2025年监理工程师之合同管理提升训练试卷A卷附答案

2025年监理工程师之合同管理提升训练试卷A卷附答案

单选题（共1500题）1、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人必须是组织，不能是自然人【答案】C2、根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产【答案】A3、项目建设完工后，施工企业已经提交竣工验收报告，但建设单位未按预期组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（）。A.相应顺延B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准C.以合同约定计划竣工日期为准D.以实际通过竣工验收之日为准【答案】B4、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。A.开标B.发出中标函C.提交履约保证D.开工【答案】C5、施工准备阶段下列属于监理人职责的是()。A.发出开工通知B.办理征地拆迁C.办理施工现场外道路的通行权D.办理施工现场内道路的通行权【答案】A6、()专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A.高空作业工程B.地下暗挖工程C.大爆破工程D.深水作业工程【答案】B7、（2020年真题）联合体资质等级的确定（）。A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定【答案】C8、人体维生素B2缺乏的特异诊断的方法是（）。A.全血谷胱甘肽还原酶活力系数测定B.尿核黄素测定C.红细胞核黄素测定D.核黄素负荷实验【答案】A9、根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务【答案】C10、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。A.交货期晚于招标文件规定的交货时间B.可以减少招标文件说明的预付款金额C.投标材料性能高于标准D.交货期早于招标文件规定的交货时间【答案】B11、根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价格的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.人工费用【答案】A12、（）情况下，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。A.监理人复核时发现发包人要求的错误B.监理人复核时未发现发包人要求的错误C.承包人复核时发现发包人要求的错误D.承包人复核时未发现发包人要求的错误【答案】D13、关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是（）。A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人D.发包人应在收到后14d内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书【答案】B14、预付款担保的主要形式为（）。A.银行保函B.保兑支票C.银行汇票D.现金支票【答案】A15、某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为()A.9月10日B.9月17日C.9月25日D.9月30日【答案】A16、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。A.14天B.28天C.42天D.56天【答案】C17、紧急情况下的暂停施工，监理人应在接到承包人书面请求后的（）小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。A.10B.12C.20D.24【答案】D18、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投票文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】C19、材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（）。A.按合同有关条款执行B.按交易习惯确定C.执行买受人要求D.达成补充协议【答案】D20、施工合同履行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告。关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确的是()A.视为不需要补偿B.工程师应主动确定变更价款予以补偿C.工程师应与承包人协商补偿的变更价款D.工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款【答案】A21、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权【答案】C22、以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法，不正确的是（）。A.提前竣工的，保险责任自行终止B.工期延长的，保险责任自行延长至工程竣工C.工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任D.工程停工后重新开工的，累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定【答案】B23、合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）A.质量合格证B.进度款支付证C.验收证书D.验收款支付证【答案】C24、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。A.审查程序B.审查因素C.合格者数量限制D.审查标准【答案】C25、社区营养干预措施的基本原则是（）。A.考虑营养问题的重要程度B.考虑对解决营养问题的作用大小C.考虑实施干预的难易程度等D.以上均是【答案】D26、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（）。相关知识点新教材已删除】A.买受人占有材料时B.合同订立时C.合同生效时D.买受人支付全部材料价款时【答案】A27、我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出（）两种规定。A.通过或未通过B.接收或拒收C.通过或拒收D.接收或未通过【答案】C28、关于合同鉴证的说法，正确的是()A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B.法律规定强制实施合同鉴证C.合同鉴证的效力不限于我国国内D.合同鉴证由工商行政管理机关作出【答案】D29、CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（）承担，即管理性承包的含义。A.雇主B.CM承包商C.总承包商D.工程师【答案】B30、某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施工进度，放慢了施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是()A.不安抗辩权B.先履行抗辩权C.同时履行抗辩权D.后履行抗辩权【答案】C31、除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）。A.合同协议书→中标通知书→发包人要求→专用合同条款→通用合同条款B.发包人要求→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→发包人要求D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→发包人要求【答案】C32、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是()A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担【答案】D33、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同【答案】D34、下列关于定金的表述中，错误的是（）。A.定金合同从签订之日生效B.定金数额不得超过主合同标的额的20%C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限【答案】A35、关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是（）。