2024年度山西省二级建造师之二建建筑工程实务通关题库(附带答案)

2024年度山西省二级建造师之二建建筑工程实务通关题库(附带答案)一单选题(共60题)1、关于人员进出通道口搭设防护棚的说法，正确的是()。A.高度超过16m的交叉作业，通道口设单层防护B.高度超过16m的交叉作业，通道口设双层防护C.高度超过24m的交叉作业，通道口设单层防护D.高度超过24m的交叉作业，通道口设双层防护【答案】D2、危险性较大的专项施工方案应由（）组织召开专家论证会。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位【答案】A3、某基础工程开挖与浇筑混凝土共两个施工过程在4个施工段组织流水施工，流水节拍值分别为4、3、2、5d与3、2、4、3d，则流水步距与流水施工工期分别为()d。A.5和17B.5和19C.4和16D.4和26【答案】A4、下列关于屋面防水工程施工技术的相关说法中，错误的是（）。A.屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级B.屋面防水应以防为主，以排为辅C.找坡应按屋面排水方向和设计坡度要求进行，找坡层最薄处厚度不宜小于200mmD.卷材宜平行屋脊铺贴，上下层卷材不得相互垂直铺贴【答案】C5、钢结构防火涂料耐火极限分为（）等级。A.3个B.4个C.5个D.6个【答案】D6、找坡应按屋面排水方向和设计坡度要求进行，找坡层最薄处厚度不宜小于（）mm。A.10B.15C.20D.25【答案】C7、高强度、大六角螺栓连接副出厂时应带()和紧固轴力检验报告。A.扭矩系数B.连接强度C.预应力D.焊接性能【答案】A8、主管施工现场综合考评的部门是()。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】D9、对于中心岛式挖土特点描述错误的是（）。A.对围护结构有支撑作用B.挖土、运土速度快C.运土车辆可进入基坑D.中间土墩可作为支点搭设栈桥【答案】A10、关于招标人退还投标人投标保证金的时限，说法正确的是()。A.自收到投标人书面撤回通知之日起14d内退还B.自收到投标人书面撤回通知之日起7d内退还C.自收到投标人书面撤回通知之日起5d内退还D.自收到投标人书面撤回通知之日起28d内退还【答案】C11、根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013版）》，需要控制的室内环境污染物不包括（）。A.氨B.苯及氡C.氖D.甲醛及挥发性有机物【答案】C12、关于钢筋性能，描述错误的是（）。A.伸长率体现了钢筋塑性变形的能力B.结构设计时应以抗拉强度作为钢筋强度取值的依据C.强屈比太高会造成钢材不能有效地被利用D.冷弯性能是钢材的重要工艺性能【答案】B13、某跨度10m的混凝土梁，设计强度等级C40，模板采用快拆支架体系，支架立杆间距2m，拆模时混凝土的最低强度是（）MPa。A.20B.30C.40D.42【答案】B14、扣件式钢管脚手架作业层外侧挡脚板的设置高度最小限值是()mm。A.150B.180C.200D.250【答案】B15、隔墙高度3m以下安装一道贯通龙骨，超过3m时，每隔（）设置一根贯通龙骨。A.1mB.1.2mC.1.5mD.2m【答案】B16、关于某建筑工程（高度28cm）施工现场临时用水的说法，正确的是（）。A.现场临时用水仅包括生产用水、机械用水和消防用水三部分B.自行设计的消防用水系统，其消防干管直径应不小于75mmC.临时消防竖管管径不得小于75mmD.临时消防竖管可兼做施工用水管线【答案】C17、关于外脚手架立杆基础不在同一高度上时的搭设方法，正确的是()。A.将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨B.高处的纵向扫地杆向低处延长与横杆固定C.高处、低处的扫地杆高低差不应大于1.5mD.靠边坡上方的立杆轴线到边坡距离不应小于400mm【答案】A18、验槽时，应重点观察的是（）。A.基坑中心点B.基坑边角处C.柱基、墙角D.最后开挖的部位【答案】C19、常用保温材料中，（）的燃烧性能为不燃材料。A.聚氨酯泡沫塑料B.改性酚醛泡沫塑料C.聚苯乙烯泡沫塑料D.岩棉、矿渣棉制品【答案】D20、大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试，在第6天应测（）次。A.1B.2C.3D.4【答案】C21、下列关于建筑幕墙的保护和清洗的说法中，错误的是（）。A.幕墙框架安装后，可作为操作人员和物料进出的通道B.玻璃面板安装后，在易撞、易碎部位都应有醒目的警示标识或安全装置C.幕墙工程安装完成后，应制定清洁方案D.