.1.1质量不合格的工程，承包方应在接到通知后3个工作日内，采取措施进行整改。3.2质量不合格的赔偿3.2.1质量不合格的赔偿标准为实际损失的一定比例。3.2.2如因质量不合格导致工程无法继续施工，承包方应承担相应的责任。3.3质量不合格的补救措施3.3.1承包方应按发包方要求，对不合格工程进行返工或修复。3.3.2返工或修复期间，工程进度应暂停。4.安全生产违约责任4.1安全生产事故的处理4.1.1发生安全生产事故，承包方应在第一时间采取措施，防止事故扩大。4.2安全生产事故的赔偿4.2.1安全生产事故的赔偿标准为事故损失的一定比例。4.2.2承包方应承担因事故造成的直接经济损失和间接经济损失。4.3安全生产事故的补救措施4.3.1承包方应按发包方要求，对事故原因进行调查，并采取整改措施。4.3.2如因事故导致工程停工，承包方应承担相应的责任。5.付款违约责任5.1付款延误的处理5.1.1付款延误超过合同约定时间，承包方有权要求发包方支付违约金。5.2付款延误的赔偿5.2.1付款延误的赔偿标准为每日按合同约定金额的一定比例计算。5.2.2付款延误的赔偿总额不得超过合同总价的5%。5.3付款延误的补救措施5.3.1发包方应在接到承包方通知后5个工作日内，支付欠款。5.3.2如因付款延误导致工程进度受阻，发包方应承担相应的责任。6.材料供应违约责任6.1材料供应延误的处理6.1.1材料供应延误超过合同约定时间，承包方有权要求材料供应商支付违约金。6.2材料供应延误的赔偿6.2.1材料供应延误的赔偿标准为延误期间材料价格的一定比例。6.2.2材料供应延误的赔偿总额不得超过合同总价的2%。6.3材料供应延误的补救措施6.3.1材料供应商应在接到承包方通知后5个工作日内，补供延误的材料。6.3.2如因材料供应延误导致工程进度受阻，材料供应商应承担相应的责任。7.设备供应违约责任7.1设备供应延误的处理7.1.1设备供应延误超过合同约定时间，承包方有权要求设备供应商支付违约金。7.2设备供应延误的赔偿7.2.1设备供应延误的赔偿标准为延误期间设备租金的一定比例。7.2.2设备供应延误的赔偿总额不得超过合同总价的1%。7.3设备供应延误的补救措施7.3.1设备供应商应在接到承包方通知后5个工作日内，补供延误的设备。7.3.2如因设备供应延误导致工程进度受阻，设备供应商应承担相应的责任。8.指挥协调违约责任8.1指挥协调失误的处理8.1.1指挥协调失误导致工程进度延误或质量问题的，责任方应在接到通知后3个工作日内，提出解决方案。8.2指挥协调失误的赔偿8.2.1指挥协调失误的赔偿标准为延误或质量问题造成的直接经济损失的一定比例。8.3指挥协调失误的补救措施8.3.1责任方应采取有效措施，确保工程进度和质量不受影响。9.合同解除违约责任9.1合同解除的条件9.1.1发包方或承包方有权在合同约定的解除条件成就时，解除合同。9.2合同解除的程序9.2.1解除合同前，双方应就解除事宜进行协商。9.2.2协商不成时，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。9.3合同解除的违约责任9.3.1解除合同后，双方应按照合同约定支付已发生的工程款和合理费用。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方发生争议，应通过友好协商解决。10.2争议解决机构10.2.1协商不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.3争议解决程序10.3.1仲裁机构应在接到仲裁申请后5个工作日内，组成仲裁庭。11.不可抗力11.1不可抗力的认定11.1.1不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。11.2不可抗力的影响及处理11.2.1发生不可抗力事件，导致合同无法履行时，双方均不承担违约责任。11.3不可抗力的证明11.3.1发生不可抗力事件，一方应及时通知对方并提供相关证明材料。12.合同的生效、变更和解除12.1合同的生效12.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同的变更12.2.1合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。12.3合同的解除12.3.1合同的解除需按照本合同约定的程序进行。13.合同的其他条款13.1合同的保密条款13.1.1双方对本合同内容及项目信息负有保密义务。