A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正【答案】B36、某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。A.2B.4C.10D.20【答案】B37、某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中.由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由()承担。A.发包人B.承包人C.分包人D.工程师与承包人共同【答案】C38、暂停施工期间由（）负责妥善保护工程并提供安全保障。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人【答案】B39、甲、乙签订借款合同，关于该借款合同法律关系的要素，说法不正确的是（）。A.主体为合同当事人，即甲.乙B.该借款合同法律关系的客体不属于物C.客体为合同法律关系主体权利和义务所共同指向的对象，即甲.乙之间的借款D.内容为合同约定的权利和义务，即贷款人提供借款，要求还款；借款人取得借款，按期还款，且互为权利.义务【答案】B40、关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准【答案】C41、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间【答案】D42、发包人代表在授权范围内的行为由（）承担法律责任。A.发包人代表B.发包人C.勘察人D.勘察人的项目负责人【答案】B43、材料采购运输条款的要求，卖方预通知和正式通知买方的时间为（）。A.7天和48小时B.14天和48小时C.7天和24小时D.14天和24小时【答案】C44、根据九部委发布的标准设计合同，因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.30天B.60天C.90天D.180天【答案】C45、与招标方式选择材料供应商相比，采用直接询价方式选择材料供应商的特点是（）。A.一般适用于采购大宗及重要建筑材料和设备B.有利于规范买卖双方的交易行为、实现公开公平竞争C.程序复杂、工作量大、周期长D.存在较大的主观性和随意性【答案】D46、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。A.发包人可以发包给自然人B.超越承包人经营范围订立的勘察合同一律无效C.承包人超越资质等级承揽勘察业务的，吊销营业执照D.发包人发包给不具有相应资质等级的勘察单位的，处100万元以上200万元以下的罚款【答案】B47、下列关于不利物质条件的说法不正确的是（）。A.不利物质条件属于发包人应承担的风险B.承包人遇到不利物质条件时，应暂停施工，并通知监理人C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担D.不利物质条件不包括不利气候条件【答案】B48、下列文本不属于九部委设计合同文本的组成部分（）。A.通用合同条款B.专用合同条款C.合同附件格式D.合同协议书【答案】D49、分包人应在工程变更确定后（）天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款。A.10B.11C.12D.13【答案】B50、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。A.对方当事人降低注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增C.对方当事人的法定代表人变更D.对方当事人经营状况严重恶化【答案】D51、《标准施工招标文件》的适用范围是（）。A.大型复杂的工程项目B.多元投资主体的工程项目C.工期在一年之内的工程项目D.跨行业的工程项目【答案】A52、下列不属于中标通知书中应写明的内容的是（）。A.承包的施工标段B.缺陷责任期C.工程质量标准D.中标人的项目经理名称【答案】B53、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()A.签发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.结清单生效日D.签发最终支付证书日【答案】C54、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权【答案】C55、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（）承担。A.买卖双方平均B.卖方C.买方D.延迟到场的一方【答案】B56、（2019年真题）下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。A.非银行金融机构B.国家机关C.股份公司D.合伙企业【答案】B57、根据九部委设计合同的规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）内，确定发包人代表。A.3天B.7天C.14天D.28天【答案】C58、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。A.14天B.28天C.42天D.56天【答案】C59、设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的竣工试验方面分为（）个阶段。A.两B.三C.四D.五【答案】B60、（2017年真题）建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的（）。A.1/2B.1/3C.2/3D.3/4【答案】C61、关于投标人资格审查的说法，正确的是（）。A.工程设计行业资质只设甲级B.取得工程设计行业资质的企业，可以承接各行业的建设工程设计业务C.判定投标人是否具备承担勘察设计任务的能力，通常要进一步审查投标单位人员的技术力量D.通过投标人报送的近6个月完成工程项目业绩表，评定他的设计能力与水平【答案】C62、按照《合同法》的规定，()属于委托合同。A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C.某房地产开发公司与玉程咨询公司订立的监理合同D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同【答案】C63、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金【答案】B64、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。A.甲，5000万元B.甲，4990万元C.乙，5030万元D.乙，4980万元【答案】C65、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】C66、(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。A.14B.28C.42D.56【答案】D67、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。【相关知识点新教材已删除】A.项目法人责任制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制【答案】A68、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏D.洪灾引起的沉降【答案】C69、根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。A.债权人应当通知债务人B.债权人应当经债务人同意才可转让C.主权利转让后从权利并不随之转让D.无论何种情形合同债权都可以转让【答案】A70、下列关于定金的表述中，错误的是（）。A.定金合同从签订之日生效B.定金数额不得超过主合同标的额的20%C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限【答案】A71、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款【答案】B72、（2012年真题）某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.工程材料运抵施工现场日【答案】D73、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()A.投标单位的企业规模大小B.投标方案的投入、产出比高低C.完成初步设计时间的早晚D.投标单位的质量管理体系是否科学【答案】A74、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过（）。