2025中型建设工程施工合同

2025中型建设工程施工合同合同协议书本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（城市/地区）签订：发包人（以下简称“甲方”）：名称：地址：法定代表人：联络方式：承包人（以下简称“乙方”）：名称：地址：法定代表人：联络方式：鉴于甲方需要进行位于（工程地点）的中型建设工程施工，乙方具备相应施工资质和能力，双方依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，在平等、自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5所有制式：1.6工程质量标准：符合国家及地方相关标准，具体要求详见本合同附件《工程质量要求》。第二条合同范围2.1乙方负责完成本工程的施工任务，具体范围包括但不限于（具体施工内容）。2.2甲方负责提供施工场地、设计图纸及其他必要条件，确保工程顺利进行。第三条合工期限3.1开工日期：年月日3.2竣工日期：年月日3.3总工期：日历天3.4工期顺延的情形：因甲方原因、不可抗力或其他非乙方原因导致的工期延误，经双方确认后，工期相应顺延。第四条合同价款4.1合同总价：人民币元（大写：）。4.2价格组成：（可以是固定总价、单价包干或其他形式）。4.3结算方式：预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%即人民币元；进度款：按工程形象进度分期支付，具体为；结算款：工程竣工验收合格后，双方办理结算，甲方向乙方支付剩余款项；质量保证金：甲方保留合同总价的%，即人民币元，质保期满后无质量问题无息返还。第五条工程质量与施工要求5.1工程质量目标：达到标准。5.2乙方应当严格按照设计图纸、施工规范及验收标准施工，确保工程质量和施工安全。5.3材料与设备：乙方所使用的材料和设备应当符合国家及行业标准，并提供相关合格证明。5.4质量保修：工程竣工后，乙方应当对工程承担质量保修责任，具体保修范围及期限详见本合同附件《质量保修协议》。第六条安全施工6.1乙方应当严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，落实安全生产责任制，确保施工安全。6.2施工期间，乙方应当为施工人员购买相关保险，并承担施工过程中因管理不当造成的安全事故责任。6.3甲方应当提供必要的安全施工条件，监督乙方的安全施工行为。第七条工程验收7.1工程竣工后，乙方应当向甲方提交完整的竣工资料，并提出验收申请。7.2验收标准：根据设计图纸、施工合同及国家相关标准执行。7.3验收程序：乙方提交验收申请；甲方组织相关部门进行验收，并在个工作日内给出验收意见；如验收不合格，乙方应当在限期内整改并重新申请验收。第八条结算与支付8.1工程竣工验收合格后，双方应当在个工作日内完成结算，并签署《工程结算单》。8.2结算依据：施工合同、设计变更签证、竣工图纸及其他相关文件。8.3付款时间：结算完成后，甲方向乙方支付合同总价的%；质量保证金在质保期满后无息返还。第九条变更与签证9.1施工过程中，若甲方提出设计变更或增加工程内容，应当以书面形式通知乙方。9.2变更签证：双方应当在收到变更通知后个工作日内签署《设计变更签证单》，明确变更内容、价款及工期调整。9.3因变更导致的额外费用由甲方承担，具体金额以双方确认为准。第十条不可抗力10.1不可抗力指不能预见、不能克服且不能避免的事件，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。10.2因不可抗力导致的工期延误或工程损失，双方应当友好协商解决。第十一条违约责任11.1甲方违约责任：逾期支付工程款的，每逾期一日，按逾期金额的‰支付违约金；因甲方原因导致工程停工的，应当赔偿乙方相应损失。11.2乙方违约责任：工程质量不符合约定的，乙方应当返工或采取补救措施，费用由乙方承担；因乙方原因延误工期的，每延误一日，按合同总价的‰支付违约金。第十二条争议解决12.1因本合同引起的争议，双方应当通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三章合同的生效及其他13.1本合同经甲乙双方签字盖章后生效。13.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。13.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。签署地点：签署日期：年