幕墙外表面的检查、清洗作业不得在4级以上风力和大雨（雪）天气下进行【答案】A22、跨度为8m、混凝土设计强度等级为C40的钢筋混凝土简支梁，其下列施工做法正确的是（）。A.当设计无要求时，搭设梁底模板时，模板起拱高度应为8～32mmB.当梁标准养护试件强度达到规定要求后，项目经理方可批准拆模C.当梁的混凝土立方体抗压强度≥30MPa后，方可拆除底模板D.模板拆除时，应先拆除底模板，再拆除侧模板【答案】C23、砂浆的保水性用分层度表示，砂浆的分层度不得大于（）mm。A.20B.25C.30D.35【答案】C24、下列关于混凝土技术性能的描述中，正确的是（）。A.坍落度不是流动性指标B.维勃稠度值越大，混凝土拌合物流动性越大C.轴心抗压强度的测定采用边长为150mm的立方体试件作为标准试件D.龄期属于影响混凝土强度生产工艺方面的因素【答案】D25、关于施工用电安全管理的说法，正确的有（）。A.配电系统应采用总配电箱（配电柜）、分配电箱、开关箱三级配电方式B.照明变压器使用自耦变压器C.一般场所宜选用额定电压为180V的照明器D.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应制定安全用电和电气防火措施【答案】A26、下列对镀膜玻璃描述不正确的是（）。A.具有良好的隔热性能B.具有良好采光性C.可以避免暖房效应D.具有单向透视性【答案】B27、可以直接用来测量角度和距离的施工测量仪器是（）。A.全站仪B.水准仪C.经纬仪D.激光铅直仪【答案】A28、建筑内部疏散楼梯间地面装饰材料燃烧性能应为（）。A.B1级B.B2级C.A级D.B3级【答案】C29、下列项目中，二级注册建造师可以担任工程项目负责人的是（）。A.单项工程合同额为1200万的装饰装修工程B.容纳人数为2万人的田径场地C.修缮面积900平米的仿古建筑工程D.工程脚手架搭设高度为65m的项目【答案】D30、关于设备基础施工的说法，正确的有（）A.分层浇筑，上下之间不留施工缝B.每层浇筑混凝土800mm~1000mmC.浇筑从高处开始D.沿短边方向自一端向另一端浇筑【答案】A31、下列（）的极限状态属于正常使用的极限状态。A.结构因强度不足发生破坏B.构件倾覆C.混凝土构件裂缝发展过宽D.受反复荷载作用构件发生疲劳破坏【答案】C32、民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为()类。A.2B.3C.4D.5【答案】A33、冬期施工砌筑砂浆宜采用（）配制。A.硅酸盐水泥B.矿渣硅酸盐水泥C.普通硅酸盐水泥D.粉煤灰硅酸盐水泥【答案】C34、±0.00内控法高程测设一般采用（）。A.水准仪B.经纬仪C.铅直仪D.测距仪【答案】A35、下列关于幕墙施工的做法，描述正确的是（）。A.全玻幕墙不允许现场打注硅酮结构密封胶B.框支承玻璃幕墙立柱应该与主体结构相连C.玻璃幕墙的开启窗角度不宜小于30°D.石材幕墙的支承固定系统，不宜采用短槽式T型挂件【答案】D36、下列可做填方土料的是（）。A.淤泥质土B.膨胀土C.有机质大于5%的土D.碎石类土【答案】D37、关于屋面保温工程施工的说法，正确的是（）。A.采用沥青胶结的保温层应在气温不低于-15℃时施工B.采用水泥的保温层应在气温不低于0℃时施工C.干铺的保温层可在负温下施工D.采用胶结料胶结的保温层应在气温不低于-10℃时施工【答案】C38、按照建筑物的用途分类，下列属于民用建筑的是（）。A.仓储建筑B.饲料加工站C.科研建筑D.农机修理站【答案】C39、房屋建筑工程的最低保修期限说法正确的是（）。A.装修工程5年B.供热系统5个采暖期C.设备安装5年D.屋面防水工程5年【答案】D40、下列性质中，（）不是钢结构具有的优点。A.材料强度高B.施工工期短C.抗震性能好D.耐火性好【答案】D41、按照随时间的变异进行分类，下列荷载中属于永久荷载的是（）A.地震作用B.风荷载C.混凝土收缩D.安装荷载【答案】C42、下列玻璃中，适用于高层建筑的门窗、天窗、楼梯栏板和有抗冲击作用要求的商店、银行、橱窗、隔断及水下工程等安全性能高的场所或部位的是（）。A.浮法玻璃B.吸热玻璃C.夹层玻璃D.热反射玻璃【答案】C43、下列关于屋面防水工程施工技术的相关说法中，错误的是（）。A.屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级B.屋面防水应以防为主，以排为辅C.找坡应按屋面排水方向和设计坡度要求进行，找坡层最薄处厚度不宜小于200mmD.卷材宜平行屋脊铺贴，上下层卷材不得相互垂直铺贴【答案】C44、建筑钢材拉伸性能的指标不包括（）。A.屈服强度B.抗拉强度C.强屈比D.伸长率【答案】C45、对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验，结构实体检验应在监理工程师见证下，由()组织实施。