工程承包施工合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME工程承包施工合同范本1本合同目录一览1.合同当事人及项目概况1.1.合同当事人信息1.2.项目名称及地点1.3.工程规模及类型2.工程承包范围及内容2.1.承包范围2.2.施工内容2.3.工程量清单3.工程施工进度及节点3.1.工程总进度安排3.2.施工节点及时间安排3.3.进度调整及延误责任4.工程质量标准及检验4.1.质量标准4.2.检验内容及方法4.3.质量问题处理5.工程施工安全及环保5.1.施工安全责任5.2.安全防护措施5.3.环保要求及措施6.工程造价及支付方式6.1.工程造价确定方式6.2.工程款支付方式6.3.预付款及结算方式7.争议解决及违约责任7.1.争议解决方式7.2.违约责任及赔偿7.3.合同解除条件8.合同生效、变更及终止8.1.合同生效条件8.2.合同变更程序8.3.合同终止条件9.合同附件及补充协议9.1.附件清单9.2.补充协议10.合同签署及生效日期10.1.签署时间10.2.生效日期11.合同份数及保管11.1.合同份数11.2.保管责任12.不可抗力及免责条款12.1.不可抗力定义12.2.免责条款13.合同争议管辖法院13.1.争议管辖法院13.2.法院管辖权14.合同其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同当事人及项目概况1.1.合同当事人信息1.1.1.承包方名称：________1.1.2.承包方地址：________1.1.3.承包方法定代表人：________1.1.4.承包方联系电话：________1.1.5.承包方开户银行及账号：________1.2.项目名称及地点1.2.1.项目名称：________1.2.2.项目地点：________1.3.工程规模及类型1.3.1.工程规模：________1.3.2.工程类型：________2.工程承包范围及内容2.1.承包范围2.1.1.土建工程：________2.1.2.安装工程：________2.1.3.装修工程：________2.2.施工内容2.2.1.土方工程：________2.2.2.桥梁工程：________2.2.3.道路工程：________2.2.4.房屋建筑工程：________2.2.5.电气工程：________2.2.6.水暖工程：________2.2.7.通风空调工程：________2.3.工程量清单2.3.1.工程量清单详见附件一。3.工程施工进度及节点3.1.工程总进度安排3.1.1.项目总工期：________3.1.2.施工阶段划分：________3.2.施工节点及时间安排3.2.1.各施工节点时间安排详见附件二。3.3.进度调整及延误责任3.3.1.因不可抗力、设计变更等原因导致工期延误，双方应协商一致进行调整。3.3.2.因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的违约责任。4.工程质量标准及检验4.1.质量标准4.1.1.工程质量应符合国家标准、行业标准及合同约定的质量要求。4.1.2.具体质量标准详见附件三。4.2.检验内容及方法4.2.1.工程施工过程中，承包方应进行自检，监理单位进行抽检。4.2.2.检验方法详见附件四。4.3.质量问题处理4.3.1.质量问题一经发现，承包方应立即采取措施进行处理。4.3.2.如质量问题影响工程使用，承包方应承担修复责任。5.工程施工安全及环保5.1.施工安全责任5.1.1.承包方负责施工现场的安全管理工作。5.1.2.具体安全责任详见附件五。5.2.安全防护措施5.2.1.承包方应采取必要的安全防护措施，确保施工人员及现场安全。5.2.2.安全防护措施详见附件六。5.3.环保要求及措施5.3.1.承包方应遵守国家环保法规，采取有效措施控制施工过程中的污染。5.3.2.环保措施详见附件七。6.工程造价及支付方式6.1.工程造价确定方式6.1.1.工程造价按工程量清单及合同约定的价格计算。6.1.2.具体工程造价详见附件八。6.2.工程款支付方式6.2.1.预付款：合同签订后________日内，支付合同总价的________%作为预付款。6.2.2.进度款：按月进度支付，每月支付合同总价的________%。6.2.3.结算款：工程验收合格后________日内，支付合同总价的________%。6.2.4.保修金：工程验收合格后________日内，支付合同总价的________%作为保修金。6.3.预付款及结算方式6.3.1.预付款支付方式：________6.3.2.结算款支付方式：________7.争议解决及违约责任7.1.争议解决方式7.1.1.双方应友好协商解决合同争议。7.1.2.如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2.