2023年工程招投标与合同管理考试题库参考答案

昆明工业职业技术学院

《工程招投标与协议管理》考试题库

一、单项选择

1.施工企业日勺项目经理指挥失误，给建设单位导致损失的，建设单位应当规定（A）赔

偿。

A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理I）、详细的施工人员

2.下列财产中，（A）不得抵押。

A、土地所有权B土地使用权C、房屋1）、交通运送工具

3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B）家。

A、2、B、3C、5D、7

4.协议争议的处理次序为（A）

A、和解一调解一仲裁一诉讼B、调解一和解一仲裁一诉讼

C、和解一调解一诉讼一仲裁D、调解一和解一诉讼一仲裁

5.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范围的是（C

A、办理土地征用，拆迁赔偿、平整施工场地等工作，使施工场地具有施工条件，并在动工

后继续处理以上事项H勺遗留问题

B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置精确

C、提供年、季、月工程进度计划及对应进度记录报表

I）、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

6.工程师规定的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B）

A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生H勺追加协议价款，赔偿承包商由此导致的损失,

对应顺延工期

B、停工责任在承包人，由承包人承担发牛£勺费用，对应顺延工期

C、停工责任在承包人，由于工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担

违约责任

D、停工责任在承包人，由承包人承担发生口勺费用，工期不予顺延

7.FIDIC《施工协议条件》的“缺陷告知期"，是指（A

A、工程保修期

B、承包商的施工期

C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷告知的时限

I）、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

8.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包

商（C）

A、因不属于自己的原因拒绝索赔规定

B、认为规定合理，先行支付后再向业主索要

C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔汇报

I）、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔汇报

9.施工中碰到持续K）天超过协议约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商

为此事件提出的索赔属于应（D）o

A、由承包商承担的风险责任B、予以费用赔偿并顺延工期

C、予以费用赔偿但不顺延工期D、予以工期顺延但不给费用赚偿

10.协议法律关系重要的是由法律规范调整口勺（B）

.A行政法律关系B民事权利义务关系C刑事法律关系D经济侵权关系

11.经济协议当事人签订的“保证协议”，其法律形式是（B）

A主协议B从协议C独立协议D无条件地必须履行的协议

12.仲裁庭作出裁决后，协议当事人应当（A）

A按裁决自觉执行B不服裁决可向上级仲裁矶构申请复议

C可向人民法院起诉D向协议管理机关申诉

13.设备安装工程具有联动无负荷试车条件口勺，应由（A）组织试车。

A建设单位B设计单位C施工单位D设备供应单位

14.根据施工索赔口勺规定，可以认为索赔是指（C）»