A.建设单位项目技术负责人B.施工项目技术负责人C.项目经理D.专职安全生产管理人【答案】B46、2018年8月1日，甲公司因产品质量不合格而被乙公司起诉。至2018年12月31日，该起诉讼尚未判决，甲公司估计很可能承担违约赔偿责任，需要赔偿400万元的可能性为70％，需要赔偿200万元的可能性为30％。甲公司基本确定能够从直接责任人处追偿100万元。2018年12月31日，甲公司对该起诉讼应确认的营业外支出金额为（）万元。A.300B.240C.400D.340【答案】A47、建筑砂浆常用的胶凝材料不包括（）。A.水泥B.石灰C.石膏D.粉煤灰【答案】D48、基坑工程无支护结构挖土方案是（）挖土。A.中心岛式B.放坡C.盆式D.逆作法【答案】B49、在正常使用条件下，对于房屋建筑工程中屋面防水工程的最低保修期限为（）。A.1年B.3年C.5年D.10年【答案】C50、下列关于卫生陶瓷的说法中，错误的是（）。A.卫生陶瓷产品任何部位的坯体厚度应不小于8mmB.下排式坐便器排污口安装距应为305mmC.后排落地式坐便器排污口安装距应为180或100mmD.所有带整体存水弯便器的水封深度应不小于50mm【答案】A51、关于冬期建筑装饰装修工程施工的说法，正确的是（）。A.室内抹灰，块料装饰工程施工与养护期间的温度不应低于0℃B.油漆、刷浆、裱糊、玻璃工程，室外施工时，其最低环境温度不应低于5℃C.室外喷、涂，刷油漆、高级涂料时，料浆使用温度宜保持5℃左右D.塑料门窗当在不大于0℃的环境中存放时，与热源的距离不应小于0.5m【答案】B52、下列仪器中，可以进行点位的竖向传递的是（）。A.钢尺B.水准仪C.全站仪D.激光经纬仪【答案】D53、室内防水工程施工技术中，以粘贴法施工的防水卷材，其与基层应采用（）铺贴。A.点粘法B.满粘法C.空铺法D.条粘法【答案】B54、测定混凝土立方体抗压强度采用的标准试件，其养护龄期是（）。A.7天B.14天C.21天D.28天【答案】D55、预制混凝土板水平运输时，叠放不宜超过（）。A.3层B.4层C.5层D.6层【答案】D56、下列关于条板隔墙施工技术的叙述，不正确的是（）。A.在抗震设防地区，条板隔墙安装长度超过6m，应设计构造柱并采取加固、防裂处理措施B.条板隔墙下端与楼层地面结合处宜预留安装空隙，空隙在40mm及以下时宜填入1：3水泥砂浆C.条板隔墙下端与楼层地面结合处宜预留安装空隙，40mm以上时填入水泥砂浆D.在条板隔墙上开槽应在隔墙安装7d后进行，开槽长度不得大于隔墙长度的1/2【答案】C57、下列关于砌体结构工程施工质量过程控制说法错误的是()。A.现场拌制砂浆随拌随用,常温下应在2h内使用完毕B.砌筑砖砌体时,砖应提前1-2d浇水润湿C.砖砌体的水平和竖直的灰缝宽度宜为10mmD.当采用轻骨料混凝土小型空心砌块的卫生间墙底部宜做150mm高的现浇混凝土坎台【答案】A58、工程施工过程中，某组砂浆试件的立方体抗压强度测值分别为9.5MPa、10.0MPa、12.5MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。A.12.5B.10.67C.10.0D.无效【答案】C59、关于某建筑工程(高度28m)施工现场临时用水的说法,正确的是()。A.现场临时用水仅包括生产用水、机械用水和消防用水三部分B.自行设计的消防用水系统,其消防干管直径应不小于75mmC.临时消防竖管管径不得小于75mmD.临时消防竖管可兼做施工用水管线【答案】C60、单位工程质量验收合格后应在规定的时间内向()备案。A.质量监督部门B.建设行政管理部门C.建设行业协会D.地方政府【答案】B二多选题(共20题)1、关于土方的填筑与压实，下列说法正确的是()。A.填土应从最低处开始分层进行B.填方应尽量采用同类土填筑C.基础墙两侧应分别回填夯实D.当天填土，应在当天压实E.当填方高度大于10m时，填方边坡坡度可采用1：1.5【答案】ABD2、当设计无要求时，跨度为8m的现浇钢筋混凝土梁，下列模板的起拱高度符合规范规定的有()mm。A.7B.10C.15D.20E.25【答案】BCD3、强夯地基施工前必须试夯，试夯的()必须达到设计要求。A.夯锤重量B.夯实遍数C.密实度D.总下沉量E.夯实深度【答案】C4、根据相关规范规定，脚手架及其地基基础在（）情况下必须进行检查与验收。A.作业层上施加荷载后B.遇有六级及六级以上大风、大雨后C.每搭设完6～8m高度后D.达到设计高度后E.停用超过15天【答案】BCD5、下列关于框支承玻璃幕墙的说法中，错误的是（）。A.立柱直接与主体结构连接B.玻璃幕墙开启窗的开启距离不宜大于300mmC.密封胶在接缝三面粘结D.不宜在夜晚、雨天打胶E.