砼浇筑劳务合同协议

砼浇筑劳务合同协议甲方（劳务发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（劳务承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方有砼浇筑劳务需求，乙方具备提供相应劳务的能力和资质，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方将砼浇筑劳务工作承包给乙方事宜达成如下协议：一、劳务内容及要求1.劳务内容乙方负责为甲方提供砼浇筑劳务，具体包括但不限于：混凝土的搅拌、运输、浇筑、振捣、养护以及施工现场的清理等工作，确保砼浇筑工程符合国家及地方现行的施工质量验收规范和标准要求。2.劳务要求乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工规范及技术交底要求进行施工，确保砼浇筑的质量、平整度、垂直度等各项指标符合设计和规范要求。乙方所使用的混凝土原材料应符合质量标准，严格按照配合比进行搅拌，保证混凝土的强度、耐久性等性能指标。在砼浇筑过程中，乙方应合理安排施工人员和机械设备，确保施工进度满足甲方的总体施工计划要求，避免因乙方原因导致工期延误。乙方应做好施工现场的安全防护工作，设置必要的警示标志，确保施工人员的人身安全和财产安全，如因乙方原因发生安全事故，由乙方承担全部责任。二、劳务期限劳务期限自____年__月__日起至____年__月__日止。具体开工日期以甲方书面通知为准，但总工期不得超过[具体工期天数]天。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延。三、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬本合同劳务报酬采用以下第____种方式计算：固定单价方式：每立方米砼浇筑的劳务报酬为人民币____元（大写____元整）。劳务报酬根据乙方实际完成的合格砼浇筑工程量进行结算。计时工方式：乙方劳务人员的计时工资为每人每小时人民币____元（大写____元整）。甲方根据乙方劳务人员的实际工作时间进行结算。2.支付方式每月____日前，乙方应向甲方提交当月已完工程量报表及劳务费用结算清单，经甲方审核确认后，于次月____日前支付上月劳务报酬的____%；砼浇筑工程全部完成并经甲方验收合格后____日内，甲方支付至劳务报酬总额的____%；工程竣工验收合格且乙方提交完整的竣工资料后____日内，甲方支付剩余劳务报酬。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的劳务工作进行监督、检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。有权根据工程实际情况调整施工计划和劳务工作内容，但应提前通知乙方。按照本合同约定的支付方式和时间向乙方支付劳务报酬。2.义务向乙方提供施工图纸、施工规范及技术交底等相关资料，协助乙方办理施工许可证等相关手续。负责协调施工现场的周边关系，为乙方创造良好的施工条件。按照合同约定及时供应混凝土原材料及其他施工所需的物资，但因甲方原因导致乙方停工、窝工的，应承担相应的损失。（二）乙方权利义务1.权利按照本合同约定获取劳务报酬。要求甲方提供施工所需的资料和条件，协助办理相关手续。对甲方提出的不合理要求有权拒绝。2.义务按照本合同约定的劳务内容及要求，组织具有相应资质和经验的劳务人员进行施工，确保劳务工作质量和进度。负责为本方劳务人员提供必要的劳动保护用品、安全防护设施等，确保劳务人员的人身安全和身体健康。遵守国家及地方有关法律法规、施工规范和甲方的施工现场管理制度，服从甲方的统一指挥和管理。妥善保管甲方提供的施工资料及物资，不得擅自挪用或损坏。如因乙方原因造成损失的，应照价赔偿。负责施工现场的环境保护工作，采取有效措施减少施工扬尘、噪声等污染，做到文明施工。在劳务工作完成后，清理施工现场，做到工完场清。五、材料设备供应1.甲方供应材料设备甲方负责供应混凝土原材料及其他施工所需的主要物资，应按照施工进度及时将物资运至施工现场，并提供相应的质量证明文件。甲方供应的材料设备不符合质量要求或规格型号错误的，应承担相应的责任，并负责及时更换。因甲方供应材料设备延误导致乙方停工、窝工的，甲方应承担乙方的损失。2.乙方供应材料设备乙方负责提供劳务过程中所需的小型工具、辅助材料等，但应确保所提供的材料设备符合质量要求和施工规范。乙方自行采购的材料设备应向甲方提供产品合格证明等资料，经甲方检验认可后方可使用。如因乙方供应的材料设备质量问题导致工程质量事故的，乙方应承担全部责任。六、质量与验收1.质量标准乙方应严格按照国家及地方现行的施工质量验收规范和标准进行砼浇筑施工，确保工程质量达到合格标准。如因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。2.验收程序乙方在完成每一道工序后，应提前通知甲方进行质量检查。甲方在接到通知后应及时组织人员进行验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。砼浇筑工程全部完成后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，申请竣工验收。甲方应在接到竣工报告后____日内组织相关部门进行验收。如验收合格，双方应签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格为止。七、违约责任1.甲方违约责任甲方未按照本合同约定支付劳务报酬的，每逾期一日，应按照未支付金额的____%向乙方支付违约金。甲方未按照合同约定提供施工资料、物资或协调施工现场周边关系，导致乙方无法正常施工的，应承担乙方因此造成的损失。因甲方原因致使乙方中途停工、窝工的，甲方应按照实际停工、窝工天数向乙方支付相应的补偿费用。2.乙方违约责任乙方未按照本合同约定的劳务内容及要求进行施工，导致工程质量不合格或工期延误的，应承担相应的违约责任。乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。同时，甲方有权按照劳务报酬总额的____%向乙方收取违约金。乙方未按照合同约定的时间提交已完工程量报表及劳务费用结算清单，导致甲方付款延误的，责任由乙方自行承担。乙方擅自将劳务工作转包或分包给第三方的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的劳务报酬，同时乙方应按照劳务报酬总额的____%向甲方支付违约金。乙方违反国家及地方有关法律法规、施工规范或甲方的施工现场管理制度，给甲方造成损失的，应承担全部赔偿责任。乙方未按照合同约定清理施工现场，导致甲方另行安排人员清理的，清理费用由乙方承担，同时甲方有权按照清理费用的____倍从乙方劳务报酬中扣除。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力