A.0.01%B.1%C.5%D.10%【答案】B75、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】C76、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法不正确的是（）。A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，其投标被否决B.超出最大偏离范围的投标视为非实质性响应投标而被否决C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值，其投标被否决D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序【答案】C77、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）。A.质量标准和设计文件审批程序B.质量标准、设计业绩和人员资格C.设计文件审批和设计变更程序D.设计业绩、人员资格和设计变更程序【答案】B78、某工程施工招标，合同估算价为5000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。A.60B.80C.100D.300【答案】C79、FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款【答案】D80、（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。A.工程施工合同B.专业服务合同C.评判人合同D.定期合同【答案】A81、根据AIA文本，为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，属于（）。A.代理型CMB.风险型CMC.管理型CMD.责任型CM【答案】A82、设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应（）。A.仅承担由此增加的费用B.仅承担由此增加的工期延误C.承担由此增加的费用和(或)顺延合同工期D.承担由此增加的费用和(或)工期延误.并向承包人支付合理利润【答案】D83、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任【答案】A84、下列关于监理人的职责，说法错误的是（）。A.监理人对承包人报送的施工组织设计应当进行审查，并要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改B.合同进度计划是控制合同工程进度的依据，仅对监理人具有约束力C.监理人可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划D.监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知【答案】B85、（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】A86、不属于最低评标价法中初步评审阶段工作内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【答案】D87、抵押与质押的区别主要在于（）。A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权【答案】C88、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，正确的是（）。A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，则视为临时指示未得到发包人的书面确认D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为未获得发包人的批准【答案】B89、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（）。A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划B.发包人无权对设计文件进行审查C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本【答案】D90、（2018年真题）某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。A.1800万元，1800万元B.1800万元，1770万元C.1830万元，1800万元D.1830万元，1770万元【答案】B91、买方自行承担在卖方所在地受领货物后运至国内施工现场的运输费用和保险费的价格称之为（）。A.FOB价B.FCA价C.EXW价D.CIP价【答案】C92、（2019年真题）关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。A.货样买卖适用于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】B93、影响人体健康最重要的因素是（）。A.医疗条件B.遗传因素C.个人生活方式D.社会条件【答案】C94、下列不属于保证合同包括的内容的是()。A.被保证的主债权数额B.保证人履行债务的期限C.保证的方式D.保证担保的范围【答案】B95、三扇外开木窗采用下列构造，哪一种擦窗最困难？()A.中间扇内开，两边扇外开B.中间扇固定，两边扇采用长脚铰链外开C.中间扇立转，两边扇外开D.中间扇外开，两边扇外开【答案】D96、设备采购合同的专用合同条款约定买方参与交货前检验的，合同设备交货前，卖方无须（）。A.会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验B.出具交货前检验记录C.承担交货前检验的相关费用D.承担买方的往返交通费【答案】D97、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要【答案】B98、维生素D缺乏病主要发生的人群是（）。A.园林工人B.农民C.婴幼儿D.长跑运动员【答案】C99、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。A.直接与保险人协商一致后，通知发包人B.直接与保险人协商一致后，通知监理人C.应事先征得发包人同意，并通知监理人D.应事先征得监理人同意，并通知发包人【答案】C100、施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送()审批。A.承包人B.发包人C.设计人D.监理人【答案】D101、按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()A.颁发工程接收证书日B.工程接收证书注明的竣工日C.颁发履约证书日D.协议书中约定的竣工日【答案】B102、除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。A.竣工结算日B.基准日C.开标日D.合同签订日【答案】B103、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是（）。A.投标书B.工程量清单C.业主要求D.设计标准【答案】C104、下列食物中脂肪含量较低的是（）。A.坚果B.水果C.淀粉D.菌藻类E.谷类【答案】B105、下列关于招标项目标底的叙述，错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容C.若招标项目设有标底，应当在开标时公布D.可以以投标报价超过标底上下10%作为否定投标的条件【答案】D106、建设工程合同应当采用书面形式，是（）的体现。A.合同标的的特殊性B.合同履行期限的长期性C.计划和程序的严格性D.合同形式的特殊要求【答案】D107、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体B.被保险人的年龄在16～65周岁之间C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任【答案】D108、在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由（）组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为（）天。A.监理人，14天B.监理人，21天C.发包人，14天D.发包人，21天【答案】D109、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.发包人和材料设备供应商【答案】B110、根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工属于（）时间期限。A.合同工期B.