硅酮结构密封胶不宜作为硅酮耐候密封胶使用，两者不能互代【答案】AC6、关于檐口、檐沟、天沟、水落口等细部施工的说法中，正确的有（）。A.檐口下端应做鹰嘴和滴水槽B.檐沟防水层和附加层应由沟底翻上至外侧顶部，卷材收头应用金属压条钉压，并应用密封材料封严C.卷材防水屋面檐口800mm范围内的卷材应点粘，卷材收头应采用金属压条钉压，并应用密封材料封严D.檐沟和天沟的防水层下应增设附加层，附加层伸入屋面的宽度不应大于200mmE.水落口杯应牢固地固定在承重结构上，水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于8％，防水层下应增设涂膜附加层【答案】AB7、(2019年真题)下列建筑钢材的性能指标中，属于力学性能指标的有（）。A.拉伸B.冲击C.疲劳D.弯曲E.焊接【答案】ABC8、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325)规定溶剂型涂料和溶剂型胶粘剂应测定()含量，其含量应符合规定。A.VOCB.游离甲醛C.苯D.TVOCE.氨【答案】AC9、钢材的力学性能包括（）。A.弯曲性能B.拉伸性能C.冲击性能D.疲劳性能E.焊接性能【答案】BCD10、需要进行专家论证的专项施工方案是（）。A.搭设高度60m的落地式钢管脚手架工程B.施工高度24m及以上的建筑幕墙安装工程C.提升高度150m的附着式升降操作平台D.分段架体搭设高度24m的悬挑式脚手架工程E.跨度大于36m的钢结构安装工程【答案】ACD11、关于高强度螺栓施工过程质量控制的说法中，正确的有（）。A.高强度螺栓应自由穿入螺栓孔，不能穿过时，应气割扩孔B.扩孔数量应征得设计单位同意C.扩孔后的孔径不应超过1.2d（d为螺栓直径）D.高强度螺栓安装时，可以用高强度螺栓兼作安装螺栓E.扭剪型高强度螺栓安装时，螺母带圆台面的一侧应朝向垫圈有倒角的一侧【答案】BC12、下列建筑应设置环形临时消防车道，设置环形临时消防车道确有困难时，除设置回车场外，还应设置临时消A.建筑高度大于24m的在建工程B.建筑工程单体占地面积大于3000㎡的在建工程C.超过10栋，且为成组布置的临时用房D.建筑高度大于20m的在建工程E.建筑工程单体占地面积大于2000㎡的在建工程【答案】ABC13、下列关于《砌体工程施工质量验收规范》对砌筑砂浆的规定，说法正确的包括（）。A.水泥进场使用前，应分批对其强度、安定性进行复验B.对水泥砂浆和强度等级不少于M5的水泥混合砂浆，其砂浆用砂的含泥量不应超过10%C.对强度等级小于M5的水泥混合砂浆，其砂浆用砂的含泥量不应超过20%D.消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆中E.配制水泥石灰砂浆时，不得采用脱水硬化的石灰膏【答案】AD14、幕墙节能工程施工中，进行隐蔽工程验收的部位或项目有()。A.隔汽层B.构造缝C.沉降缝D.热桥部位、断热节点E.被封闭的保温材料密度【答案】ABCD15、下列垂直运输机械的安全控制做法中，正确的有（）A.高度23m的物料提升机采用1组缆风绳B.在外用电梯底笼周围2.0m范围内设置牢固的防护栏杆C.塔吊基础的设计计算作为固定式塔吊专项施工方案内容之一D.现场多塔作业时，塔机间保持安全距离E.遇到六级大风以上恶劣天气时，塔吊停止作业，并将吊钩放下【答案】CD16、（2017年真题）建筑结构的可靠性包括（）。A.安全性B.适用性C.经济性D.耐久性E.美观性【答案】ABD17、房屋结构的可靠性包括（）。A.经济性B.安全性C.适用性D.耐久性E.美观性【答案】BCD18、某检验高度45m的落地式铜管脚手架工程，下列说法正确的有（）A.采用拉筋和顶撑配合使用的连接方式B.每搭设完15m，进行一次检查与验收C.停用2个月后，重新开工时，对脚手架检查验收D.每层连墙件均在其上部可拆杆件全部拆除完成后才进行拆除E.遇六级大风，停止脚手架拆除作业【答案】CD19、下列关于钢材的力学性能的叙述，正确的有（）。A.屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据B.抗拉强度是结构设计中钢材强度的取值依据C.强屈比是评价钢材可靠性的一个参数D.抗拉强度是评价钢材可靠性的一个参数E.钢材的塑性指标通常用疲劳度表示【答案】AC20、验槽的主要内容有()。A.基槽支护情况B.基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度C.槽壁、槽底土质类型、均匀程度D.基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴和地下掩埋物等E.基槽边坡外缘与附近建筑物的距离【答案】BCD三大题(共10题)1、某办公楼工程，建筑面积153000m2，地下二层，地上三十层，建筑物总高度136.6m，地下钢筋混凝土结构，地上型钢混凝土组合结构，基础埋深8.4m。