违约责任及赔偿7.2.1.如一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.2.2.违约责任的具体规定详见附件九。7.3.合同解除条件7.3.1.1.合同当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务；7.3.1.2.合同当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；7.3.1.3.发生不可抗力致使合同无法履行；7.3.1.4.合同约定的其他解除条件。8.合同生效、变更及终止8.1.合同生效条件8.1.1.双方代表在本合同上签字盖章后，合同即生效。8.1.2.合同自生效之日起，对双方具有法律约束力。8.2.合同变更程序8.2.1.合同的任何变更，均需双方书面同意，并签订书面变更协议。8.2.2.变更协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.3.合同终止条件8.3.1.合同履行完毕。8.3.2.双方协商一致解除合同。8.3.3.出现法律规定的合同终止情形。9.合同附件及补充协议9.1.附件清单9.1.1.附件一：工程量清单9.1.2.附件二：施工节点及时间安排9.1.3.附件三：具体质量标准9.1.4.附件四：检验内容及方法9.1.5.附件五：安全责任9.1.6.附件六：安全防护措施9.1.7.附件七：环保措施9.1.8.附件八：工程造价9.1.9.附件九：违约责任9.2.补充协议9.2.1.补充协议应与本合同具有同等法律效力。9.2.2.补充协议作为本合同的组成部分，与本合同一并履行。10.合同签署及生效日期10.1.签署时间10.1.1.合同签署日期：________10.2.生效日期10.2.1.合同自签署之日起生效。11.合同份数及保管11.1.合同份数11.1.1.本合同一式________份，双方各执________份，具有同等法律效力。11.2.保管责任11.2.1.合同各方应妥善保管合同文本，确保合同内容的完整性和保密性。12.不可抗力及免责条款12.1.不可抗力定义12.1.1.不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。12.2.免责条款12.2.1.因不可抗力导致合同无法履行或履行不符合约定的，双方互不承担责任。13.合同争议管辖法院13.1.争议管辖法院13.1.1.合同争议由合同签订地人民法院管辖。13.2.法院管辖权13.2.1.双方同意将合同争议提交至合同签订地人民法院，法院对合同争议具有管辖权。14.合同其他约定事项14.1.合同当事人对本合同的其他约定事项，应在本合同中明确约定。14.2.如合同中出现未明确约定的事项，双方应协商解决，协商不成的，按法律规定执行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.第三方概念15.1.1.本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，参与本合同履行过程中的中介方、监理方、咨询方、供应商、分包商等。15.1.2.第三方介入的目的是为了保障合同的顺利履行，提高工程质量和效率，确保工程的安全和环保。16.第三方介入的职责与权利16.1.监理方16.1.1.职责：16.1.1.1.对工程施工过程进行监督检查，确保施工质量符合合同约定和国家标准。16.1.1.2.对施工进度进行监控，确保工程按时完成。16.1.1.3.对施工安全进行监督，确保施工安全无事故。16.1.2.权利：16.1.2.1.要求承包方提供施工相关资料。16.1.2.2.对施工过程中发现的问题提出整改要求。16.1.2.3.对施工质量、进度、安全等问题进行裁决。16.2.中介方16.2.1.职责：16.2.1.1.协调甲乙双方的关系，促进合同的顺利履行。16.2.1.2.提供合同履行过程中的咨询服务。16.2.2.权利：16.2.2.1.收取中介服务费用。16.2.2.2.对甲乙双方的争议提供调解服务。16.3.咨询方16.3.1.职责：16.3.1.1.对工程的设计、施工、验收等提供专业咨询意见。16.3.2.权利：16.3.2.1.收取咨询服务费用。16.3.2.2.对工程相关问题提出建议。17.第三方介入的额外条款17.1.甲乙方责任17.1.1.甲方责任：17.1.1.1.对第三方提供的服务进行监督和评估。17.1.1.2.对第三方违约行为承担责任。17.1.2.乙方责任：17.1.2.1.按照合同约定向第三方支付费用。17.1.2.2.配合第三方完成相关工作。18.第三方责任限额18.1.责任限额定义18.1.1.本合同所称责任限额，是指第三方因违约行为应承担的最高赔偿金额。18.2.责任限额确定18.2.1.