A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔

C业主与承包商之间的双向索赔I）不包括承包商与分包商之间的索赔

15.下列各项中，（C）不属于工程建设施工招标应具有的前提条件。

A、建设用地征用完毕，施工图纸完毕

B.概算已经同意，建设项目已正式列入计划

C、招标文献已经编制好

D、建设资金、建材、设备来源已经贯彻

16.施工协议通用条款规定，当施工协议文献中出现模糊不清或不一致时，下列中解释次序

排列对I削向为（D）,

A、专用条款、通用条款、中标告知书、图纸

B、中标告知巾、协议书、专用条款、通用条款

C、中标告知书、投标书、协议书、图纸

D、中标告知书、专用条款、通用条款、图纸

17.在工程施工中由于（B）原因导致日勺工期延误，承包方应当承担违约责任。

A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化

18.委托任务并负责支付酬劳的一方称（B）。

A承包人B发包人C出资人D出工人

19.受招标人H勺委托，代为从事招标活动的中介组织是（C）o

A建设单位B施_£单位C招标代理D设计单位

20.工程分包的说法错误的为（A）

A是违法的B是从工程承包人承担C是容许的

D非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包

21.当事人采用协议书形式签订的，自（C）协议成立。

A、双方当事人制作协议书时B、双方当事人表达受协议的约束时

C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人到达一致意见时

22.假如投标截止日期前第方天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本

的I增长，应由（A）予以赔偿。

A、业主B、承包商C、工程师D、特殊分包商

23.施工中碰到持续10天超过协议约定等级H勺大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商

为此事件提出的索赔属于应（D

A、由承包商承担的风险责任B、予以费用赔偿并顺延工期

C、予以费用赔偿但不顺延工期D、予以工期顺延但不给费用赔偿

24.在协议的签订中，当事人一方向另一方提出签订协议的规定和协议的重要条款，并限定

其在一定期限内作出答复，这种行为是（C）。

A、谈判B、要约邀请C、要约D、承诺

25.FIDIC协议条件规定，承包商应在索赔事件发生后（B）天内向监理工程师发出索

赔意向告知。

A、18B、28C、36【）、56

2G.开标由（A）主持，邀请所有投标人参与。

A、招标人B、行政监督部门C、评标委员会代表D、投标人

27.根据规定，一种工程只能编制（A）个标底，一般是在招标前就制定出来的）。

A.一B.二C.三D.四

28.下列有关建筑工程分包的说法中对的的有（D）

A.总承包单位可以将承包工程的所有内容发包给具有对应资质条件的分包单位

B.施工总承包单位可以将建筑工程主体构造的施工委托给分包单位

C.分包单位可以将其承包的工程再分包

D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

29.公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以（B）H勺方式邀请不特定的法人或

者其他组织投标。

A.投标邀请书B.招标公告C.协议谈判D.行政命令

30.从协议的签订过程来分析，工程招标文献属于一种（A）。

A.要约邀请B.要约C.新要约1）.承诺

31.中标告知书发出后的（A）天内，双方应按照招标文献和投标文献签订书面协

议，不得做实质性修改。

A.30B.14C.28D.15

32.当工程师提出对已经隐蔽的工程进行重新检查时，承包人应按规定进行剥露，如检查不

合格，（D）承担发生的所有费用，工期（）0

A.承包人，顺延B.发包人，顺延C.发包人，不顺延D.承包人，不顺延

33.下列哪项不属于投标担保的担保方式（C）。

A.银行保函B.担保企业担保C.保留金D.投标保证金

34.甲方就某矿山采矿前期地质状况勘探与乙方签订协议，此协议是（C）协议。

A、施工协议B、物资采购协议C、勘察设计协议【）、监理委托协议

35.根据《协议法》规定，只有发生不可抗力才能部分或所有免除当事人口勺违约责任，其中

不nJ抗力构成条件不包括（B）o

A、不能预见B、不能转移C、不能防止D、不能克服

36.实行资格预审是在（D）进行资格审查。

A.协议签订前B.评标前C.开标后D.投标前

37.实行资格后审是在（）进行资格审查。

A.协议签订前B.评标前C.开标后D.投标前

38.评标委员会的构成人员中，规定技术经济方面H勺专家不得少于组员总数H勺（C）