13.2合同的保密期限13.2.1本合同的保密期限自合同签订之日起至项目完工后两年。13.3违反保密条款的责任13.3.1违反保密条款的，违约方应承担相应的法律责任。14.合同的签署和生效日期14.1合同的签署14.1.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2合同的生效日期14.2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的定义1.1.1本合同中提及的第三方，是指除甲乙双方之外的，为履行本合同提供专业服务或协助的其他自然人、法人或其他组织。1.2第三方的类型1.2.1第三方包括但不限于监理方、咨询方、检测方、审计方、保险方、融资方等。2.第三方介入的引入2.1引入第三方的目的2.1.1引入第三方旨在提高合同履行的效率、确保工程质量、降低风险等。2.2引入第三方的程序2.2.1引入第三方需经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订相关协议。3.第三方的责任限额3.1第三方的责任范围3.1.1第三方的责任限于其专业服务或协助的范围，不包括甲乙双方的责任。3.2第三方的责任限额3.2.1第三方的责任限额根据其提供的服务类型、合同约定及行业标准确定。3.3超出责任限额的处理3.3.1如第三方在履行合同过程中造成甲乙双方的损失，超出责任限额部分，由甲乙双方协商解决。4.第三方与甲乙双方的关系4.1第三方的权利4.1.1第三方有权根据合同约定，获取其应得的服务费用。4.2第三方的义务4.2.1第三方应按照合同约定，提供高质量的专业服务或协助。4.3第三方与甲乙双方的划分4.3.1第三方与甲乙双方的关系为独立第三方，其权利义务由合同约定。5.第三方介入的具体条款5.1监理方5.1.1监理方负责对工程质量、进度、安全等方面进行监督管理。5.1.2监理方的责任限额为监理合同约定金额的一定比例。5.2咨询方5.2.1咨询方负责提供技术、管理等方面的咨询服务。5.2.2咨询方的责任限额为咨询合同约定金额的一定比例。5.3检测方5.3.1检测方负责对工程材料、设备、施工过程等进行检测。5.3.2检测方的责任限额为检测合同约定金额的一定比例。5.4审计方5.4.1审计方负责对工程项目的财务、合同履行情况进行审计。5.4.2审计方的责任限额为审计合同约定金额的一定比例。5.5保险方5.5.1保险方负责对工程项目进行保险，以降低风险。5.5.2保险方的责任限额为保险合同约定金额的一定比例。5.6融资方5.6.1融资方负责为工程项目提供资金支持。5.6.2融资方的责任限额为融资合同约定金额的一定比例。6.第三方介入的变更和解除6.1变更6.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方协商一致，并以书面形式通知第三方。6.2解除6.2.1第三方介入的解除需经甲乙双方协商一致，并以书面形式通知第三方。7.第三方介入的争议解决7.1争议解决方式7.1.1第三方介入的争议解决方式同本合同约定的争议解决方式。7.2争议解决机构7.2.1第三方介入的争议解决机构同本合同约定的争议解决机构。7.3争议解决程序7.3.1第三方介入的争议解决程序同本合同约定的争议解决程序。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订证明文件要求：合同双方签字或盖章的合同文本。说明：作为合同生效的证明文件。2.工程量清单要求：详细列出工程项目的工程量及单价。说明：用于计算工程款及结算。3.施工图纸及技术规范要求：包含施工图纸、技术规范及设计说明。说明：作为施工的依据。4.材料设备清单要求：详细列出工程项目所需的材料及设备名称、规格、数量。说明：用于材料设备的采购及管理。5.工程进度计划要求：详细列出工程项目的施工进度计划。说明：用于工程进度的监控及调整。6.质量检测报告要求：第三方检测机构出具的质量检测报告。说明：用于工程质量验收。7.安全生产记录要求：记录安全生产事故、整改措施等。说明：用于安全生产的监督及管理。8.付款凭证要求：合同双方签字或盖章的付款凭证。说明：作为付款的证明文件。9.工程验收报告要求：第三方验收机构出具的工程验收报告。说明：用于工程验收的依据。10.争议解决协议要求：合同双方签字或盖章的争议解决协议。说明：用于解决合同履行过程中的争议。