事件一：施工组织设计由安全员组织专项交底会，并向施工班组进行口头技术交底。施工单位在项目合同管理工作中遵循合同评审、合同订立等程序。事件二：施工总承包单位按照风险管理要求，重点对某风险点的施工方案、工程机械等方面制定了专项策划，明确了分工、责任人及应对措施等管控流程。事件三：当地建设主管部门于10月17日对项目进行执法大检查，发现施工总承包单位项目经理为二级注册建造师。为此，当地建设主管部门做出对施工总承包单位进行行政处罚的决定；于10月21日在当地建筑市场诚信信息平台上做出了公示；并于10月30日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部。【问题】1.指出事件一中的不妥之处并说明正确做法。2.项目合同管理程序还应包括哪些内容？3.事件二中，施工总承包单位进行的风险管理属于施工风险的哪个类型？施工风险管理过程中包括哪些方面？4.事件三中，分别指出当地建设主管部门的做法是否妥当？并说明理由。【答案】1.不妥之处：施工组织设计由安全员组织专项交底会，并向施工班组进行口头技术交底不妥。正确做法：施工组织设计由项目技术负责人组织专项交底会，并向施工班组进行书面技术交底，并应在交底文件上签字确认。2.项目合同管理程序还应包括：合同实施计划；合同实施控制；合同管理总结。3.（1）A施工总承包单位进行的风险管理属于：技术风险、组织风险。（2）施工风险管理过程中包括：风险识别、风险评估、风险应对、风险监控。4.（1）当地建设主管部门做出对施工总承包单位进行行政处罚的决定是妥当的。理由：该办公楼工程属于公共建筑，单体建筑面积153000m2>30000m2，所以该工程的项目负责人只能由一级注册建造师担任，（2）10月17日作出行政处罚，10月21日公示不良行为记录信息妥当。理由：按照相关规定，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7d内（3）10月30日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部不妥。理由：按照相关规定，各省、自治区、直辖市建设行政主管部门将确认的不良行为记录在当地发布之日起7d内报住房和城乡建设部。10月21日公示，如果10月30日上报已经超过7天了。2、沿海地区某群体住宅工程，包含整体地下室，8栋住宅楼，1栋物业配套楼以及小区公共区域园林绿化等，业态丰富，体量较大，工期暂定3.5年。招标文件约定，采用工程量清单计价模式，要求投标单位充分考虑风险，特别是通用措施费项目均应以有竞争力的报价投标，最终按固定总价签订施工合同。招标过程中，投标单位针对招标文件不妥之处向建设单位申请答疑，建设单位修订招标文件后履行完招标流程，最终确定施工单位A中标，并参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）与A单位签订施工承包合同。施工合同中允许总承包单位自行合法分包。A单位将物业配套楼整体分包给B单位，公共区域园林绿化分包给C单位（该单位未在施工现场设立项目管理机构，委托劳务队伍进行施工）。自行施工的8栋住宅楼的主体结构工程劳务（含钢筋、混凝土、主材与模架等周转材料）分包给D单位。上述单位均具备相应施工资质。地方建设行政主管部门在例行检查时提出不符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》（建市[2014]118号）相关规定要求整改。在施工过程中，当地遭遇罕见强台风，导致项目发生如下情况：①整体中断施工24天；②施工人员大量窝工，发生窝工费用88.4万元；③工程清理及修复发生费用30.7万元；④为提高后续抗台风能力，部分设计进行变更，经估算涉及费用22.5万元。该变更不影响总工期。A单位针对上述情况均按合规程序向建设单位提出索赔。建设单位认为上述事项全部由罕见强台风导致，非建设单位过错，应属于总价合同模式下施工单位应承担的风险，均不予同意。<1>、指出本工程招标文件中不妥之处，并写出相应正确做法。<2>、根据工程量清单计价原则，通用措施费用项目有哪些（至少列出6项）？<3>、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》（建市[2014]118号），上述分包行为中哪些属于违法行为？并说明相应理由。<4>、针对A单位提出的四项索赔，分别判断是否成立。【答案】<1>不妥之处一：采用工程量清单计价模式，最终签订了固定总价合同。正确做法：采用工程量清单计价模式，应当签订单价合同。不妥之处二：要求施工单位通用措施项目费均以有竞争力的报价投标。正确做法：通用措施项目费包含安全文明施工费，此项目不得作为竞争部分。