A.1/2B.1/3C.2/3D.1/5

39.某办公楼施工招标文献的协议条款中规定，预付款数额为协议价的30舟，动工后3天内

支付，上部构造完毕二分之一时一次性所有扣回，工程款按季度支付。某承包人对该项

目投标时考虑到该工程母有预付款，但平M工程款按季度支付不利于资金周转，决定除

按招标文献的规定报价外，还提议发包人将支付条件改为：预付款为协议价的5%,工

程进度款按月支付，其他条款不变。请问该承包人运用了哪一种报价技巧（B）

A.不平衡报价法B.多方案报价法C.忽然降价法I）.逐渐升级法

40.如下文献均构成施工协议文献的构成部分，但从文献的解释次序来看，（C）是

错误的。

A.协议协议书、中标告知书B.投标书、工程量清单

C.施工协议通用条款、专用条款D.原则及有关技术文献、图纸

41.根据《工程建设项目招标范围和规模原则规定》的规定，施工单项协议估算价在

（D）人民币以上的项目必须进行招标。

A.100万B.50万C.3000万I）.200万

42.根据《工程建设项目招标范围和规模原则规定》的规定，重要设备、材料等货品H勺采购,

单项协议估算价在（A）人民币以上打勺项目必须进行招标。

A.100万B.50万C.3000万D.200万

43.根据《工程建设项目招标范围和规模原则规定》H勺规定，勘察、设计、监理等服务的采

购，单项协议估算价在（B）人民币以上的项目必须进行招标。

A.100万B.50万C.3000万D.200万

44.有关签订协议的规定，下列说法错误的是（B）

A.招标人和中标人应当按招标文献和投标文献的内容确定协议内容

B.签订协议步，中标人在投标文献中提出的工期比招标文献中口勺工期短於J,以招标文献为

准签订协议

C.书面协议签订后，招标人和中标人不得再行签订背离协议实质性内容的其他协议

I）.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标告知书发出之日起30U内签订小面协

议。

45.下列有关定金的说法，错误的是（D）

A.定金是指当事人一方向对方给付一定数额的金钱作为债权的担保

B.定金罚则既是担保规则，也是违约责任口勺一种承担方式

C.给付定金口勺一方不履行约定的债务的，无权规定返还定金

D.收受定金口勺•方不履行约定的债务的，应当返还定金

46.有关依法必须招标项目的规模原则，下列说法对的的是（C）

A.机电产品国际招标一次采购产品协议估算价在120万元人民币如下的，可以不招标

B.中央预券单位政府采购货品，单项采购金额在100万元人民而以上的，必须招标

C.工程建设项目勘察服务采购，单项协议估算价在50万元人民币以上的，必须招标

D.施工单项协议估算价为在300万元人民币如下的，可以不招标

47.下列有关资格预审公告、招标公告、招标文献的说法，符合法律规定口勺是（D）

A.资格预审结束后还必须公布招标公告

B.招标公告可以替代招标文献

C.招标公告H勺内容与资格预审公告内容一致

I）.招标公告的公布可以与招标文献的发出同步进行

48.某工程施工项目招标文献发售后，招标人的下列做法中，符合法律规定的是（C）

A.由于潜在投标人众多，分两批组织进行现场踏勘

B.对其中3家国有大型施工单位进行考察

C.告知购置了招标文献的潜在投标人修改开标时间

D.统组织购置了招标文献的潜在投标人召开投标预备会

49.按照《工程建设项目施工招标投标措施》口勺规定，下列不属于工程建设施工项目投标文

献内容的是（B）

A.投标函B.投标一览表C.投标报价I）.施工组织设计

50.如下有关投标文献的撤回的说法对的）的是（B）

A.投标文献H勺撤回是投标人收回部分投标文献

B.投标文献H勺撤回是《协议法》中要约的撤销

C.投标文献口勺撤回是投标人放弃已提交的招标文献

D.投标文献撤回后，该投标人无权再进行投标

51.某项目进行公开招标，递交投标文献的截止日期为3月10日上午9时0分（周四）。

某投标人采用快递方式寄送投标文献，招标人于3月11日收到了该份投标文献。投标

文献上的邮戳为3月9日，发出邮戳为3月10日。有关与否受理该投标文献，下列说

法对的的是（C）

A.投标人在投标文献截止之前发出了投标文献，对于投标文献晚到，投标人并无过错，故

招标人应受理其投标文献

B.投标文献上发出邮戳显示时间并未晚于投标文献截止日期，因此不能视其为迟到，故应

当受理

C.招标人实际收到H勺时间晚于投标文献截止日期，招标人应当不予受理

I）.招标人应提交评标委员会画定与否接受该投标文献

52.根据《招标投标法》，有关评标专家身份与否应公开，卜列说法符合法律规定的是（D）

A.抽取评标专家名单后进行公告，充足体现了“公开原则”，有助于对评标专家H勺监督

B.抽取评标专家名单后不能立即进行公告，只能在开标时进行公告

C.评标专家作为评委，其身份特殊，应一直对评标专家的名单进行保密

