建设工程项目承包经营合同书8篇

建设工程项目承包经营合同书8篇篇1发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4.工程内容：二、承包范围及方式1.承包范围：本工程的所有建设内容。具体包括工程设计、材料采购、施工及售后服务等。2.承包方式：乙方采用包工包料的方式，负责工程的全部建设内容。乙方需自行承担施工过程中的所有费用，包括材料费、人工费、机械费等。三、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程的建设费用为人民币元整（￥元）。该费用为包干价，不因任何因素而调整。2.支付方式：甲方在合同签订后支付合同价款的%给乙方作为预付款，即人民币元整（￥元）。剩余款项在竣工验收后一次性支付。四、工期及质量要求1.工期要求：乙方需在合同签订后日内完成全部建设内容。如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方需及时告知甲方，并协商解决。2.质量要求：本工程需达到国家及地方的相关质量标准。乙方需确保施工过程中使用的材料符合设计要求，施工工序符合规范，工程质量达到优良。五、双方权利义务1.甲方权利义务：甲方需按时支付合同价款，为乙方提供必要的工作条件和支持。甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合要求。2.乙方权利义务：乙方需按时完成建设任务，确保工程质量达到要求。乙方需接受甲方的监督，并积极配合甲方解决工程中遇到的问题。同时，乙方需为工程的保修工作负责。六、违约责任及赔偿标准1.甲方违约责任：如甲方未按时支付合同价款或未提供必要的工作条件和支持，导致乙方无法按时完成建设任务或工程质量受到影响，甲方需承担相应的违约责任。具体赔偿标准根据双方协商确定。2.乙方违约责任：如乙方未按时完成建设任务或工程质量未达到要求，乙方需承担相应的违约责任。具体赔偿标准根据双方协商确定。七、保修条款及期限1.保修条款：本工程自竣工验收之日起，乙方需提供为期年的保修服务。在保修期内，如工程出现质量问题或故障，乙方需负责免费维修或更换相关部件。保修期结束后，乙方可提供有偿维修服务。具体费用根据双方协商确定。2.保修期限：本工程的保修期限为年。在保修期限内，乙方需确保工程质量符合要求，并接受甲方的监督。保修期限结束后，双方可协商是否续签保修合同。具体费用根据双方协商确定。篇2发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]鉴于甲方需要完成某建设工程项目，乙方具备相应的承包经营能力，双方经过友好协商，达成以下合同协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程规模：[工程规模]二、承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责工程的设计、施工、材料采购及工程质量的全面控制。2.乙方应根据甲方需求及工程实际情况，制定合理的工作流程、施工方案和作业指导书，确保工程质量符合甲方要求。三、合同价款及支付方式1.工程总价：[工程总价]2.支付方式：[支付方式]3.付款节点：[付款节点]4.甲方应按合同约定及时向乙方支付款项，如因甲方原因造成付款延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。四、工期及进度要求1.工程开工日期：[开工日期]2.工程竣工日期：[竣工日期]3.乙方应合理安排工期，确保工程按时完成。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。五、工程质量要求1.乙方应确保工程质量符合相关标准及甲方要求。如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任。2.甲方有权对工程质量进行监督检验，并提出改进意见，乙方应及时改进并达到甲方要求。六、安全施工要求1.乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工过程中人员和设备的安全。2.乙方应制定安全施工方案和应急预案，并定期组织演练，提高应对突发事件的能力。七、违约责任1.甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行合同义务。如一方违约，应承担相应的违约责任。2.具体违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。八、争议解决方式1.甲方和乙方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。如协商无果，可通过仲裁或诉讼解决。2.具体争议解决方式按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。九、合同生效及变更1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同生效后，双方应认真履行合同义务，不得擅自变更或解除。如需变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。十、其他约定事项1.甲方和乙方在履行合同过程中应相互支持、相互配合，确保工程顺利完成。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]日期：[签订日期]篇3发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]鉴于甲方拟对[项目名称]进行建设，乙方具备相应的承包经营能力，现双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就建设工程项目承包经营事宜达成如下协议：一、工程项目概况1.项目名称：[项目名称]2.项目地点：[项目地点]3.建设规模：[建设规模]4.承包范围：[承包范围]二、承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包本项目。2.乙方需按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成本项目的建设任务。三、合同价款与支付方式1.本项目的合同价款为人民币[合同价款]元。2.支付方式：甲方在签订合同后支付合同价款的30%作为预付款，剩余款项在乙方完成建设任务并提交验收申请后支付。四、工期与进度1.本项目的建设工期为[工期]天。2.乙方需按照甲方要求的进度完成建设任务，确保工期按时完成。五、质量与验收1.乙方需确保本项目的建设质量符合甲方要求和相关标准。2.验收标准和方法：按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行验收。3.