第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在合同附件中明确。18.2.2.责任限额包括但不限于因第三方原因导致的工程延误、质量问题、安全事故等。18.3.责任限额的调整18.3.1.如合同履行过程中出现特殊情况，经甲乙双方协商一致，可对责任限额进行调整。19.第三方与其他各方的划分说明19.1.职责划分19.1.1.第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求履行职责，不得超越其职责范围。19.1.2.甲乙双方应明确各自的职责，确保工程顺利进行。19.2.权利划分19.2.1.第三方享有合同约定的权利，但不得损害甲乙双方的合法权益。19.2.2.甲乙双方享有合同约定的权利，但不得妨碍第三方的正常工作。19.3.责任划分19.3.1.第三方应承担因其违约行为造成的损失，但不超过合同约定的责任限额。19.3.2.甲乙双方应各自承担因其自身原因造成的损失。19.3.3.第三方在履行职责过程中，因不可抗力等原因导致合同无法履行的，不承担责任。20.第三方介入的变更程序20.1.变更程序20.1.1.需要第三方介入时，甲乙双方应协商一致，并在合同中明确第三方的职责、权利和义务。20.1.2.第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利和义务。20.2.变更协议的生效20.2.1.变更协议自双方签字盖章之日起生效，作为本合同的组成部分。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价，并注明工程量清单的编制依据和计算方法。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于确定工程造价和支付方式。2.附件二：施工节点及时间安排详细要求：明确列出各个施工节点的名称、时间安排、预期完成时间，以及相应的质量标准。说明：施工节点及时间安排是合同履行的重要依据，用于监控工程进度。3.附件三：具体质量标准详细要求：详细列出工程各分项工程的具体质量标准，包括材料、施工工艺、验收标准等。说明：具体质量标准是合同中质量要求的具体体现，用于确保工程质量。4.附件四：检验内容及方法详细要求：详细列出工程各分项工程的检验内容、检验方法、检验工具和检验人员要求。说明：检验内容及方法是保证工程质量的重要手段，用于监督和评估施工质量。5.附件五：安全责任详细要求：明确列出施工过程中的安全责任，包括安全防护措施、安全管理制度、安全事故处理等。说明：安全责任是合同中安全要求的具体体现，用于保障施工安全。6.附件六：安全防护措施详细要求：详细列出施工现场的安全防护措施，包括安全警示标志、安全设施、个人防护用品等。说明：安全防护措施是保障施工人员安全的重要手段，用于预防安全事故。7.附件七：环保措施详细要求：详细列出施工现场的环保措施，包括噪音控制、粉尘控制、废水处理等。说明：环保措施是合同中环保要求的具体体现，用于保护环境。8.附件八：工程造价详细要求：详细列出工程造价的构成，包括直接费用、间接费用、利润等。说明：工程造价是合同履行的重要依据，用于确定工程款的支付。9.附件九：违约责任详细要求：详细列出各种违约行为及相应的违约责任认定标准和赔偿金额。说明：违约责任是合同中责任要求的具体体现，用于约束双方履行合同义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1.甲方违约：1.1.1.未按合同约定支付工程款。1.1.2.未按合同约定提供施工场地或材料。1.1.3.未按合同约定履行其他义务。1.2.乙方违约：1.2.1.未按合同约定完成工程进度。1.2.2.施工质量不符合合同约定。1.2.3.未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准：2.1.甲方违约责任：2.1.1.未按合同约定支付工程款，应支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。2.1.2.未按合同约定提供施工场地或材料，应承担相应责任，并赔偿乙方因此造成的损失。2.2.乙方违约责任：2.2.1.未按合同约定完成工程进度，应支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。2.2.2.施工质量不符合合同约定，应返工或修复，并赔偿甲方因此造成的损失。3.示例说明：3.1.甲方违约示例：甲方未按合同约定在规定时间内支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。3.2.乙方违约示例：乙方施工质量不符合合同约定，导致工程无法正常使用，乙方应承担返工或修复责任，并赔偿甲方因此造成的损失。