2025年二级建造师建筑工程施工合同_第1页
2025年二级建造师建筑工程施工合同_第2页
2025年二级建造师建筑工程施工合同_第3页
2025年二级建造师建筑工程施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

2025年二级建造师建筑工程施工合同正文本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（填写地点）签订：甲方（发包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：鉴于甲方需要进行位于的建筑工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：1.5承包范围：第二条合同工期2.1计划开工日期：年月日2.2计划竣工日期：年月日2.3总工期：天2.4工期顺延：如遇不可抗力、设计变更、甲方指令或其他非乙方原因导致的停工，工期相应顺延，双方另行协商确定顺延时间。第三条工程质量3.1工程质量标准：符合《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相关规范要求，达到（填写质量要求，如合格、优良等）。3.2质量保修：乙方承诺在工程竣工后提供不少于年的质量保修服务（具体保修范围以《建设工程质量管理条例》为准）。第四条合同价款与支付4.1合同总价：人民币元（大写：）4.2付款方式：进度款：按月支付已完成工程量的%，需经甲方确认签证；节点验收款：主体结构封顶、装饰工程完成分别支付合同总价的%；质保金：合同总价的%，于质保期满后一次性支付。4.3发票要求：乙方应提供合法有效的增值税专用发票。第五条双方责任与义务甲方责任：5.1负责提供施工场地，协调解决施工场地及相关事项；5.2及时提供施工图纸、技术资料并组织图纸会审；5.3按时支付工程价款，不得无故拖延；5.4负责施工期间的安全监管，组织安全检查并提出整改意见。乙方责任：5.5严格按设计图纸、施工规范及合同要求组织施工，确保工程质量和工期；5.6负责施工现场的安全管理，采取必要措施防止安全事故的发生；5.7负责施工期间的材料、设备管理，确保材料质量和使用安全；5.8按时提交竣工资料，配合甲方完成竣工验收。第六条违约责任6.1甲方违约：未按合同约定支付工程款，导致乙方停工的，甲方应承担由此造成的损失，并支付违约金，违约金为每日‰；无故解除合同的，应赔偿乙方遭受的损失。6.2乙方违约：未按合同工期完成施工任务的，每延误一日，乙方应支付违约金人民币元；工程质量未达到约定标准的，乙方应返工至符合标准，并承担返工费用；无故解除合同的，应赔偿甲方遭受的损失。第七条争议解决7.1双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；7.2协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条补充条款8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；8.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力；8.3本合同自双方加盖公章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年月

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论