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误违约行为：未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准：根据实际延误天数及合同约定比例计算违约金。示例：合同约定工期为100天，实际延误10天，按每天1000元计算违约金，共计1万元。2.质量不合格违约行为：工程质量不符合合同约定或国家标准。责任认定标准：根据不合格部分的实际损失及合同约定比例计算赔偿金。示例：工程中某部分质量不合格，造成直接经济损失5000元，按合同约定比例计算赔偿金。3.安全生产事故违约行为：发生安全生产事故，造成人员伤亡或财产损失。责任认定标准：根据事故原因及损失情况，由责任方承担相应责任。示例：发生安全生产事故，造成1人死亡，根据事故原因及损失情况，由责任方承担赔偿责任。4.材料设备供应延误违约行为：材料或设备供应延误，影响工程进度。责任认定标准：根据延误天数及合同约定比例计算违约金。示例：合同约定材料供应时间为30天，实际延误5天，按每天1000元计算违约金，共计5000元。5.付款延误违约行为：未按合同约定的时间支付工程款。责任认定标准：根据延误天数及合同约定比例计算违约金。示例：合同约定付款时间为30天，实际延误5天，按每天1000元计算违约金，共计5000元。6.指挥协调失误违约行为：指挥协调失误导致工程进度延误或质量问题。责任认定标准：根据延误天数或损失情况，由责任方承担相应责任。示例：指挥协调失误导致工期延误5天，按合同约定比例计算违约金。建筑施工劳务分包合同违约1本合同目录一览1.违约责任概述1.1违约行为定义1.2违约责任承担1.3违约金计算方式2.违约情形及处理2.1施工进度延误2.1.1违约情形2.1.2处理措施2.2质量不合格2.2.1违约情形2.2.2处理措施2.3安全事故2.3.1违约情形2.3.2处理措施2.4人员管理问题2.4.1违约情形2.4.2处理措施2.5材料供应问题2.5.1违约情形2.5.2处理措施2.6其他违约情形2.6.1违约情形2.6.2处理措施3.违约通知与证据3.1违约通知方式3.2违约通知内容3.3违约证据要求4.违约争议解决4.1争议解决方式4.2争议解决机构4.3争议解决程序5.违约责任免除5.1免责事由5.2免责程序6.违约赔偿范围6.1直接损失赔偿6.2间接损失赔偿6.3其他损失赔偿7.违约赔偿支付7.1支付方式7.2支付时间7.3支付条件8.违约责任终止8.1违约责任终止条件8.2违约责任终止程序9.违约责任追溯9.1追溯期限9.2追溯程序10.违约责任变更10.1变更条件10.2变更程序11.违约责任解除11.1解除条件11.2解除程序12.违约责任终止后的处理12.1工程验收12.2工程结算12.3质保责任13.违约责任的法律适用14.违约责任的解释与补充第一部分：合同如下：1.违约责任概述1.1违约行为定义1.2违约责任承担一旦发生违约行为，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担修复费用等。1.3违约金计算方式违约金的计算方式如下：（1）施工进度延误：按延误天数乘以合同总价的一定比例计算；（2）工程质量不合格：按不合格部分价值的一定比例计算；（3）安全事故发生：按事故等级及损失程度，参照国家相关法律法规及行业标准计算；（4）人员管理不善：按影响工程进度及质量的程度，参照合同约定计算；（5）材料供应不及时：按材料延误使用天数乘以材料单价计算。2.违约情形及处理2.1施工进度延误2.1.1违约情形若因承包方原因导致施工进度延误，超过合同约定工期一定比例时，视为违约。2.1.2处理措施（1）承包方应向业主方支付违约金；（2）业主方有权要求承包方加快施工进度；（3）如因延误导致工程损失，承包方应承担相应的赔偿责任。2.2质量不合格2.2.1违约情形若施工过程中，工程质量不符合国家及行业标准、合同约定或设计要求，视为违约。2.2.2处理措施（1）承包方应承担修复费用，直至达到合同约定的质量标准；（2）业主方有权要求承包方支付违约金；（3）如因质量问题导致工程损失，承包方应承担相应的赔偿责任。3.违约通知与证据3.1违约通知方式违约方应在违约行为发生后，及时以书面形式通知对方。3.2违约通知内容（1）违约行为的具体情况；（2）违约方对违约行为的解释；（3）违约方对违约责任的承担承诺。3.3违约证据要求违约方提供的违约证据应真实、完整、具有法律效力。4.违约争议解决4.1争议解决方式双方发生违约争议时，应友好协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。