工程承包施工合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.2发包方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程承包范围3.1工程承包内容3.2工程承包方式3.3工程承包期限4.工程合同价格4.1工程合同总价4.2工程合同单价4.3工程合同付款方式5.工程进度及节点5.1工程进度计划5.2工程节点时间5.3工程进度调整6.工程施工要求6.1施工技术要求6.2施工质量要求6.3施工安全要求6.4施工环境保护要求7.材料供应与验收7.1材料供应方式7.2材料验收标准7.3材料验收程序8.工程变更及索赔8.1工程变更范围8.2工程变更程序8.3工程变更费用8.4工程索赔程序9.工程验收与移交9.1工程验收标准9.2工程验收程序9.3工程移交手续10.工程保修与维护10.1工程保修期限10.2工程保修内容10.3工程维护责任11.违约责任11.1承包方违约责任11.2发包方违约责任12.争议解决方式12.1争议解决原则12.2争议解决途径12.3争议解决期限13.合同解除条件13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除后的处理第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1承包方名称：________1.1.2承包方法定代表人：________1.1.3承包方住所：________1.1.4承包方联系方式：电话________，传真________，电子邮箱________1.2发包方基本信息1.2.1发包方名称：________1.2.2发包方法定代表人：________1.2.3发包方住所：________1.2.4发包方联系方式：电话________，传真________，电子邮箱________第二条工程概况2.1工程名称：________2.2工程地点：________2.3工程规模：________2.4工程内容：________第三条工程承包范围3.1工程承包内容：________3.2工程承包方式：________3.3工程承包期限：自________年________月________日起至________年________月________日止。第四条工程合同价格4.1工程合同总价：人民币________元整。4.2工程合同单价：________4.3工程合同付款方式：4.3.1预付款：合同签订后________个工作日内支付合同总价的________%。4.3.2进度款：按工程进度分期支付，具体支付比例及时间节点由双方另行协商确定。4.3.3结算款：工程验收合格后________个工作日内支付合同总价的________%。4.3.4保修金：合同总价款的________%作为保修金，保修期满后无质量问题无息退还。第五条工程进度及节点5.1工程进度计划：________5.2工程节点时间：________5.3工程进度调整：如因不可抗力或其他原因导致工程进度延误，双方应协商调整工程进度计划，并相应调整付款时间。第六条工程施工要求6.1施工技术要求：________6.2施工质量要求：________6.3施工安全要求：________6.4施工环境保护要求：________第七条材料供应与验收7.1材料供应方式：________7.2材料验收标准：________7.3材料验收程序：7.3.1承包方在材料进场前应向发包方提交材料清单及质量证明文件。7.3.2发包方在收到材料清单及质量证明文件后________个工作日内组织验收。7.3.3验收合格的材料方可用于工程，验收不合格的材料应立即退场。第八条工程变更及索赔8.1工程变更范围：包括但不限于设计变更、工程量变更、施工条件变更等。8.2工程变更程序：8.2.1承包方发现需要变更的情况，应及时向发包方提出变更申请，并附上相关资料。8.2.2发包方在收到变更申请后________个工作日内，对变更申请进行审核，并给予答复。8.2.3经双方协商一致，变更内容作为合同附件，并调整合同价格及进度计划。8.3工程变更费用：变更后的费用按照实际发生计算，并纳入合同总价。8.4工程索赔程序：8.4.1承包方在发生索赔事件后________个工作日内，向发包方提交索赔报告及有关证明材料。8.4.2发包方在收到索赔报告后________个工作日内，对索赔进行审核，并给予答复。8.4.3如双方对索赔金额无法达成一致，可协商解决或提交仲裁机构裁决。第九条工程验收与移交9.1工程验收标准：按照国家及行业标准进行验收。9.2工程验收程序：9.2.1发包方在工程完工后________个工作日内组织验收。9.2.2承包方应配合验收，并提供相关资料。9.2.3验收合格后，双方签署验收报告。9.3工程移交手续：9.3.1验收合格后，承包方应按照合同约定进行工程移交。9.3.2发包方在收到工程移交资料后________个工作日内，办理工程移交手续。