业主解除施工合同范例_第1页
业主解除施工合同范例_第2页
业主解除施工合同范例_第3页
业主解除施工合同范例_第4页
业主解除施工合同范例_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

业主解除施工合同范例第一篇范文:合同编号:__________

甲方(业主):____________________

乙方(施工单位):____________________

鉴于甲方需对施工项目进行变更,乙方同意解除双方签订的施工合同,现将有关事项约定如下:

一、合同解除原因

1.甲方因施工项目变更,需提前终止原施工合同。

2.双方协商一致,同意解除原施工合同。

二、合同解除日期

本合同自双方签字(或盖章)之日起解除。

三、合同解除后的责任及义务

1.乙方应立即停止施工,并撤出施工场地,不得擅自保留施工材料或设备。

2.甲方应支付乙方已完成的工程款及合理损失。

3.乙方应将施工现场恢复原状,并承担因施工原因造成的场地损坏责任。

4.双方应互相协助,确保合同解除后的各项事宜顺利进行。

四、合同解除后的费用结算

1.甲方应按照已完成的工程量,支付乙方相应的工程款。

2.乙方应按照合同约定,提供工程款支付凭据。

3.合同解除后,双方应按照国家相关法律法规和政策,合理分担因合同解除而产生的税费。

五、合同解除后的其他事宜

1.本合同解除后,双方应按照原合同约定,处理未完工程项目的移交手续。

2.双方应相互配合,妥善处理合同解除后产生的债权债务关系。

3.合同解除后,双方应依法承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决。

2.如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、合同附件

1.原施工合同副本

2.双方协商解除合同的协议

3.工程款支付凭据

4.其他相关文件

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。

甲方(业主):____________________

乙方(施工单位):____________________

签订日期:____________________

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

合同编号:__________

甲方(业主):____________________

乙方(施工单位):____________________

丙方(监理单位):____________________

鉴于甲方需对施工项目进行变更,乙方作为施工单位,丙方作为监理单位,三方经协商一致,同意解除双方签订的施工合同,现将有关事项约定如下:

一、合同解除原因

1.甲方因施工项目变更,需提前终止原施工合同。

2.双方协商一致,同意解除原施工合同。

二、合同解除日期

本合同自双方签字(或盖章)之日起解除。

三、丙方的责任与权利

1.丙方作为监理单位,负责监督施工过程中的质量、进度和安全。

2.丙方有权对施工过程中出现的问题提出整改意见,乙方应予以配合。

3.丙方有权对乙方违约行为进行制止,并要求乙方承担相应责任。

四、甲方的权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定完成施工任务,并对施工质量进行监督。

2.甲方有权要求乙方在合同解除前,完成已约定的工程量。

3.甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改,直至符合要求。

4.甲方有权要求乙方在合同解除后,将施工现场恢复原状。

5.甲方有权要求乙方承担因施工原因造成的场地损坏责任。

五、乙方的责任与义务

1.乙方应按照合同约定,完成施工任务,并对施工质量负责。

2.乙方应按照甲方要求,对施工过程中出现的问题进行整改。

3.乙方应按照合同约定,在合同解除前,完成已约定的工程量。

4.乙方应按照丙方的要求,对施工过程中的质量问题进行整改。

5.乙方应按照合同约定,在合同解除后,将施工现场恢复原状。

六、违约责任

1.乙方如未按合同约定完成施工任务,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

2.丙方如未履行监理职责,导致施工质量、进度或安全出现问题,甲方有权要求丙方承担相应责任。

3.任何一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。

七、限制条款

1.乙方在合同解除后,不得以任何形式干扰甲方或其他相关方的正常工作。

2.丙方在履行监理职责过程中,不得泄露甲方或乙方商业秘密。

3.任何一方不得将合同权利义务转让给第三方。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决。

2.如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、合同附件

1.原施工合同副本

2.双方协商解除合同的协议

3.工程款支付凭据

4.丙方监理职责范围及要求

5.其他相关文件

十、合同解除后的其他事宜

1.本合同解除后,三方应按照原合同约定,处理未完工程项目的移交手续。

2.三方应相互配合,妥善处理合同解除后产生的债权债务关系。

十一、第三方介入的意义和目的

丙方作为监理单位的介入,旨在确保施工过程中的质量、进度和安全,维护甲方的权益,降低施工风险。

十二、甲方为主导的目的和意义

甲方作为业主,在合同解除过程中占据主导地位,有利于保障自身权益,确保施工项目顺利进行。

本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。

甲方(业主):____________________

乙方(施工单位):____________________

丙方(监理单位):____________________

签订日期:____________________

第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导

合同编号:__________

甲方(开发商):____________________

乙方(施工单位):____________________

丙方(材料供应商):____________________

鉴于甲方开发的房地产项目需要乙方进行施工,丙方提供相关建筑材料,为确保施工质量和材料供应的及时性,三方经协商一致,同意签订本合同,现将有关事项约定如下:

一、合同解除原因

1.如甲方因市场原因或政策调整,决定提前终止施工项目。

2.双方协商一致,同意解除原施工合同。

二、合同解除日期

本合同自双方签字(或盖章)之日起解除。

三、丙方的责任与权利

1.丙方负责按照合同约定,提供符合质量标准的建筑材料。

2.丙方有权要求甲方按时支付材料款项,并有权拒绝延迟付款。

3.丙方有权监督施工过程中的材料使用情况,确保材料不被滥用。

四、乙方的权利与义务

1.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工场地和必要的施工条件。

2.乙方有权要求丙方按时提供材料,并在材料不符合标准时拒绝接收。

3.乙方有权在施工过程中,因材料问题导致的工程延误要求甲方承担责任。

4.乙方应按照合同约定,使用丙方提供的材料,并确保施工质量。

5.乙方应按时完成施工任务,并保证施工过程的安全。

五、甲方的责任与义务

1.甲方应按照合同约定,按时提供施工场地和相关条件。

2.甲方应按时支付材料款项,不得无故拖延。

3.甲方应承担因自身原因导致的工程延误责任。

4.甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题,包括但不限于协调政府部门和社区关系。

六、违约责任

1.甲方如未按时提供施工场地或条件,乙方有权要求甲方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

2.丙方如提供的材料不符合约定标准,乙方有权要求丙方承担相应责任。

3.任何一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。

七、限制条款

1.乙方在合同解除后,不得将施工过程中使用过的材料出售或转嫁给第三方。

2.丙方在履行材料供应职责过程中,不得泄露甲方或乙方的商业秘密。

3.任何一方不得将合同权利义务转让给第三方。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决。

2.如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、合同附件

1.原施工合同副本

2.材料供应合同副本

3.甲方提供施工场地和条件的证明

4.其他相关文件

十、合同解除后的其他事宜

1.本合同解除后,三方应按照原合同约定,处理未完工程项目的移交手续。

2.三方应相互配合,妥善处理合同解除后产生的债权债务关系。

十一、乙方为主导的目的和意义

乙方作为施工单位,在合同解除过程中占据主导地位,有利于保障自身施工权益,确保工程进度和质量。

十二、弱化甲方为主导的意义和目的

甲方作为开发商,在合同解除过程中权益受到一定程度的限制,这

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论