D.在中标成果确定之前，必须对评标专家进行保密

53.根据《评标委员会和评标措施暂行规定》，卜列可以担任依法评标的委员会组员口勺是

（C）

A.投标单位副总的兄弟

B.该招标项目主管部门详细工作人员

C.3个月前参与该项目设计招标评标工作的专家

D.23年前因评标受贿被判处拘役的人员

54.在招标投标过程中，确定中标人H勺权利归属（A）

A.招标人B.招标代理机构C.评标委员会D.评标专家

55.在《协议法》口勺基本原则中，（A）体现了民事活动的基本特性，是民事关系区别

于行政法律关系、刑事法律关系的特有的原则。

A.自愿原则B.强制原则C.公开原则I）.合理性原则

56.下列有关投标人的说法中，错误的是（A）

A.投标人可以是法人、其他组织，不可以是自然人

B.投标人必须响应招标和参与投标竞争

C.国家对不一样行业的投标人的资格条件是不一样日勺

D.投标人必须满足招标人规定的资格条件

57.根据《招标投标法》，下列有关招标的说法中，错误的是（D）

A.招标方式分为公开招标和邀请招标B.履行审批手续的项目不一定需要招标

C.招标应当具有法定的条件方可进行D.依法进行招标H勺项目必须委托招标

58.根据《1L程建设项目施1L招标投标措施》，卜列有关施_L不标项目划分标段的说法中，

错误的是（C）

A.对工程技术紧密联络，不可分割H勺单位工程不得分割标段

B.招标人不得以不合理的标段限制或排斥潜在投标人

C.统一施工项目各个标段的招标文献应当统一

D.招标文献中应当载明标段分割状况和工期规定

59.根据《协议法》，下列有关招标投标行为的法律性质的说法，对的的是（A）

A.发出招标公告，属于要约邀请

B.投标人购置招标文献，属于要约行为

C.投标人提交投标文献，属于承诺行为

D.评标委员会推荐中标候选人，属于承诺行为

60.招标投标活动中当事人签订协议应遵守（C）原则

A.受限B.透明C.自愿D.公开

61.下列工程分包行为中，不属于违法分包口勺是（C）

A.主体构造分包B.未经建设单位同意分包专业工程

C.专业分包单位进行劳务分包D.分包给不具有对应资质条件的单位

62.根据《招标投标法》的规定，下列有关招标代理机构应当具有条件的说法中，不对的的

是（C）

A.有从事招标代理业务的营业场所和对应资金B.具有G以编制招标文献的专业力量

C.具有编制工程量清单的能力D.具有可以组织评标目勺对应专业力量

63.根据《工程建设项目施工招标投标措施》及《工程建设项目货品招标投标措施》口勺规定,

投标有效期从（A）起计算。

A.招标文献规定的提交投标文献截止之日B.投标函标明的签章日期

C.投标保证金提交之日D.确定中标成果之日

64.有关联合体投标，卜列说法中不对的的是（0）

A.两个以上法人或者组织可以构成一种联合体

B.联合体组员不得在同一项目再以自己名义单独投标

C.必须以一种投标人的身份共同投标

D.招标人可以根据项目需要规定投标人构成联合体

65.根据《招标投标法》的规定，特殊招标项目的评标专家可以由（A）直接确定。

A.招标人B.主管部门C.招标代理机构D.吁政监督部门

66.具有通用技术、性能原则或者招标人对其技术、性能没有特殊规定的工程建设项目的招

标，一般使用的评标措施是（B）

A.性价比法B.经评审的）最低投标价法C.综合评价法D.最低投标价法

67.依法必须招标的工程建设项目，所有投标被否决后，招标人应（D）

A.协商确定中标候选人B.规定所有的投标人修改投标文献，再次投标

C.从投标人中制定中标人D.依法重新招标

68.中标人按照协议约定或经招标人同意，可以将中标项目口勺（B）工作分包给他人完毕。

A.部分主体、非关键性B.部分非主体、非关键性

C.部分主体、关键性D.部分非主体、关键性

69.下列有关建设工程施工总承包的说法中，对的的是（C）

A.《建筑法》严禁总承包单位转包、分包工程

B.总承包单位征得建设单位的同意可将部分主体工程分包

C.建筑工程主体构造的施工必须由总承包单位自行完毕

D.两个以上不一样资质等级单位联合共同承包口勺，可按资质等级高的单位的业务许可范围

承揽工程

70.《招标投标法》规定，法人、其他组织和个人必须具有（A）条件后，才能成为投

标人。

A.响应招标和参与投标竞争

B.国家规定H勺投标人资格条件和参与投标竞争

C.招标文献规定I内投标人资格条件和参与投标竞争

D.良好的商业信誉和积极参与投标竞争

71.根据《招标投标法》的规定，招标代理机构是依法设置、从事招标代理业务并提供有关

服务的（C）

A.政府机构组织B.事业单位组织C.社会中介组织D.社会团体组织

72.根据有关规定，下列有关招标文献编制工作的表述中不对的的是（B）

A.招标文献应根据项目特点和实际需要进行编制

B.招标文献应明确“白招标文献开始发出之日至停止发出之E止，最短不得少于7个工作

日”

