高铁建设工程合同

第第页合同编号:________高铁建设工程合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码9/NUMPAGES总页数9一、主体与目的本合同由以下主体签订：甲方：XXX高铁建设工程有限公司乙方：XXX建筑集团有限公司合同编号：XXXXX合同签订日期：XXXX年XX月XX日合同期限：自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日合同目的：1.甲方委托乙方承建XXX高铁线路建设项目，乙方同意按照甲方要求，在合同约定的期限内完成建设任务。2.双方本着平等互利、诚实信用的原则，确保工程质量、安全、进度满足国家相关标准和甲方要求，实现高铁线路建设项目的高效推进。3.通过本合同的签订，明确双方的权利义务，确保高铁线路建设项目顺利进行，为我国高铁事业的发展做出贡献。二、价格、支付方式1.合同总价：人民币壹拾亿元整（￥100,000,000.00元），包括但不限于工程直接费用、间接费用、利润等。2.支付方式：a.预付款：合同签订后五日内，乙方应向甲方提交相关资质证明文件，甲方在收到后五日内支付合同总价10%作为预付款。b.进度款：按工程进度分期支付，具体支付节点及比例如下：-工程开工后，每完成合同总工程量的10%，甲方支付相应款项的10%；-工程主体结构完成后，甲方支付剩余款项的50%；-工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项的30%；-工程保修期满后，甲方支付剩余款项的10%。c.结算款：在保修期满且无质量争议后，甲方在收到乙方提交的结算报告及验收报告后三十日内支付结算款。d.逾期付款：甲方逾期支付款项，应按日支付万分之五的违约金。3.付款方式：甲方通过银行转账方式支付给乙方指定的账户。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全标准完成工程。b.甲方应按时足额支付合同价款。c.甲方应必要的施工条件，包括但不限于土地、用水、用电等。d.甲方应负责办理工程所需的各项审批手续。2.乙方权利与义务：a.乙方应按照合同约定的时间、质量、安全标准完成工程。b.乙方应保证工程质量，对因自身原因造成的质量问题承担全部责任。c.乙方应遵守国家法律法规，执行国家强制性标准。d.乙方应按时提交工程进度报告、质量报告等。e.乙方应按照合同约定，对工程进行保修，保修期为自竣工验收合格之日起五年。3.双方共同权利与义务：a.双方应共同遵守合同约定，确保工程顺利进行。b.双方应就工程实施过程中出现的问题及时沟通、协商解决。c.双方应共同承担因不可抗力事件导致的工程延误、损失等责任。d.双方应共同维护国家利益和社会公共利益，不得损害他人合法权益。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺按照国家相关标准和合同要求，使用合格的材料和设备，确保工程质量。b.乙方应建立完善的质量管理体系，对工程全过程进行质量控制。c.工程竣工后，乙方应组织自检，并在验收前向甲方提交质量保证书。d.工程竣工验收合格后，如出现乙方责任范围内的质量问题，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。2.服务承诺：a.乙方在工程实施过程中，应必要的施工技术指导和咨询服务。b.乙方应按照甲方要求，及时解决施工过程中出现的技术难题。c.乙方应保证施工安全和环境保护，采取有效措施防止施工对周围环境造成污染。d.乙方应按照合同约定，必要的售后服务，包括工程保修期内的问题处理。3.质量监督与验收：a.甲方有权对工程质量进行监督检查，包括但不限于现场巡查、抽样检测等。b.工程竣工验收前，甲方有权要求乙方进行整改，直至符合合同要求。c.工程竣工验收合格后，甲方应出具验收报告，确认工程质量符合约定标准。五、履行与变更1.履行：a.双方应按照合同约定的内容、时间、地点和方法履行各自义务。b.乙方应在合同约定的时间内完成工程，并保证工程质量符合国家规定和合同要求。c.甲方应按时支付合同价款，乙方应在收到款项后及时相应的工程进度报告。d.双方应保持良好沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。2.变更：a.合同履行期间，如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议。b.任何变更均不得影响合同的核心条款，包括合同总价、质量标准、工期等。c.变更协议作为合同附件，具有同等法律效力。d.合同变更后，双方应按照变更协议执行，并对变更部分进行相应的调整和补偿。六、保密条款1.保密义务：a.双方对本合同内容以及履行过程中所了解的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等，负有保密义务。b.保密信息包括但不限于工程设计图纸、技术参数、财务数据、客户名单等。c.保密义务不因合同终止而终止，保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。2.保密措施：a.双方应采取合理的保密措施，防止保密信息泄露给无关第三方。b.双方应限制对保密信息的访问权限，仅限于直接参与合同履行的人员。3.违约责任：a.如一方违反保密义务，导致保密信息泄露，应承担相应的法律责任。b.违约方应赔偿因此给对方造成的经济损失。c.违约方还应承担因泄露保密信息而引起的其他法律责任。4.例外情况：a.法律法规要求披露的信息，或法院、仲裁机构依法要求披露的信息，不构成违约。b.在保密信息已公开的情况下，双方均无义务继续保密。七、争议解决1.争议解决方式：a.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。b.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。2.诉讼管辖：a.双方同意，合同履行过程中发生的争议，由合同签订地人民法院管辖。3.仲裁：a.如双方选择仲裁解决争议，应提交仲裁协议，并按照仲裁规则进行仲裁。b.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。4.争议解决费用：a.除非合同另有约定，争议解决过程中产生的费用，包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费等，由败诉方承担。b.如双方协商一致，可另行约定费用承担方式。八、其它条款1.合同解除：a.双方可因以下情况解除合同：-一方严重违约，经另一方书面通知后30日内未予纠正；-因不可抗力导致合同无法履行；-法律法规规定或双方约定的其他情形。b.合同解除后，双方应按照合同约定进行结算。2.合同终止：a.合同履行完毕，经双方确认，合同终止。b.合同终止后，双方应按照合同约定进行结算和清算。3.合同份数：a.本合同一式肆份，甲方肆份，乙方肆份，具有同等法律效力。4.合同生效：a.本合同自双方签字盖章之日起生效。5.法律适用：a.本合同适用中华人民共和国法律。6.合同附件：a.本合同附件包括但不限于工程量清单、技术规范、图纸等，与本合同具有同等法律效力。九、合同签署1.签署：a.本合同经双方授权代表签字盖章后生效。b.甲方授权代表：XXX，职务：XXXc.乙方授权代表：XXX，职务：XXX2.签署日期：a.甲方签署日期：____年__