缺陷责任期C.质保期D.施工期【答案】D111、下列对承包人违约的处理，正确的是（）。A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可向承包人发出整改通知B.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，监理人可通知承包人立即解除合同C.发生承包人违反合同规定的情况时，监理人应向承包人发出整改通知D.发生承包人违反合同规定的情况时，发包人应向承包人发出立即解除合同通知【答案】C112、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金【答案】B113、（2017年真题）关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【答案】B114、(2016年真题)根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表、监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表、监理人在施工现场【答案】A115、设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时问。A.承包人建议书B.设计文件C.价格清单D.投标函【答案】B116、关于开工通知，说法不正确的是（）。A.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算B.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期C.承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期应予顺延D.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期【答案】C117、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对（）提出要求。A.单车试验B.联动试车C.投料试车D.性能测试【答案】A118、设计施工总承包合同的订立中，专用条款内应明确约定由（）提供的文件的内容、数量和期限。A.承包人B.发包人C.分包人D.监理人【答案】B119、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包C.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位【答案】B120、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。A.监理合同内注明的监理工作完成B.监理的工程竣工验收通过C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D.监理的工程保修期届满【答案】C121、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每包装箱相邻的四面用()做出装运标记。A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样B.不可擦出的喷墨和明显的法语字样C.不可擦除的油漆和明显的英语字样D.不可擦除的油漆和明显的法语字样【答案】C122、按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()A.颁发工程接收证书日B.工程接收证书注明的竣工日C.颁发履约证书日D.协议书中约定的竣工日【答案】B123、甲公司章程规定公司法定代表人对外签约的权限为50万元，现法定代表人与不知情的乙公司签署了总价100万元的合同，该合同的效力为（）A.有效B.无效C.可撤销D.待定【答案】A124、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，不正确的是（）。A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，该临时指示视为发包人的正式指示D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为已获得发包人的批准【答案】A125、以下关于石材墙面采用粘贴法的构造做法，错误的是()A.厚度≤10mm的石材应用胶黏剂粘贴B.厚度≤20mm的石材应用大力胶粘贴C.粘贴的石材每一块面积应≤1㎡D.粘贴法适用高度应≤3m【答案】D126、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A.冰雹导致临时建筑坍塌B.雷电引起火灾C.盘点时发现的短缺D.暴雨引起的沉降【答案】C127、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为（）。A.有效合同B.无效合同C.可变更合同D.效力待定合同【答案】B128、施工阶段发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）d内，将进度应付款支付给承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】D129、(2018年真题)根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.监理人【答案】B130、根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调C.由工程师负责裁决D.由承包商与项目经理共同处理【答案】A131、健康档案中健康数据的收集方式有（）。A.健康筛查B.利用现存资料C.社区调查D.经常性工作记录E.小组讨论【答案】A132、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。A.业主B.承包商C.工程师D.业或或承包商【答案】B133、设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（）d将申请竣工试验的通知送达监理人。并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。A.14B.21C.35D.42【答案】B134、建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地【答案】D135、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()A.以投标截止日期作为风险划分时间点B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失【答案】A136、投标报价有算术错误，下列关于投标报价的修正，说法正确的是（）。A.如果大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准B.如果总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准C.评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力D.投标人不接受修正价格的，可以进一步补正【答案】A137、按照《标准施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。A.承包人B.发包人C.监理人D.勘察人【答案】A138、根据《施工合同示范文本》，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【答案】A139、关于抵押物的说法，正确的是（）。A.不能是第三人提供的财产B.只能是债务人提供的财产C.必须转移占有D.不必转移占有【答案】D140、建设工程勘察合同履行中，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。A.7B.14C.28D.30【答案】B141、对工程的期中付款，银皮书规定，业主在收到承包商的报表和证明文件后的（）天内支付每期报表的应付款额。A.7B.24C.28D.56【答案】D142、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14天前向工程师发出申请接收证书的通知B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28天内颁发接收证书C.工程师在承包商提交接收申请28天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书【答案】C143、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】D144、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。