2025商业综合体建设施工合同_第1页
2025商业综合体建设施工合同_第2页
2025商业综合体建设施工合同_第3页
2025商业综合体建设施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

2025商业综合体建设施工合同**合同编号：**发包人（以下简称甲方）：**承包人（以下简称乙方）：**工程名称：2025商业综合体建设项目**工程地点：**工程规模：**合同签订地点：**合同签订日期：鉴于甲方需建设2025商业综合体项目（以下简称“本项目”），乙方具备相应的施工资质和能力，能够按照本合同约定完成施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：2025商业综合体建设项目1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程性质：商业综合体，包括但不限于商业用房、办公区域、公共设施等。第二条工期2.1开工日期：2.2竣工日期：2.3总工期：2.4工期延误：除不可抗力因素外，乙方不得以任何理由拖延工期。若因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方赔偿造成的损失。第三条质量标准3.1工程质量要求：符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规及行业标准。3.2质量目标：取得相关部门的竣工验收合格证书。第四条合同价款4.1合同总价：人民币元（大写：）4.2付款方式：按月支付工程进度款，最终结算以竣工验收合格后为准。4.3付款时间：第五条双方责任与义务5.1甲方责任：按时提供施工场地及相关资料。按合同约定支付工程款项。及时办理相关审批手续。5.2乙方责任：按图施工，确保工程质量符合要求。按时完成工期，不得无故停工。负责施工现场的安全管理，防止发生安全事故。第六条材料与设备6.1所需材料由乙方自行采购，需符合国家质量标准。6.2设备由乙方提供，需经甲方验收。第七条工期延误7.1因甲方原因导致的延误，工期相应顺延。7.2因乙方原因导致的延误，乙方需承担相应责任。第八条质量保修8.1质量保修期：自竣工验收合格之日起年。8.2保修范围：本项目所有工程内容。第九条竣工验收9.1验收标准：符合国家相关法律法规及设计要求。9.2验收时间：第十条结算与支付10.1结算方式：以竣工验收合格后的结算为准。10.2付款方式：第十一条合同解除11.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。第十二条违约责任12.1因乙方原因导致工期延误或质量不达标，需承担违约责任。12.2任何一方擅自解除合同，需承担违约责任。第十三条争议解决13.1争议发生后，双方友好协商解决；协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。14.2本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人：日期：乙方（盖章）：法定代表人：日期：见证方（如有）：见证人：

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论