<2>通用措施项目费包含：安全文明施工费、夜间施工费、二次搬运费、冬雨期施工费、大型机械设备进出场安拆费、施工排水费、施工降水费、地下地上设施建筑物的临时保护设施费、已完工程及设备保护费。<3>（1）“A单位将物业配套楼整体分包给B单位”属于违法行为。理由：土建主体部分应当有施工总包单位自行完成，不得另外委托其他施工单位完成。（2）“公共区园林绿化分包给C单位”合法，但“该单位未在施工现场设立项目管理机构，委托劳务队伍进行施工”属于违法行为。理由：分包应当在施工现场设立项目管理机构，进行施工项目管理。劳务队伍只能完成劳务作业，不能进行施工管理。（3）“8栋住宅楼的主体结构工程劳务”属于合法行为。<4>①③④索赔成立。②索赔不成立。罕见强台风属于不可抗力，施工单位的人员和机械窝工与损坏，均由施工单位自己承担。工期顺延，工程清理和修复费用由建设单位承担。同时，工程变更的费用由建设单位承担。3、某办公楼工程建筑面积24000m2，基础为役板式基础，上部结构为现浇混凝土框架结构，地下2层，地上15层。基础埋深8．4m，地下水位-2．6m，现场地坪标高-0．8m。施工过程中发生了以下事件:事件一:基坑按施工方案直接开挖到设计标高后，发现有部分软弱下卧层，于是施工单位针对此问题制定了处理方案并进行了处理。事件二:软弱下卧层处理完后，施工单位、监理单位共同对基坑进行了验槽。事件三:基础工程正常施工，基础施工完毕后对坑槽进行了回填，填土施工前，施工单位按要求对基底进行了处理。回填土施工结束后施工单位亦按规定进行了检查和试验，其结果满足设计或规范要求。问题:1．本工程基坑施工方案是否需要专家论证?说明理由。2．事件一中有哪些不妥之处?分别说明正确做法。3．事件二中，工程验槽的做法是否妥当?并说明理由。4．事件三中，施工单位应如何控制土方回填的质量?【答案】1．本工程基坑施工方案需要专家论证理由:本工程基坑深度为“8．4m-0．8m+垫层厚度”，约7．8m，超过了5m。根据规定，开挖深度超过5m(含5m)的基坑土方开挖、支护、降水工程为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，故施工方案需要组织专家论证。2．不妥之处及正确做法如下:不妥之一:基坑直接开挖至设计标高。正确做法:基坑采用机械开挖，挖至基底和边坡设计标高尺寸时，应预留200～300mm厚度的土方进行人工清槽、修坡，避免超挖、扰动基土层。不妥之二:施工单位直接对软弱下卧层进行处理不妥。正确做法:施工单位应会同监理单位、建设单位、勘察单位、设计单位一起确定处理方案，报监理单位批准后方可执行。3．不妥。理由:基坑验槽由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人，共同按设计要求和有关规定进行;基槽满足设计要求及有关规定后，相关方履行验收手续;需要局部处理的部位由设计单位提出处理意见，施工单位处理后进行二次验收。4．土方回填质量控制要点:1)回填材料的粒径、含水率等应符合设计要求和规范规定。2)土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物，抽除积水，挖出淤泥，验收基底标高。3)填筑厚度及压实遍数应根据土质、压实系数及所用机具经试验确定。填方应按设计要求预留沉降量，一般不超过填方高度的3%。冬季填方每层铺土厚度应比常温施工时减少20%～25%，预留沉降量比常温时适当增加。土方中不得含冻土块。4、主体结构施工期间，施工单位安全主管部门进行施工升降机安全专项检查，对该项目升降机的限位装置、防护设施、安装、验收与使用等保证项目进行了全数检查，均符合要求。【问题】1.施工升降机检查和评定的保证项目除背景资料中列出的项目外还有哪些？【答案】还包括：安全装置、附墙架、钢丝绳、滑轮与对重、拆除。5、某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求：提交投标文件和投标保证金的截止时间为2018年5月30日。该投资公司于2018年3月6日发出招标公告，共有5家建筑施工单位参加了投标。开标会于2018年6月3日由该省建委主持。经过综合评选，最终确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方在中标单位收到中标通知书之日起30d内签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2018年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件。事件1：因拆迁工作拖延，甲方于2018年8月18日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误了2d，并分别造成人工窝工6个和8个工日；但乙方C项工作未受影响。