4.2争议解决机构双方应约定争议解决的仲裁机构。4.3争议解决程序仲裁机构应按照《中华人民共和国仲裁法》及相关规定进行仲裁。5.违约责任免除5.1免责事由（1）不可抗力；（2）因业主方原因导致的违约；（3）其他经双方协商一致认定的免责事由。5.2免责程序（1）违约方应在发生免责事由后及时通知对方；（2）双方应协商确定免责事由的具体范围和影响；（3）如需申请免责，违约方应向仲裁机构提交相关证明材料。6.违约赔偿范围6.1直接损失赔偿（1）修复费用；（2）因违约行为导致的工程损失；（3）因违约行为导致的第三方损失。6.2间接损失赔偿（1）工期延误损失；（2）因违约行为导致的合同解除损失；（3）其他因违约行为导致的间接损失。6.3其他损失赔偿（1）因违约行为导致的信誉损失；（2）因违约行为导致的品牌损失；（3）其他因违约行为导致的损失。8.违约责任终止8.1违约责任终止条件（1）违约方按照合同约定或经双方协商一致，履行了全部或部分违约责任；（2）违约争议经仲裁或法院判决，违约方已履行判决或仲裁裁决确定的全部或部分责任；（3）因不可抗力导致合同无法履行，且违约方已提供不可抗力证明。8.2违约责任终止程序违约责任终止程序如下：（1）违约方应在违约责任终止条件成就后，向对方发出书面通知；（2）对方应在收到通知后一定期限内，确认违约责任终止；（3）违约责任终止后，双方应进行必要的结算和清算。9.违约责任追溯9.1追溯期限违约责任的追溯期限自违约行为发生之日起计算，最长不超过合同约定的工程保修期限。9.2追溯程序（1）业主方应在追溯期限内向违约方发出书面通知，要求追溯违约责任；（2）违约方应在收到通知后一定期限内，对追溯的违约责任进行确认或提出异议；（3）如双方对追溯的违约责任存在争议，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。10.违约责任变更10.1变更条件（1）因国家法律法规、政策调整导致违约责任发生变化；（2）因不可抗力导致违约责任发生变化；（3）双方协商一致，认为有必要变更违约责任。10.2变更程序（1）变更违约责任应经双方书面确认；（2）变更后的违约责任应作为合同附件，与合同具有同等法律效力；（3）变更后的违约责任自双方确认之日起生效。11.违约责任解除11.1解除条件（1）违约方未能在合同约定的期限内履行违约责任；（2）违约方明确表示不履行违约责任；（3）因违约行为导致合同无法履行。11.2解除程序（1）业主方应在违约责任解除条件成就后，向违约方发出书面通知；（2）违约方应在收到通知后一定期限内，对解除违约责任提出异议；（3）如双方对违约责任解除存在争议，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。12.违约责任终止后的处理12.1工程验收违约责任终止后，双方应按照合同约定进行工程验收。12.2工程结算违约责任终止后，双方应按照合同约定进行工程结算。12.3质保责任违约责任终止后，违约方仍需承担质保责任，直至合同约定的质保期限届满。13.违约责任的法律适用本合同违约责任条款适用中华人民共和国法律。14.违约责任的解释与补充本合同违约责任条款如有未尽事宜，由双方协商解决。协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供专业服务、监督、咨询或其他辅助作用的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入范围（1）提供施工技术咨询服务；（2）进行工程质量监督；（3）提供工程监理服务；（4）进行工程结算审核；（5）提供法律、财务等专项服务。16.第三方责任限额16.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行本合同义务而发生的违约行为，所应承担的最高赔偿责任。16.2责任限额确定（1）第三方提供服务的性质和范围；（2）第三方服务的市场价格；（3）合同约定或行业标准。16.3责任限额条款合同中应明确约定第三方的责任限额，并在合同附件中列出。17.第三方责任免除17.1免责事由（1）不可抗力；（2）因甲乙双方原因导致的违约；（3）第三方在提供专业服务时，已尽到合理注意义务，但仍无法避免的损失。17.2免责程序（1）第三方应在发生免责事由后及时通知甲乙双方；（2）甲乙双方应在收到通知后一定期限内，确认免责事由；（3）如需申请免责，第三方应向合同约定的争议解决机构提交相关证明材料。18.