第十条工程保修与维护10.1工程保修期限：自工程验收合格之日起________年。10.2工程保修内容：按照国家及行业标准进行保修。10.3工程维护责任：保修期内，承包方负责工程的日常维护工作。第十一条违约责任11.1承包方违约责任：11.1.1未按合同约定完成工程，每延迟一天，应支付合同总价的________%作为违约金。11.1.2工程质量不符合合同约定，承包方应承担修复费用，并赔偿发包方因此遭受的损失。11.2发包方违约责任：11.2.1未按合同约定支付工程款，每延迟一天，应支付合同总价的________%作为违约金。11.2.2因发包方原因导致工程延误，应赔偿承包方因此遭受的损失。第十二条争议解决方式12.1争议解决原则：遵循公平、公正、合理的原则。12.2争议解决途径：通过友好协商解决，协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。12.3争议解决期限：自争议发生之日起________个工作日内解决。第十三条合同解除条件13.1合同解除条件：13.1.1双方协商一致解除合同。13.1.2发生不可抗力，致使合同无法履行。13.1.3一方严重违约，经另一方催告后________个工作日内仍未纠正。13.2合同解除程序：按照国家相关法律法规及合同约定执行。第十四条合同生效及终止14.1合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。14.2合同终止条件：合同约定的工程完工且验收合格，或因双方协商一致解除合同。14.3合同解除后的处理：双方应按照国家相关法律法规及合同约定，妥善处理合同解除后的相关事宜。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义：本合同中的第三方是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务、技术支持或其他辅助作用的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入的范围：包括但不限于工程监理、设计、咨询、检测、鉴定、保险、融资等。第十六条第三方的选择与确定16.1第三方的选择：甲乙双方应共同协商选择第三方，并确保第三方具备相应的资质和条件。16.2第三方的确定：经甲乙双方协商一致后，由甲乙双方共同与第三方签订相关协议，明确各方的权利和义务。第十七条第三方的责权利17.1第三方的责任：第三方应按照合同约定，履行其职责，并对自身提供的服务质量承担责任。17.2第三方的权利：17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以便其履行职责。17.2.2第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。17.3第三方的义务：17.3.1第三方应遵守国家法律法规和合同约定，确保其服务符合相关标准。17.3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。第十八条第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分：18.1.1第三方对甲方负责，提供的服务应满足甲方的要求。18.1.2甲方对第三方的选择和监督承担责任。18.2第三方与乙方的划分：18.2.1第三方对乙方负责，提供的服务应满足乙方的要求。18.2.2乙方对第三方的选择和监督承担责任。18.3第三方与甲乙双方的共同责任：18.3.1第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致甲乙双方遭受损失，应承担相应的赔偿责任。18.3.2甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保合同履行。第十九条第三方的责任限额19.1第三方的责任限额：第三方应购买相应的责任保险，其责任限额应不低于合同总价的________%。19.2第三方的责任赔偿：19.2.1第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致甲乙双方遭受损失，应按照责任保险的赔偿范围和限额进行赔偿。19.2.2若责任保险的赔偿不足以弥补损失，第三方应承担剩余部分的赔偿责任。第二十条第三方介入的合同条款变更20.1第三方介入后，甲乙双方应根据实际情况，对合同条款进行必要的变更，以适应第三方介入的需要。20.2合同变更应经甲乙双方协商一致，并由双方签字盖章后生效。第二十一条第三方介入的争议解决21.1第三方介入引发的争议，应通过友好协商解决。21.2协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。第二十二条第三方介入的合同解除22.1如第三方严重违约，甲乙双方可协商一致解除与第三方的协