C.规定的评标原则和评标措施不得变化

D.应合理划分标段或标包

73.根据《招标投标法》的规定，招标人对己发出的招标文献进行必要的澄清或者修改的,

应当在招标文献规定提交投标文献截止时间至少（A）日前，以书面形式告知

所有招标文献收受人。

A.15B.30C.45D.60

74.《招标投标法》明确规定，投标人应当按照（C）的规定编制投标文献。

A.资格预审文献B.协议文献C.招标文献D.实质性条款

75.根据《招标投标法》日勺规定，下列有关联合体投标保证金的提交表述中，对的日勺是（C）

A.只能由联合体共同提交

B.只能由联合体的牵头人提交

C.可以由联合体共同提交，也可以由联合体的牵头人提交

I）.由招标人指定的联合体中的一方提交

76.根据《招标投标法实行条例》的规定，卜列有关投标保证金有效期的表述，对的的是

（C）

A.投标保证金的有效期应覆盖投标有效期

B.投标保证金的有效期原则上应不少于投标有效期

C.投标保证金有效期应当与投标有效期一直

D.投标保证金有效期从提交投标文献之口起算

77.根据有关规定，招标人可以不予受理的投标文献不包括（D）

A.未通过资格预审的申请人提交的投标文献

B.未送达指定地点日勺投标文献

C.不按照招标文献规定密封的投标文献

D.邮寄送达H勺投标文献

78.根据《招标投标法》的规定，通过招标投标签订协议的内容应当按照（C）确定。

A.招标文献B.投标文献C.招标文献和投标文献D.招标文献或投标文献

79.根据有关规定，开标时，投标文献中开标一览表（报价表）内容与投标文献中明细表内

容不一致的，以（A）为准。

A.开标一览表（报价表）B.投标文献中明细表

C.投标文献中原始记录I）.招标最低评标价

80.根据有关规定，招标人不履行与中标人签订的协议的，应当（D）中标人的履约

保证金。

A.核准B.审查C.立案D.双倍返还

81.招标人口勺下列哪些违法行为将导致中标无效（C）

.A.招标人不按规定确定中标人

B.招标人无合法理由不发出中标告知书

C.招标人在评标委员会衣服推荐的中标候选人以外确定中标人

I）.招标人与中标人签订背离协议实质性内容的协议书

82.根据《协议法》H勺规定，一方以欺诈、胁迫手段签订协议、损害国家利益的应当被认定

为（B）

A.可撤销协议B.无效协议C.效力待定协议D.违约协议

83.投标文献中的大写金额和小写金额不一致的，应（B）

A.以小写金额为准B.以大写金额为准C.由投标人确认D.由招标人确认

84.甲单位口勺某办公楼工程施工项目通过严格的招标程序后，决定由乙施工单位为中标人，

双方通过协议谈判后签订了施工协议，一周后，甲方以协议价过高为由，规定乙施工单

位与其另行签订一份价格下降10%的协议，乙施工单位答应并签订了该协议，这两份协

议（A）有效

A.第一份协议B.第二份协议C.两份协议均有效D.不确定

85.下列有关工程索赔的说法中，对日勺的是（C）。

A.按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赠

B.处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益

C.工作内容增长引起的设备费索赔原则，不分自有设备或租赁设备，均按机械台班费计算

I）.工程会议纪要虽然未经各方签订，也可以作为索赔的根据

86.按照FIIHC协议条件有关规定，下列事件中承包商可以同步得到工期、费用和利润赔

偿的是（A）o

A.承包商根据工程师提供的错误数据导致放线错误B.由于传染病导致工期延误

C.业主提前占用工程D.业主办理日勺保险而未能从保险企业获得赔偿的部分

87.某承包商在基础施工时由于实际地质状况与原招标时地勘资料不符，碰到了流砂，致使

工期迟延了一种月，后又因协议中的疏漏，按工程师的解释导致成本增长1万元，则对

该分项工程对的的处理是（D）

A.发包人不予赔偿B.发包人只予以工期延长但不予以费用赔偿

C.发包人不予以，期延长但予以费用赔偿I）.发包人应当予以工期延长及对应费用赔偿

88.建设工程施工协议条件下，发包人假如需要对原工程设计进行较小变更，n.该变更只波

及增减协议中约定I狗工程量时，应当（D）

A.告知监理工程师，工程师在确认需要时公布变更指示

B.报请原规划部门和其他有关部门审查同意后实行变更

C.由原设计单位提供变更的对应图纸和阐明后工程师发山变更书令

D.在变更前14天此前以书面形式向承包人发出变更告知

89.某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增长配合用工10

工口，机械一种台班，协议约定人工单价为3（）元/工U,机械台班为36（）元/台班，人

员窝工补助费12元/工日，含税H勺综合费率为17乐承包商可得该项索赔为（C）o

A.1260元B.1263.6元C.1372.2元D.1474.2元

90.在FIDIC协议条件下，工程师无权公布变更指令的状况包?S（D）0

A.对协议中任何工作工程量口勺变化B.在强制性原则外提高或减少质量原则

C.变化原定的施工次序或时间安排D.增长或缩短协议约定的工期

91.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工协议，协议约定的土方工程量为8000m3,

协议工期为16天。协议约定:工程量增长20%以内为施工方应承担的工期风险。挖运工

程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增长了】（）200m3,则施工方可提出的

工期索赔为（C）天。（成果四舍五入取整）

A.1B.4C.17D.14

92.某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F,其中B-E为关键线路,TFA=TFD=2天，

TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工协议，协议履行过程中，因业主原因使B工作延

误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误10天，

则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（C）。

A.42B.24C.14I).4

93.某1L程项目总价值1000刀兀，协议工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增

长额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（B）个月。

A、1.5B、0.9C、1.2D、3.6

94.下列事项中，承包方规定的费用索赔不成立的是（B）。

A.建设单位未及时供应施工图纸B.施工单位施工机械损坏

C.业主原因规定哲停所有项目施工D.因设冲变更而导致工程内容增K

95.某独立土方工程，招标文献中估计工程量为100万一,协议约定：工程款按月支付并同

步在该款项中扣留5%的工程预付款；十方工程费用单价为每立方米10元，当实际工程

量超过估计工程量10$时，超过部分调整单价，每立方米为9元。当某月施工单位完毕

土方工程量25万能截止该月合计完毕的工程量为120万/，该月应结工程款为（C）

万元。

A.240B.237.5C.228D.213

96.某独立土方工程，招标文献中估计工程量为27万m3。协议中规定，土方工程单价为

12.5元加3；当实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价为9.8元/m3,工程结束

时实际完毕土方工程量35万m3,则土方工程款为（B）万元。

A.437.535B.426.835C.415.900I）.343.055

97.索赔是指在协议的J实行过程中，（I））因对方不履行或未能对H勺履行协议所规定H勺

义务或未能保证承诺的协议条件实现而遭受损失后，向对方提出H勺赔偿规定。

A.业主方B.第三方C.承包商D.协议中的一方

98.在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实行计划、变更施工次序，导

致工期延长和费用损失，承包商可提出索赔。这种索赔属于（C）引起的索赔。

A.地质条件的变化B.不可抗力C.工程变更D.业主风险

99.索赔可以从不一样角度分类，如按索赔目的分类，可分为（C）0

A.单项索赔和综合索赔B.工期迟延索赔和工程变更索赔

C._L期索赔和费用索赔D.发包人和承包人、承包人与分包人之阿H勺索赔

100.发包人与承包人对工程变更洽商价款约定不明状况下，其处理原则是（C）

A.由工程师裁定B.由发包人决定

C.按签订协议步履行地的市场价格履行D.发包人不予支付

101.某宾馆工程由于业主急于开业迎客，于工程竣工后在未进行竣工验收状况下就对外营

业，使用中发现，部分客房出现漏水现象，则该质量责任应当由（C）承担。

A.总承包人B.防水分包人C.业主D.物业企业

102.某建筑工程，在地基基础土方I可填过程中，承包人未告知发包人验收状况下即进行了土

方回填。事后，发包人规定对已经隐藏的部位重新进行剥离检查，检查发现质量合格规

定，在该状况下，所发牛上勺费用应由（A）承担，并应承担工期延误的责任。

A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.监理单位

103.因设计图纸存在严重缺陷而导致工程质量事故，则承包人就工程损失应向（B）提出索

赔规定。

A.设计单位B.发包人C.发包人和设计单位D.发包人或设计单位

104.下列不属于发包人向承包人提出索赔的事由是（A）

A.台风B.施工进度严重滞后C.施工质量存在严重缺陷D.承包人变化施工次序

105.质押是指债务人或第三人将其（B）或财产权利移交债权人占有，将其作为债权

的担保。

A.不动产B.动产C.房产D.土地使用权

106.发包人为施工项目购置了建设工程一切险，下列哪种状况建设工程一切险不会予以赔偿

（C）

A.施工机具损坏B.工程车被盗C.设计错误导致了工程损失D•人员伤亡

107.（B）谈判技巧是当己方准备对某些条件作出让步时，可以规定对方在其他方面

也应作出对应的让步。

A.优势反复B.对等让步C.调和折中I）.先成交后抬价

108.（B）协议分析是针对尚未生效的协议草案H勺合法性、完备性和公正性的审查。

A.协议履行阶段B.协议谈判阶段C.协议筹划阶段D.协议签订阶段

109.在风险与影响对象的关系中，下列哪种状况对协议当事人双方不构成风险（D）

A.外来风险-内部对象B.内部风险-内部对象

C.内部风险-外部对象D.外来风险-外部对象

110.（C）是指协议签约双方在签订协议步或旅行协议步发生争议后，到达协议，

自愿将争议交给第三者裁决，双方有义务履行的一种处理办议争议的方式。

A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼

111.当准备发包的工程项目内容、技术经济指标一时尚不能明确、详细地予以规定期，合适

采用（A）协议形式。

A.单价协议B.总价协议C.成本加固定酬金协议D.成本加浮动酬金协议

112.某单位就海滨护岸工程项目向社会公开招标，2011年3月1日确定某承包单位为中标

人并于当日向其发出中标告知书，则根据《招标投标法》的有关规定，下列说法对的口勺

有（C）

A.中标告知H就是正式的协议

B.双方应在2011年3月15日前签订书面协议

C.双方应在2011年3月31日前签订书面协议

D.建设单位应在2011年3月31日前向有关行政监督部门提交招标投标状况的书面汇报

113.如下不属于开标曰勺程序和内容的是（D）

A.密封状况检查B.拆封C.唱标D.确定中标候选人

114.甲施工单位与乙水泥企业签订一份水泥采购协议，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。

则该协议成立的时间为（）

A.甲、乙到达合意时B.甲签字、盖章时C.乙收到协议书时I）.乙签字、盖章时

115.投标人应当按照招标文献H勺规定编制投标文献，投标文献应当对招标文献提出H勺实侦性

规定和条件作出（B）

A.回应B.响应C.回答D.答复

116.评标委员会完毕评标后，应当向（A）提出书而评标汇报并推荐协议的中标候选

人。

A.招标人B.投标人C.监督部门D.财政部

117.下列选项中，属于要约的是（D)