A.原总价B.原单价与工程量乘积之和C.新总价D.新单价与工程量乘积之和【答案】B145、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由()补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】C146、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，正确的是（）。A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，则视为临时指示未得到发包人的书面确认D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为未获得发包人的批准【答案】B147、（）贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心。A.进度管理B.安全管理C.质量管理D.合同管理【答案】D148、适用的条件较为特殊，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选的采购方式是（）。A.招标选择供货商B.询价选择供货商C.直接向供货商订购D.服务采购【答案】C149、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。A.合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款B.中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单D.专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单【答案】B150、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查【答案】A151、设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法正确的是（）。A.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员在承包人的技术指导下进行C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行D.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行【答案】D152、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，合同文件的组成及其优先次序说法正确的是（）A.专用合同条款优于合同协议书B.通用合同条款优于专用合同条款C.明细表优于投标书D.投标书优于通用合同条款【答案】C153、3月5日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；3月20日，双方向有关部门办理抵押登记。则厂房和设备抵押权设立的时间分别为（）A.3月5日，3月20日B.3月20日，3月20日C.3月5日，3月5日D.3月20日，3月5日【答案】D154、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁布工程接收证书后，雇主应将()返还承包商。A.保留金的50%B.保留金的70%C.保留金的90%D.全部保留金【答案】A155、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的（）完全负责。A.完备性、可靠性、先进性B.完备性、正确性、经济性C.适用性、先进性、经济性D.正确性、适用性、可靠性【答案】D156、定金合同要采用书面形式，其生效日是指（）。A.签订合同之日B.约定交付定金之日C.实际交付定金之日D.终止合同之日【答案】C157、对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D158、(2015年真题)采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。A.分包人B.发包人C.施工项目部D.承包人【答案】B159、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%【答案】D160、风险型CM合同的计价方式是（）。A.固定总价B.成本加酬金C.固定单价D.可调单价【答案】B161、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（）。A.7B.14C.28D.30【答案】C162、（2013年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（）。A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人C.医院可以作为保证人D.公立学校不得作为保证人【答案】D163、勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准，不属于勘察人向行政管理部门报建申请的是（）。A.道路B.绿化C.市政设施D.本工程区域内的临时占地【答案】D164、关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争【答案】D165、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法正确的是（）。A.不需征求承包人意见B.承包人收到变更意向书后应当同意实施变更C.承包人同意实施变更的，监理人应当发出变更指示D.经发包人同意后发出变更指示【答案】D166、建设工程设计合同履行发包人的管理内容说法错误的是（）。A.如委托监理，监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息在专用合同条款中指明B.发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行某项工作C.发包人代表在授权范围内的行为由发包人代表承担法律责任D.发包人的指示应盖有发包人单位章【答案】C167、关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押物只能由债务人提供B.正在建造的建筑物可用于抵押C.提单可用于抵押D.抵押物应当转移占有【答案】B168、招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同。A.中标通知书发出，15日B.中标通知书发出，30日C.中标通知书送达，15日D.中标通知书送达，30日【答案】B169、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。A.1B.2C.3D.4【答案】B170、（2019年真题）下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。A.政府机关B.企业法人C.项目监理机构D.社会团体【答案】C171、“不利气候条件”对施工的影响属于（）应承担的风险。A.发包人B.承包人C.监理人D.保险人【答案】B172、设计施工阶段的总承包合同履行管理，当符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。A.1B.3C.5D.7【答案】D173、根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当采用的方式是（）。A.邀请招标B.一次性招标C.公开招标D.分阶段招标【答案】C174、同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权，如多重抵押权均未进行登记，则（）。A.按抵押合同签订的顺序清偿B.按债权比例进行清偿C.未进行登记抵押权无效，不能进行清偿D.以银行申请清偿的先后顺序清偿【答案】B175、关于保证人资格的说法，正确的是（）。A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人【答案】B176、根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。A.将无条件补偿条款写入合同协议书B.将有条件补偿条款写入合同附录C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款【答案】D177、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过（）。A.0.01%B.1%C.5%D.10%【答案】B178、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由()承担。