事件2：乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用的某机械应于2018年8月28日进场，但因出租方原因推迟到当月29日才进场，造成D工作延误1d和人工窝工7个工日。事件3：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，相关费用增加了1.5万元，并使施工时间增加了2d。事件4：在F项工作施工时，因甲方供材料出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并使H项工作时间延长1d，人工窝工24个工日。上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。【问题】1.投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方签订施工承包合同做法是否正确?说明理由。2.上述招标投标过程中，有哪些不妥之处？请说明理由。3.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。4.合同约定人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日；施工管理费、利润等均不予以补偿。在该工程中，乙方可得到的合理费用索赔有哪几项，费用索赔是多少?【答案】1.不正确。理由：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30d内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。2.招标投标过程中的不妥之处及理由如下。（1）开标会由该省建委主持，不妥。理由：开标由招标人主持，省建委是建设主管部门,主持开标是不合法的。（2）投标截止日期和开标时间不是同一时间，不妥。理由：因为根据《招标投标法》规定，投标截止日期和开标应是同一时间。3.就上述每项事件乙方能否向甲方提出工期索赔和费用索赔的判定及理由如下：（1）事件1：可向甲方提出费用索赔和工期索赔。理由：因为造成A、B工作延误是甲方原因造成的。可索赔A、B两项工作的窝工费及关键工作A的工期延误。B工作为非关键，工作未受到影响，不予工期索赔。（2）事件2：不可以向甲方提出费用和工期索赔。理由：因为D项工作的工期延误及人工窝工费用是由于乙方原因造成的属乙方责任。（3）事件3：可向甲方提出费用索赔。理由：因为乙方费用的增加是由甲方设计变更造成的，但因为E工作是非关键工作，不可向甲方提出工期索赔。6、某建筑公司承建一写字楼工程，总建筑面积54394m2。主体为框架剪力墙结构。基础采用桩基础加箱形基础。工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩基础，桩径1000mm，桩长35m，共用260根，钢筋笼长度23m，主筋为12根直径为25mm（HRB335级）钢筋。每天施工10根。基础底板厚度为2000mm，采用C40、P8抗渗混凝土，施工环境温度29℃。事件1：根据工程进度安排，每天施工10根灌注桩，项目部根据每天浇筑的混凝土量，计划留置标养试件6组，共留置156组试件。事件2：现场钢筋笼钢筋连接采用单面搭接焊工艺，质量巡查时，发现搭接长度为200mm。事件3：混凝土采用斜面分层浇筑方法，洒水养护7d。问题：(1)指出事件1中的不妥之处，说明理由。(2)指出事件2中的不妥之处，说明灌注桩钢筋笼施工控制要点。(3)指出事件3中的不妥之处，说明理由。(4)根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666—2011，说明事件3中基础底板大体积混凝土温度控制应符合哪些规定?【答案】(1)灌注桩混凝土留置的标养试件组数不足。理由：根据规定：来自同一搅拌站的混凝土，每浇筑50m3必须至少留置1组试件;当混凝土浇筑量不足50m3时，每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩，每根桩应至少留置1组试件。该工程每根灌注桩混凝土浇筑量为：3.14×0.52×35=27.48m3，不足50m3，应每根桩留一组混凝土试件，共留置试件260组。(2)钢筋笼焊接搭接长度不足：理由：当采用单面焊时钢筋搭接长度不小于10d，本工程搭接长度应为250mm。钢筋笼施工质量控制要点为：1)钢筋笼宜分段制作，分段长度视成笼的整体刚度、材料长度、起重设备的有效高度三个因素综合考虑。2)加劲箍宜设在主筋外侧，主筋一般不设弯钩。为避免弯钩妨碍导管工作，根据施工工艺要求所设弯钩不得向内圆伸露。