乙方在提交验收申请时，需提供相应的质量保证资料。六、违约责任1.甲方如未按时支付合同价款或未提供必要的技术支持，需承担相应的违约责任。2.乙方如未按时完成建设任务或建设质量不符合要求，需承担相应的违约责任。七、争议解决1.本合同的履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。甲方（签字/盖章）：[公司名称]日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：[公司名称]日期：XXXX年XX月XX日篇4发包方（以下简称甲方）：XX公司承包方（以下简称乙方）：XX公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.项目名称：XX项目2.项目地点：XX市XX区XX路XX号3.项目规模：XX平方米4.承包范围：XX工程图纸中的所有土建、水电安装项目（除消防、电梯、门窗外）第二条承包方式1.乙方承包经营甲方提供的上述建设工程项目，进行项目全过程管理，包括项目策划、可行性研究、设计、采购、施工、竣工验收等。2.乙方在承包期间内，必须遵守国家的各项法律法规，接受当地政府和有关部门的监督，确保工程质量、安全、进度和环保。3.乙方在承包期间内，必须按照甲方的要求，按时提交项目进展报告和财务报表，确保甲方对项目有全面的了解和掌握。4.乙方在承包期间内，必须承担项目的全部风险，包括市场风险、技术风险、财务风险等。若因乙方原因导致项目失败或亏损，乙方需承担相应的法律责任。第三条承包期限1.承包期限为XX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。2.承包期间内，乙方不得擅自转让或分包项目，否则甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应的法律责任。第四条付款与结算1.甲方按工程进度向乙方支付款项，具体支付时间和金额根据工程实际情况和双方协商确定。2.乙方在承包期间内，需每月向甲方提交详细的财务报表和预算报告，确保甲方对项目财务状况有全面的了解。3.项目竣工验收合格后，甲方将支付乙方剩余的款项。若项目存在质量问题或安全隐患，甲方有权扣除相应的款项。第五条违约责任1.乙方在承包期间内，如未能按照合同约定完成工程任务或存在严重质量问题，需承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方返还已支付但未完成工程的款项。2.乙方在承包期间内，如擅自转让或分包项目，需承担相应的违约责任。甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应的法律责任。3.甲方在承包期间内，如未能按照合同约定支付款项或提供必要的支持和资料，需承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方支付相应的违约金或滞纳金。第六条其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.如因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成时，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。甲方（签字）：XX公司日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字）：XX公司日期：XXXX年XX月XX日篇5发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]鉴于甲方需要完成某建设工程项目，乙方具备相关的专业知识和经验，双方经过友好协商，达成以下承包经营合同：一、合同背景1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合建设行业的特点，由甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上共同订立。1.2甲方为本建设工程的发包方，乙方为本建设工程的承包方。甲方已经完成了建设工程的立项、规划、设计等工作，并已经获得了建设工程的批准文件。乙方同意按照甲方的要求，承担建设工程的实施任务。二、承包经营内容2.1乙方承包的经营范围包括建设工程的实施、管理、协调等方面的工作。具体包括但不限于以下几个方面：（1）建设工程的实施：乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成建设工程的施工任务。施工过程中，乙方应严格遵守相关法律法规和甲方的规定，确保施工质量和进度。（2）建设工程的管理：乙方负责建设工程的日常管理工作，包括但不限于施工现场的管理、施工人员的协调、施工进度的控制等。乙方应确保施工现场的安全、文明施工，并处理施工过程中的突发事件。（3）建设工程的协调：乙方负责协调与建设工程相关的各方关系，包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位等。乙方应确保各方之间的沟通和协作顺畅，确保建设工程的顺利进行。三、合同价款及支付方式3.1本合同的价款为人民币[金额]元整。该价款为固定总价合同，包含但不限于乙方的实施、管理、协调等费用。甲方无需为乙方的成本超支承担责任。3.2支付方式如下：（1）预付款：甲方在本合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同价款的30%作为预付款。预付款在建设工程实施完毕后扣除。（2）中期款：甲方在建设工程实施过半时，向乙方支付合同价款的50%作为中期款。中期款在建设工程实施完毕后扣除。（3）尾款：甲方在建设工程实施完毕后，向乙方支付合同价款的20%作为尾款。尾款在扣除预付款和中期款后支付。四、合同期限及违约责任4.1本合同的期限为自合同签订之日起至建设工程实施完毕之日止。具体时间以甲方和乙方的协商为准。4.2违约责任：（1）如甲方未按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方按照逾期支付款项的日千分之五支付违约金。如违约金不足以弥补乙方的损失，甲方还应承担相应的赔偿责任。（2）如乙方未按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任以甲方和乙方的协商为准。五、其他约定事项5.1本合同的解释权归甲乙双方所有。如甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.2本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。5.3本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。