公墓施工合同标准文本

公墓施工合同标准文本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：____________________

乙方（以下简称“卖方”）：____________________

鉴于：

1.买方为依法成立的单位，从事公墓建设经营业务，需要将某地块建设成为公墓。

2.卖方为具有相应资质的施工单位，具备完成公墓建设所需的施工能力。

双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目总投资：____________________

二、合同内容

1.卖方同意按照买方的委托，在合同约定的时间内，完成公墓的施工建设任务。

2.卖方在施工过程中，必须遵守国家有关法律法规，确保施工安全，保障施工质量。

3.买方负责提供施工现场、施工图纸、技术资料等，并对施工过程中的有关事宜给予协助。

4.买方负责协调相关部门办理施工许可证等相关手续。

5.卖方应按照合同约定的时间节点，完成公墓的施工建设任务，确保项目按期交付。

6.卖方在施工过程中，如因不可抗力导致工程进度延误，应及时通知买方，并采取必要措施，确保工程尽快恢复施工。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：____________________

2.支付方式：按照合同约定的时间和比例，分阶段支付。

四、工期及延误责任

1.工期：____________________

2.延误责任：因卖方原因导致工期延误，每延误一天，卖方应向买方支付合同总价款的万分之五作为违约金；因买方原因导致工期延误，卖方有权要求买方支付相应的违约金。

五、施工质量及验收

1.施工质量：卖方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量符合国家规定的合格标准。

2.验收：公墓建设完成后，由买方组织验收。如验收不合格，卖方应按照买方要求进行整改，直至合格为止。

六、知识产权

1.项目建设过程中产生的技术资料、设计图纸等知识产权归买方所有。

2.卖方在施工过程中不得擅自更改设计图纸，如需修改，应经买方同意。

七、保密条款

1.双方对本合同内容及项目相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限：自本合同签订之日起至合同终止后三年。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同解除

1.如一方违约，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。

2.因不可抗力导致本合同无法履行，双方均不承担违约责任。

十、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同有效期为____________________。

3.本合同期满或双方约定的终止条件成就，本合同终止。

附件：

1.公墓建设施工图纸

2.相关技术资料

3.施工现场平面布置图

4.其他有关文件

特此证明。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“买方”）：____________________

乙方（以下简称“卖方”）：____________________

第三方（以下简称“监理方”）：____________________

鉴于：

1.买方为依法成立的单位，从事公墓建设经营业务，需要将某地块建设成为公墓，并确保工程质量和进度。

2.卖方为具有相应资质的施工单位，具备完成公墓建设所需的施工能力。

3.监理方为具备相应资质的监理单位，具备对施工过程进行监督和管理的专业能力。

双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，并引入监理方作为第三方主体，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目总投资：____________________

二、合同内容

1.卖方同意按照买方的委托，在合同约定的时间内，完成公墓的施工建设任务。

2.卖方在施工过程中，必须遵守国家有关法律法规，确保施工安全，保障施工质量。

3.监理方负责对卖方的施工过程进行全程监督和管理，确保工程质量符合国家规定的合格标准。

4.买方负责提供施工现场、施工图纸、技术资料等，并对施工过程中的有关事宜给予协助。

5.买方负责协调相关部门办理施工许可证等相关手续。

三、监理方责任与权利

1.监理方有权对卖方的施工质量、进度、安全等方面进行全面监督，并提出整改意见。

2.监理方有权对卖方违反合同的行为提出警告，并要求卖方立即整改。

3.监理方有权对卖方的施工质量进行抽样检测，确保工程质量符合国家标准。

4.监理方有权对卖方的施工进度进行跟踪，确保工程按期完成。

5.监理方有权对卖方的施工安全进行监督检查，确保施工安全。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：____________________

2.支付方式：按照合同约定的时间和比例，分阶段支付。

五、工期及延误责任

1.工期：____________________

2.延误责任：因卖方原因导致工期延误，每延误一天，卖方应向买方支付合同总价款的万分之五作为违约金；因监理方或买方原因导致工期延误，卖方有权要求相应方支付相应的违约金。