第三方责权利18.1第三方权利（1）第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用；（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持；（3）第三方有权根据合同约定，对甲乙双方进行监督和指导。18.2第三方义务（1）第三方应按照合同约定，提供专业、高效的服务；（2）第三方应遵守国家法律法规和行业标准；（3）第三方应保守甲乙双方的商业秘密。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托服务关系，甲方委托第三方提供相关服务。19.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为协助服务关系，乙方协助第三方履行合同义务。19.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方的关系为独立第三方关系，第三方不参与甲乙双方的合同主体权益争议。20.第三方介入程序20.1第三方介入申请甲乙双方均可向对方提出第三方介入申请，并说明介入的目的、范围和预期效果。20.2第三方介入审批第三方介入申请经双方协商一致后，由甲方或乙方作为委托方，向第三方发出邀请函，邀请第三方介入。20.3第三方介入实施第三方介入后，应按照合同约定和委托方的指示，履行相关服务职责。20.4第三方介入终止第三方介入服务完成后，甲乙双方应进行评估，如需终止第三方介入，应提前通知第三方，并办理相关手续。21.第三方介入争议解决21.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议，应按照合同约定的争议解决方式进行处理。21.2争议解决机构第三方介入争议的解决机构，应与合同约定的争议解决机构一致。21.3争议解决程序第三方介入争议的解决程序，应参照合同约定的争议解决程序进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术规范要求：包含项目施工所需的全部图纸、技术规范、施工工艺等，需加盖设计单位公章。2.附件二：工程量清单要求：详细列出工程项目的分部分项工程量，包括工程量、单位、单价等，需加盖施工单位公章。3.附件三：合同专用条款要求：包括甲乙双方在合同履行过程中约定的特殊条款，需双方签字盖章。4.附件四：第三方服务协议要求：第三方提供服务的具体内容、服务期限、费用标准等，需第三方签字盖章。5.附件五：工程进度计划要求：详细列出工程项目的进度计划，包括各阶段时间节点、关键线路等，需双方签字盖章。6.附件六：工程质量验收标准要求：列出工程项目的质量验收标准，包括分项工程、分部工程等，需双方签字盖章。7.附件七：安全生产管理制度要求：列出施工现场的安全生产管理制度，包括安全责任、安全措施等，需双方签字盖章。8.附件八：环境保护措施要求：列出施工现场的环境保护措施，包括废水、废气、噪声等，需双方签字盖章。9.附件九：合同履行过程中的变更记录要求：记录合同履行过程中发生的变更事项，包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等，需双方签字盖章。10.附件十：工程结算报告要求：详细列出工程项目的结算内容，包括工程量、单价、总价等，需双方签字盖章。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工进度延误责任认定标准：实际施工进度与合同约定进度相比，超过合同约定的延误比例。示例说明：合同约定工期为6个月，实际工期为8个月，延误比例为33.33%，视为违约。2.违约行为：工程质量不合格责任认定标准：工程质量不符合国家及行业标准、合同约定或设计要求。示例说明：混凝土强度测试结果低于设计要求，视为违约。3.违约行为：安全事故发生责任认定标准：因施工原因导致的人员伤亡、财产损失等安全事故。示例说明：施工现场发生火灾事故，造成人员伤亡和财产损失，视为违约。4.违约行为：人员管理不善责任认定标准：施工现场人员管理不善，导致施工进度延误、工程质量不合格等。示例说明：施工现场管理人员未按时到场，导致施工进度延误，视为违约。5.违约行为：材料供应不及时责任认定标准：材料供应方未按合同约定的时间、数量供应材料。示例说明：合同约定于某日供应材料，实际供应时间延误，视为违约。6.违约行为：第三方服务不合格责任认定标准：第三方提供的服务未达到合同约定的质量标准。