甲方（发包方）：[公司名称]法定代表人或授权代表：[签字]日期：[日期]乙方（承包方）：[公司名称]法定代表人或授权代表：[签字]日期：[日期]篇6发包方：[公司名称]承包方：[公司名称]项目名称：[项目名称]工程地点：[工程地点]工程内容：[工程内容]承包方式：[承包方式]发包方责任：1.负责办理有关建设手续，为承包方提供必要的支持和协助。2.负责提供项目所需的设计图纸和技术资料，确保承包方能够顺利开展工作。3.负责协调项目涉及各方的关系，确保承包方的施工顺利进行。4.负责按照合同约定支付承包费用，确保承包方的合法权益得到保障。承包方责任：1.严格按照设计图纸和技术资料进行施工，确保工程质量符合约定标准。2.负责制定施工计划，合理安排施工工序，确保施工进度符合约定要求。3.负责做好施工现场的安全管理，确保施工过程中无事故发生。4.负责按照合同约定收取承包费用，确保自身的合法权益得到保障。违约责任：1.若发包方未能按照合同约定支付承包费用或提供必要支持和协助，承包方有权要求发包方承担相应的违约责任。2.若承包方未能按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，发包方有权要求承包方承担相应的违约责任。争议解决方式：若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向项目所在地人民法院提起诉讼解决。在诉讼过程中，双方应尊重法律事实，积极配合法院的调查和审理工作。判决生效后，双方应认真履行法院判决，确保合同得以全面履行。合同生效条款：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保工程顺利进行。同时，双方应建立健全的沟通机制，及时协商解决合同履行过程中出现的问题和困难。其他约定事项：1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同副本对外不产生法律效力。3.本合同解释权归甲乙双方所有。如有任何疑问或争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可以向相关仲裁机构或法院提起诉讼解决。甲方（签字/盖章）：[公司名称]日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：[公司名称]日期：XXXX年XX月XX日篇7发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]鉴于甲方需要完成某个建设工程项目，乙方具备相关的承包经营能力，双方经过友好协商，达成以下合同协议：一、合同背景1.甲方是依法成立的法人，具有签订本合同的主体资格和民事行为能力。2.乙方是依法成立的法人，具有签订本合同的主体资格和民事行为能力。3.甲方和乙方在签订本合同前，已经充分了解了对方的资质、信誉和实力，并确认对方具备完成本合同项下工程的能力和条件。二、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程规模：[工程规模]三、承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包本合同项下的工程，负责工程的全面施工和管理。2.乙方应根据甲方的要求和工程的实际情况，制定合理的工作方案，并严格按照工作方案施工。3.乙方应确保施工质量和进度，按时完成工程任务。四、合同价款及支付方式1.本合同项下的工程价款为人民币[工程价款]元整。2.甲方应在合同签订后[支付时间]内，向乙方支付工程价款的[支付比例]%。3.甲方应在工程竣工验收合格后[支付时间]内，向乙方支付剩余的工程价款。4.乙方在收到甲方支付的工程价款后，应出具正式的发票。五、工程质量及验收标准1.乙方应严格按照国家相关的施工标准和规范施工，确保工程质量符合甲方要求。2.甲方应在工程竣工验收前，制定详细的验收标准，并通知乙方。3.乙方应在工程竣工验收时，按照甲方制定的验收标准，进行全面的自我检查，并出具书面验收申请。4.甲方应在收到乙方的验收申请后，尽快组织专业人员进行验收，并出具书面验收意见。5.如果工程质量不符合甲方要求，乙方应负责返工或整改，并承担相应的费用。六、工期及进度要求1.乙方应在合同签订后[开工时间]内开工建设，并严格按照施工进度计划施工。2.甲方应根据工程的实际情况和市场需求，制定合理的工期和进度要求，并通知乙方。3.乙方应根据甲方的工期和进度要求，制定详细的施工进度计划，并严格按照计划施工。4.如果因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。七、违约责任及赔偿标准1.如果因甲方原因造成工程无法按时完成或造成乙方损失，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方的实际损失。2.如果因乙方原因造成工期延误或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方的实际损失。3.违约金的计算方法和支付时间应在双方协商后确定。八、不可抗力及处理方式1.如果因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失，双方应协商解决。2.不可抗力因素包括但不限于自然灾害、社会异常事件等不可预见、不可避免的事件。3.在不可抗力事件发生后，双方应及时沟通，共同应对，尽量减少损失。九、合同变更及解除条件1.如果因特殊原因需要变更或解除本合同，双方应协商一致，并签订书面协议。2.变更或解除本合同的条件应包括：双方协商同意、合同条款无法履行、出现不可抗力因素等。3.在变更或解除合同时，双方应本着公平、公正的原则，协商解决相关事宜。十、争议解决方式及管辖法院1.如果双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如果协商无果，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或管辖法院应在双方协商后确定。篇8合同编号：[合同编号]项目名称：[项目名称]发包方：[发包方公司名称]承包方：[承包方公司名称]签订地点：[签订合同地点]签订日期：[签订合同日期]发包方（甲方）：公司名称：[发包方公司名称]公司地址：[发包方公司住址]联系人：[发包方联系人姓名]联系电话：[发包方联系电话]承包方（乙方）：公司名称：[承包方公司名称]公司地址：[承包方公司住址]联系人：[承包方联系人姓名]联系电话：[承包方联系电话]第一条合同背景鉴于甲方需要建设一个工程项目，乙方具备相应的专业知识和经验，甲方决定委托乙方承担该项目的承包经营任务。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，达成如下协议。第二条项目概况与承包范围1.项目名称：[项目名称]2.项目地点：[项目地点]3.承包范围：[具体承包范围]4.承包方式：[承包方式]5.项目规模：[项目规模]