A.承包人B.钢材供应商C.监理单位D.发包人【答案】D179、关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。A.卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运B.每件能够独立运行的设备应整套装运，该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关主机一齐装运C.卖方应在施工场地卸货后将合同设备交付给买方D.卖方自负风险和费用进行卸货【答案】B180、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。A.通用条款和专用条款应当不加修改地引用B.通用条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】B181、只能以动产作为担保财产的担保方式是（）。A.保证B.抵押C.质押D.留置【答案】D182、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（）。A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书B.如果工程延期竣工，导致延期的责任方有义务保证履约担保继续有效C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过【答案】D183、根据《担保法》，下列选项中不能作为质押担保的是（）。A.建筑物B.汽车C.汇票D.仓单【答案】A184、甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业印章。现甲企业逾期没有还款，对于该债务清偿表述正确的是（）。A.由于保证方式、范围、期间均没有明确约定，该保证合同无效B.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任C.乙银行仅有权要求丙企业对50万元债务本金承担责任D.乙银行有权直接要求丙企业对50万元债务及利息、罚息承担责任【答案】D185、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，（）代表业主方进行项目管理。A.工程师B.工程师助理C.业主代表D.承包商代表【答案】C186、监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由（）承担赔偿责任。A.承包人B.发包人C.监理人D.发包人与承包人共同【答案】B187、对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以()撤销。A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门【答案】C188、根据《标准施工招标文件》，有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。A.投保人是发包人B.应以承包人的名义投保C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保险期满为止【答案】C189、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D190、关于物价浮动的合同价格调整，下列说法不正确的是()。A.承包人应以基准日期前的市场价格编制工程报价B.简明施工合同的规定合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款C.工期12个月以上的施工合同，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险D.公式法调价适用于工程量清单中按单价支付部分和总价支付部分合同价格的调整【答案】D191、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金A.0.08%B.0.5%C.0.8%D.1.0%【答案】A192、进行食谱营养评价的目的是（）。A.分析食谱中的食物来源B.检查该食谱能否满足营养需要C.对食谱进行调整和纠正D.发现是否有某些营养素的缺乏E.同其他食谱进行比较【答案】B193、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是（）。A.可以由发包人发出B.只能由监理人发出C.可以由承包人发出D.只能由发包人发出【答案】B194、对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交投标文件的时间是（）。A.上传投标文件开始时间B.实际传输完成时间C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间D.递交回执通知中载明的传输完成时间【答案】D195、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人()。A.可以采用直接委托方式发包B.可以自行招标，但应当备案C.可以自行招标，无需备案D.必须委托中介机构代理招标【答案】B196、下列关于学校营养配餐原则的叙述，正确的是（）。A.如果仅提供午餐，则供给的营养素和能量应达到一天推荐摄入量的60%B.保证营养平衡，膳食既能满足就餐者的需要又要防止过量C.食物搭配要合理D.各营养素的比例要适宜E.饮食习惯、经济条件和季节市场供应情况也要考虑【答案】B197、（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（）时起由卖方转移到买方。A.交付B.核验C.清点D.签约【答案】A198、根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是（）。A.单价计算的结果与总价不一致，以单价为准B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值【答案】D199、关于竣工验收的表述中，不正确的是（）。A.以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明B.实际竣工日用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工C.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56d后未进行验收，视为未通过验收D.实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外【答案】C200、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。A.只能要求债务人履行债务B.只能要求保证人履行债务C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任【答案】D201、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。A.设备和安装应当合并招标B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型C.应当由承包商负责采购D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套【答案】B202、无权代理的情况不包括（）。A.没有代理权而为代理行为B.经过被代理人追认的行为C.代理终止后的代理行为D.超越代理权限为代理行为【答案】B203、关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。A.卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运B.每件能够独立运行的设备应整套装运，该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关主机一齐装运C.卖方应在施工场地卸货后将合同设备交付给买方D.卖方自负风险和费用进行卸货【答案】B204、技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【答案】C205、三级公共营养师的考核应包括__________。A.理论知识考试B.专业能力考核C.面试D.理论知识考试和专业能力考核【答案】D206、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门【答案】C207、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。A.申请仲裁机构重新仲裁B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决C.