示例说明：第三方提供的咨询服务未能有效解决问题，视为违约。7.违约行为：未履行合同约定的其他义务责任认定标准：甲乙双方在合同中约定的其他义务未履行。示例说明：合同约定甲方需提供场地，但甲方未按约定提供，视为违约。建筑施工劳务分包合同违约2本合同目录一览第一条合同主体及基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息1.3项目基本信息第二条合同签订及生效2.1合同签订时间2.2合同生效时间第三条工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程量第四条工程进度及工期4.1工程进度安排4.2工期要求4.3工期延误责任第五条工程质量及验收5.1工程质量标准5.2工程验收程序5.3工程验收不合格处理第六条工程款支付及结算6.1工程款支付方式6.2工程款支付进度6.3工程款结算第七条违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约金计算第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限第九条合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止后的处理第十条合同附件10.1合同附件清单10.2附件内容及效力第十一条合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同变更后的效力第十二条合同解除或终止后的处理12.1工程交付及验收12.2工程款结算12.3违约责任处理第十三条合同终止后的权利义务13.1合同终止后的权利13.2合同终止后的义务第十四条合同的其他约定14.1合同履行过程中的其他约定14.2合同解释及适用法律14.3合同附件及补充协议第一部分：合同如下：第一条合同主体及基本信息1.1分包方基本信息分包方名称：____________________法定代表人：____________________注册地址：____________________联系电话：____________________1.2总包方基本信息总包方名称：____________________法定代表人：____________________注册地址：____________________联系电话：____________________1.3项目基本信息项目名称：____________________项目地点：____________________项目规模：____________________合同编号：____________________第二条合同签订及生效2.1合同签订时间：____年____月____日2.2合同生效时间：自合同双方签字盖章之日起生效。第三条工程范围及内容（1）土方开挖；（2）基础工程；（3）主体结构工程；（4）装饰装修工程；（5）安装工程；（6）其他工程内容。3.2工程内容：详见附件《工程量清单》。3.3工程量：详见附件《工程量清单》。第四条工程进度及工期4.1工程进度安排：详见附件《工程进度计划》。4.2工期要求：自合同生效之日起，总工期为____个月。4.3工期延误责任：因分包方原因造成工期延误的，每延误一日，应向总包方支付____元违约金。第五条工程质量及验收5.1工程质量标准：应符合国家标准、行业标准和设计要求。5.2工程验收程序：详见附件《工程验收程序》。5.3工程验收不合格处理：如验收不合格，分包方应立即进行整改，直至合格为止。第六条工程款支付及结算6.1工程款支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间节点详见附件《工程款支付计划》。6.2工程款支付进度：根据实际完成工程量及验收情况，按约定比例支付。6.3工程款结算：工程竣工后，双方应在____日内完成工程款结算。第七条违约责任7.1违约情形：（1）分包方未按合同约定完成工程；（2）分包方未按合同约定时间完成工程；（3）分包方造成工程质量不合格；（4）分包方违反合同其他约定。7.2违约责任承担：（1）因分包方原因造成工期延误，每延误一日，应向总包方支付____元违约金；（2）因分包方原因造成工程质量不合格，分包方应承担全部修复费用；（3）因分包方违约行为造成损失，分包方应承担全部责任；（4）其他违约情形，按照合同约定承担相应责任。第八条争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构：如双方同意仲裁，应选择具有管辖权的人民法院或仲裁机构进行仲裁。