A.某校教学楼建筑招标公告B.某企业招股阐明行

C.某企业寄送H勺价目表D.某施工单位的投标书

118.招标人在招标文献中规定投标人提交投标保证金H勺,投标保证金不得超过招标项目估算

价的（B）

A.1%B.2%C.3%D.5%

119.招标人最迟应当在书面协议签订后（C）日内向中标人和未中标日勺投标人退还投

标保证金及银行同期存款利息。

A.3日B.30日C.5日D.50日

120.确定中标人的权利属于（A）

A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构1）.行政监督机构

二、多选题

1.建设工程施工招标的必备条件有（ABCD）。

A.招标所需的设计图纸和技术资料具有

B.招标范闱、招标方式和招标组织形式应当履行核准手续的，已经核准

C.招标人已经依法成立

D.资金来源已贯彻

E.已选好监理单位

2.我国《招标投标法》规定，建设JL程招标方式有（AK

A.公开招标B.议标C.国际招标D.行业内不标E.邀请招标

3.招标文献应包括I为重要内容有（ABCDE）。

A.投标人须知B.图纸C.投标函的格式及附录D.工程量清单E.协议的重要条款

4.必须进行招标口勺项目包括（CDE）。

A私人投资的高级别里B、外国老板投资的基础设施口勺项目

C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安仝的项目

I）、所有或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

5.某工程项目施工招标，A、B、C、D四家施工企业前来投标，不过各自都出现了某些状况。

A单位在开标后30分钟赶到开标现场；B单位未缴纳投标保证金；C单位投标文献忘抻

加盖单位公章：D单位投标文献没有采用密封措施。出现这些状况可以导致什么成果

（AC）

A.投标无效，失去中标的机会B.维续开标C.重新招标D.从四家单位中直接选定中标

人

6.在国际上，对公开招标公布招标公告的资格审查措施有（A1））

A.资格预审B.合格制C.有限数量制I）.资格后审

7.资格预审措施措施重要有（BC）

A.资格预审B.合格制C.有限数量制D.资格后审

8.评标措施是运用评标原则评审、比较投标的详细措施，重要有（BD）评标措施。

A.合格制B.经评审的最低投标价法C.有限数量制D.综合评估法

9.属于工程总承包的模式重要有（ABCD）

A.建筑工程管理模式B.设计-建造、设计采购施工及交钥匙模式

C.建造-运行-移交模式I）.项目管理模式

10._L程实际进度与进展计划不符时，承包人应当按照，程师出J规定提出改善措施（AB）。

A、需经工程师确认后才能执行

B、因承包人自身的原因导致工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包

商自行承担

C、因承包人自身原因导致的，工程师只对改善措施的效果负贡

D、采用改善措施后，必须顺延工期

E、改善措施后，进度仍然不符的，工程师可以规定承包人修改善度计划，并经工程师确认,

这种确认是工程师对工程延期日勺同意

11.施工协议文献中的说法中，对的的有（BDE）。

A、当协议文献中出现不一致时，必须重新制定协议条款

B、在不违反法律和行政法规的前提卜\当事人可以通过协商变更施工协议口勺内容

C、变更的协议或文献，效力与其他协议文献等同

D、签订在后的协议或文献效力高于签订在先的协议或文献

E、当协议文献出现模糊不清或者当事人有不一样理解时，应按照协议争议H勺处理方式处理

12.FIDIC协议中指定分包商与一般分包商的差异重.要体现为（ABCDE）。

A、选择分包单位的权利不一样B、分包协议的工作内容不一样

C、工程款的支付开支项目不一样D、业主对分包商利益的保护不一样

E、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不一样

13.索赔按目的划分包括（CE）。

A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔

D、协议内索赔E、费用索赔

14.建设工程监理协议示范文本中规定属于额外监理工作的状况包括（AE）。

A.因承包商严重违约委托人与其终止协议后监理单位完毕的善后工作

B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C.原应由委托人承担日勺义务双方协议改由监理单位承担

D.应委托人规定监理单.位提出更改服务内容提议后增长的工作内容

E.不可抗力事件发生导致协议日勺履行被迫替停，事件影响消失后恢更监理服务前的准落工作

15.按照《施工协议文本》规定，在施工中由于(BDE)导致工期延误，经发包人代表确认，

竣工日期可以顺延。

A.承包人未能及时调配施工机械B.发生不可抗力

C.雨季天数增多D.工程量变化和设计变更

E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等导致停工合计超过8小时

16.在施工协议中，(ABCDE)等工作应由发包人完毕。

A.土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报同意手续

C.提供工程地质汇报D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.提供对应口勺工程

进度计划及进度记录报表

17.对于发包人供应的材料设徐，(ABDE)等工作应当由发包人承担。A.到货后，告知清点B.