申请人民法院撤销仲裁裁决D.申请政府主管部门撤销该裁决【答案】C208、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天【答案】A209、根据《标准施工合同》，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。A.7B.14C.28D.56【答案】A210、以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法，不正确的是（）。A.提前竣工的，保险责任自行终止B.工期延长的，保险责任自行延长至工程竣工C.工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任D.工程停工后重新开工的，累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定【答案】B211、……同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照规定不能进行清偿的是()。A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿C.抵押权已登记的先于未登记的受偿D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】D212、美国AIA合同文本中的B系列是指（）。A.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本B.雇主与建筑师之间合同的文本C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本D.建筑师行业的有关文件【答案】B213、能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观现象和事实就是法律事实，下列关于法律事实说法正确的是（）。A.当事人订立合法有效的合同属于行为B.行政部门罚款属于事件C.没有及时支付报酬农民工罢工属于行为D.禁运属于自然事件【答案】A214、（2019年真题）下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（）。A.施工合同B.设计合同C.买卖合同D.勘察合同【答案】C215、根据银皮书，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。A.7B.14C.28D.42【答案】D216、合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（）。A.行为B.智力成果C.技术D.权利和义务【答案】D217、在设计合同履行中，由（）进行设计交底。A.设计单位B.监理单位C.发包单位D.总承包单位【答案】A218、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。A.只对甲投标人有效B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人C.应发送给全体投标人，并说明问题来源D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源【答案】D219、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。A.7天B.14天C.28天D.30天【答案】C220、水磨石地面设置分格条的作用是()。(1)坚固耐久(2)美观(3)便于维修(4)进一步找平(5)防止产生裂缝(6)防水A.(1)(2)(3)B.(2)(3)(4)C.(2)(3)(5)D.(4)(5)(6)【答案】C221、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（）。A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书B.如果工程延期竣工，导致延期的责任方有义务保证履约担保继续有效C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过【答案】D222、下列属于非营利法人的是（）。A.有限责任公司B.机关法人C.事业单位D.股份有限公司【答案】C223、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（）。A.人员成本B.材料成本C.设备成本D.分包成本【答案】A224、（2013年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产应当为债务人所有C.土地所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效【答案】A225、以下有关担保的论述中，正确的是（）。A.抵押人必须是债务人本人B.质押自质押合同签订之日起生效C.定金自定金合同签订之日起生效D.保证自保证合同签订之日起生效【答案】D226、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是（）。A.应立即通知合同另一方当事人和监理人B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告D.不能按期竣工的，应合理延长工期【答案】B227、根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（）。A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续【答案】A228、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【答案】D229、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。A.主体B.客体C.权利D.义务【答案】B230、根据《标准施工合同》，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款【答案】D231、如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人（）。A.应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延B.应按时发出开工的指示，合同工期可顺延C.等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示，且相应顺延工期D.等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示，合同工期不予顺延【答案】A232、关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从开标日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期【答案】B233、青少年期每日钙储备约为（）mg。A.100B.200C.300D.400【答案】B234、（2018年真题）根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】C235、关于技术服务，下列说法错误的是（）。A.卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员【答案】C236、（）在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。A.监理人员B.被授权的监理人员C.工程师D.被授权的工程师【答案】B237、在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.投标保证金额不足，属于细微偏差B.备品备件的价格可以单独报价C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差D.评标时不应考虑运费问题【答案】B238、在建设项目的选址和设计任务书己确定的情况下，建设项目是否能（），设计将起着决定作用。A.保证技术上先进和经济上合理B.保证质量上先进和经济上合理C.保证质量上先进和安全上合理D.保证技术上先进和安全上合理【答案】A239、根据《标准材料采购合同》的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。A.7日，3日B.28日，3日C.3个月，7日D.6个月，7日【答案】C240、根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人【答案】C241、（2020年真题）关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。A.投标人在开标现