8.3争议解决期限：自争议发生之日起，双方应在____日内达成和解或提交仲裁/诉讼。第九条合同解除及终止9.1合同解除条件：（1）一方违约，另一方给予书面通知后____日内未采取补救措施或补救措施不力的；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法继续履行的；（3）双方协商一致解除合同的。9.2合同终止条件：（1）工程竣工并经双方验收合格；（2）合同约定的其他终止条件成就。9.3合同解除及终止后的处理：（1）合同解除或终止后，双方应立即进行工程结算；（2）未支付款项应立即支付；（3）剩余工程由双方协商处理或由总包方指定其他分包方完成；（4）合同解除或终止后，双方应相互返还各自应得的财产。第十条合同附件10.1合同附件清单：（1）工程量清单；（2）工程进度计划；（3）工程款支付计划；（4）工程验收程序；（5）其他附件。10.2附件内容及效力：附件作为合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十一条合同变更11.1合同变更条件：因工程变更、政策调整、不可抗力等原因，需要对合同内容进行变更的。11.2合同变更程序：变更合同内容，双方应书面协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同变更后的效力：变更协议与本合同具有同等法律效力。第十二条合同解除或终止后的处理12.1工程交付及验收：合同解除或终止后，已完成工程应立即交付并验收。12.2工程款结算：合同解除或终止后，双方应在____日内完成工程款结算。12.3违约责任处理：合同解除或终止后，违约方应承担相应的违约责任。第十三条合同终止后的权利义务13.1合同终止后的权利：双方应享有合同终止后各自的权利。13.2合同终止后的义务：双方应履行合同终止后的义务，包括但不限于工程交付、工程款结算、违约责任处理等。第十四条合同的其他约定14.1合同履行过程中的其他约定：双方在合同履行过程中应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。14.2合同解释及适用法律：本合同适用中华人民共和国法律，合同解释以中文为准。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及介入范围1.1第三方定义：指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同相关事务的独立第三方，包括但不限于监理方、咨询方、评估方、调解方等。1.2介入范围：第三方介入范围限于合同约定的事务，包括但不限于工程质量监督、进度控制、成本管理、争议调解等。第二条第三方选择及职责2.1第三方选择：甲乙双方应共同协商选择第三方，并签订《第三方服务协议》。2.2第三方职责：（1）按照《第三方服务协议》约定，履行相应的专业服务职责；（2）对甲乙双方提供的资料和信息保密；（3）在合同履行过程中，公正、客观地履行职责；（4）及时向甲乙双方报告合同履行情况及发现的问题。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额：第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失的，其赔偿责任不得超过《第三方服务协议》约定的责任限额。3.2责任限额的确定：责任限额由甲乙双方在《第三方服务协议》中约定，并经双方签字盖章确认。第四条第三方介入程序4.1第三方介入程序：（1）甲乙双方协商确定第三方介入的事务；（2）甲乙双方共同签订《第三方服务协议》；（3）第三方按照《第三方服务协议》履行职责；（4）甲乙双方对第三方的工作进行监督和评估。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方的责任划分：（1）甲方对第三方的选择和监督负责；（2）甲方应向第三方提供必要的资料和信息；（3）甲方对第三方的违约行为有权追究责任。5.2第三方与乙方的责任划分：（1）乙方对第三方的选择和监督负责；（2）乙方应向第三方提供必要的资料和信息；（3）乙方对第三方的违约行为有权追究责任。5.3第三方与甲乙双方的关系：（1）第三方应独立于甲乙双方，公正履行职责；（2）第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