参与清点C.清点后负责保管

I).支付保管费用E.假如质量与约定不符，运出施工场地并重新采购

18.招标人具有自行招标H勺能力体现为(BCE)。

A.必须是法人组织B.有编制招标文献口勺能力

C.有审查投标人资质H勺能力D.招标人的资格经主管部门同意

E.有组织评标定标的能力

19.建设工程施工协议的当事人包括(BD)。

A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位

E.材料供应商

20.《施工协议文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（CE）发生的费用由承包人承担。

A.工程自身的损害B.发包人人员伤亡

C.导致承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作

E.承包人人员伤亡

21.施工协议按照计价方式的不一样可以分为（CDE）等。

A.总承包协议B.分别承包协议C.固定价格协议

D.可调价格协议E.成本加酬金协议

22.在竣工验收和竣工结算中,承包人应当（ADE）„

A.中请验收B.组织验收C.提出修改意见

I）.递交竣工结算汇报E.移交工程

23.被宣布为废标H勺投标书包括（ABDE）

A投标书未按招标文献中规定封标B逾期送达的标书

C加盖法人或委托授权人印鉴H勺标书D未按招标文献的内容好规定编写、内容不全或字迹

无法识别的标书

E投标人不参与开标会议的标书

24.必须进行招标口勺项目包括（CDE）

A私人投资的高级别里B外国老板投资日勺基础设施的项目

C大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目

D所有或部分使用国有资金投资或国家融资H勺项目

E使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目

25.不符合建设工程委托监理协议特性的有（CE）

A监理协议可以是个人

B监理协议的签订必须符合工程建设程序

C监理协议的签订不需符合工程建设程序

D委托监理协议标的是服务

E委托监理协议的标的物是产生新的物质

26.建设工程施工索赔按索赔目口勺可分为（DE）

A单项索赔B总索赔C明示索赔DT期索赔E费用索赔

27.协议法律关系的构成要素有（ABC）

A、主体B、内容C、客体D、权利E、义务

28.被宣布为废标的投标书包括（ABDE

A、投标书未按招标文献中规定封记B、逾期送达的标书

C、加盖法人或委托授权人印鉴的标书

D、未按招标文献的内容和规定编写、内容不全或字迹无法识别的标书

E、投标人不参与开标会议的标书

29.施工协议文献中的说法中,对H勺的有（BDE）。

A.当协议文献中出现不一致时，必须重新制定协议条款

B.在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工协议H勺内容

C.变更的协议或文献，效力与其他协议文献等同

D.签订在后H勺协议或文献效力高于签订在先H勺协议或文献

E.当协议文献出现模糊不清或者当事人有不一样理解.时，应按照协议争议的处理方式处理

30.在建设工程施工协议风险管理中，风险转移打勺方式有（ABC）

A.索赔B.担保C.保险【）.完善施工协议

31.发生下列哪些状况，业主有权凭履约保证向银行或者担保企业索取保证金作为赔偿

（BDE）

A.已中标的投标人在规定期限内不与业主签订协议

B.承包人任意中断工程

C.承包人破产

D.业主由于资金紧缺，规定承包商暂停施工一种月

E.施工过程中，承包人中途毁约

32.按项目的发展过程分类，协议控制措施分为（CDE）

A.前馈控制B.后馈控制C.事前控制D.事中控制E.事后控制

33.在FIDIC土木工程施工协议条件中，期中付款包括哪些内容（ABCDE）

A.截止月末已实行的工程和已提交的承包商文献的估算协议价值

B.由于法律变化和成本变化，应增减日勺任何款项

C.当月应扣留的保留金

D.当月应支付或退还口勺预付款

E.根据协议或包括索赔、仲裁、争端裁决等应当增长或减少的款项

34.下列保险哪些属于工程保险（ABCDE）

A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.机动车辆险

D.人身意外伤害险E.货品运送险

35.当协议中有关价款或者酬劳不明确的，可以（BCD

A.双方自行协商到达一致

B.按照签订协议步履行地的市场价格履行

C.依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定执行

D.工程价款不明确的，根据国家建设原则定额进行计算

36.对于协议文献的解释规则对H勺的是（BDE）

A.一般、笼统口勺规定优于详细、详细口勺规定

B.协议的专用条件优于通用条件

C.图示阐明优于文字阐明

D.数字日勺文字体现优于阿拉伯数字体现

E.手写文献优于打印文献

37.业主方的项目管理目H勺包括（ABC）

A.投资目的B.进度目的C.质量目的D.成本目的

38.公开招标与邀请招标的重要区别有（ABCDE）

A.公布信息H勺方式不一样B.选择的范围不一样C.竞争的范围不一样

D.时间和费用小一样E.公开的程度小一样

39.有