3)钢筋笼的内径应比导管接头处外径大100mm以上。4)为保证保护层厚度，钢筋笼上应设有保护层垫块，设置数量每节钢筋笼不应小于2组，长度大于12m的中间加设1组。每组块数不得小于3块，且均匀分布在同一截面的主筋上。5)钢筋搭接焊缝宽度不应小于0．7d，厚度不应小于0．3d。搭接焊缝长度HPB300级钢筋单面焊8d，双面焊4d；HRB335级钢筋单面焊10d，双面焊5d。6)环形箍筋与主筋的连接采用点焊连接，螺旋箍筋与主筋的连接可采用绑扎并相隔点焊，或直接点焊。7)钢筋笼起吊吊点宜设在加强箍筋部位，运输、安装时采取措施防止变形。(3)不妥之处和理由如下：不妥之处一：混凝土养护时间不足；7、（2013年真题）【背景资料】某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢、以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000m2。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除涉及变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整。（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止，工期奖罚标准为2万元/天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。【问题】指出事件二中发包行为的错误之处？并分别说明理由。【答案】8、某施工总承包单位承担一项建筑工程的施工，该工程基坑开挖深度12m，基坑南侧距基坑边6m处有一栋6层既有住宅楼。其中：基坑工程为专业分包工程。在施工过程中，发生了如下事件：事件一：为宣传企业形象，总承包单位在现场办公室前空旷场地树立了悬挂企业旗帜的旗杆，旗杆与基座预埋件焊接连接。事件二：该工程属特殊建设工程，建设单位已向公安机关消防机构申请消防设计审核，工程竣工后建设单位督促总监理工程师组织了消防工程的验收。事件三：施工总承包单位督促专业分包单位针对深基坑组织编制了专项施工方案，并指示基坑分包单位组织了专家论证，定稿后由总承包单位项目总工、总监理工程师签批后组织实施。事件四：工程竣工验收后，建设单位指令监理单位将工程资料交施工单位汇总，施工单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程验收。【问题】1.事件一中，旗杆与基座预埋件焊接是否需要开动火证？若需要，请说明动火等级并给出相应的审批程序。2.事件二中建设单位的做法是否正确？说明理由。3.事件三中，深基坑专项施工方案编制、签批、专家论证是否妥当？分别说明理由。4.指出事件四中存在哪些不妥，并分别给出正确做法。【答案】1．（1）需要开动火证。（2）属三级动火作业。在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业，均属三级动火作业。（3）审批程序：三级动火作业由所在班组填写动火申请表，经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准后，方可动火。2.建设单位的做法不正确。理由：对具备相应情形的特殊建设工程，建设单位必须向公安机关消防机构申请消防设计审核，并且在工程竣工后，向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收。3.（1）深基坑专项施工方案由专业分包单位组织编制妥当；理由：危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。（2）深基坑专项施工方案由专业分包单位组织专家论证不妥当；理由：对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。（3）深基坑专项施工方案由总承包单位项目总工、总监理工程师签批后组织实施不妥当；理由：专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。4.不妥之处一：工程竣工验收后，建设单位指令监理单位将工程资料交施工单位汇总。正确做法：监理单位应向建设单位移交监理资料。不妥之处二：施工单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程验收。正确做法：建设单位应按国家有关法规和标准规定向城建档案管理部门移交工程档案，并办理相关手续。9、某新建办公楼工程，建筑面积48000㎡，地下二层，地上六层，中庭高度为9m，钢筋混凝土框架结构。经公开招投标，总承包单位以31922.13万元中标，其中暂定金