六、施工质量及验收

1.施工质量：卖方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量符合国家规定的合格标准。

2.验收：公墓建设完成后，由买方组织验收。如验收不合格，卖方应按照买方要求进行整改，直至合格为止。

七、知识产权

1.项目建设过程中产生的技术资料、设计图纸等知识产权归买方所有。

2.卖方在施工过程中不得擅自更改设计图纸，如需修改，应经买方同意。

八、保密条款

1.双方对本合同内容及项目相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限：自本合同签订之日起至合同终止后三年。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同解除

1.如一方违约，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。

2.因不可抗力导致本合同无法履行，双方均不承担违约责任。

十一、甲方的权益保障

1.甲方有权要求卖方提供详细的施工进度报告和工程质量检测报告。

2.甲方有权要求监理方对卖方的施工过程进行定期检查，确保施工质量。

3.甲方有权要求卖方在施工过程中采取必要的安全措施，确保施工安全。

4.甲方有权要求卖方在合同约定的期限内完成工程，如卖方未能按时完成，甲方有权要求赔偿损失。

十二、乙方的违约及限制条款

1.卖方如未按时完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的万分之五作为违约金。

2.卖方如违反施工质量标准，导致工程质量不合格，应承担相应的赔偿责任。

3.卖方如未采取必要的安全措施，导致安全事故发生，应承担相应的法律责任。

4.卖方如未经甲方同意擅自更改设计图纸，应承担相应的赔偿责任。

十三、第三方介入的意义和目的

引入监理方作为第三方主体，旨在加强对施工过程的监督和管理，确保工程质量符合国家标准，保障甲方的合法权益。

十四、甲方为主导的目的和意义

甲方作为主导方，通过引入监理方和制定严格的合同条款，旨在确保公墓建设项目的顺利进行，保障工程质量，实现甲方在项目中的利益最大化。

特此证明。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：____________________

乙方（以下简称“承包商”）：____________________

第三方（以下简称“监理单位”）：____________________

鉴于：

1.业主为依法成立的单位，拥有某地块，计划进行商业办公楼的建设。

2.承包商为具备相应资质的建筑施工单位，具备完成办公楼建设所需的施工能力。

3.监理单位为具备相应资质的监理机构，具备对施工过程进行监督和管理的专业能力。

双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，并引入监理单位作为第三方主体，达成如下协议，以保障承包商的权益和利益：

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目总投资：____________________

二、合同内容

1.承包商同意按照业主的委托，在合同约定的时间内，完成商业办公楼的建设。

2.承包商在施工过程中，必须遵守国家有关法律法规，确保施工安全，保障施工质量。

3.监理单位负责对承包商的施工过程进行全程监督和管理，确保工程质量符合国家规定的合格标准。

三、监理单位责任与权利

1.监理单位有权对承包商的施工质量、进度、安全等方面进行全面监督，并提出整改意见。

2.监理单位有权对承包商违反合同的行为提出警告，并要求承包商立即整改。

3.监理单位有权对承包商的施工质量进行抽样检测，确保工程质量符合国家标准。

4.监理单位有权对承包商的施工进度进行跟踪，确保工程按期完成。

四、承包商责任与权利

1.承包商有权要求业主提供详细的施工图纸、技术资料和必要的施工条件。

2.承包商有权要求监理单位对施工过程中的问题进行及时处理。

3.承包商有权要求业主在合同约定的期限内支付工程进度款。

4.承包商有权在施工过程中根据实际情况调整施工方案，但需经业主和监理单位同意。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：____________________

2.支付方式：按照合同约定的时间和比例，分阶段支付。

六、工期及延误责任

1.工期：____________________

2.延误责任：因业主原因导致工期延误，业主应向承包商支付合同总价款的万分之五作为违约金；因监理单位或承包商原因导致工期延误，承包商有权要求相应方支付相应的违约金。

七、施工质量及验收

1.施工质量：承包商应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量符合国家规定的合格标准。

2.验收：商业办公楼建设完成后，由业主组织验收。如验收不合格，承包商应按照业主要求进行整改，直至合格为止。

八、知识产权

1.项目建设过程中产生的技术资料、设计图纸等知识产权归业主所有。

2.承包商在施工过程中不得擅自更改设计图纸，如需修改，应经业主和监理单位同意。

九、保密条款

1.双方对本合同内容及项目相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限：自本合同签订之日起至合同终止后三年。

十、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、甲方的违约及限制条款

1.业主如未按时支付工程进度款，每延误一天，应向承包商支付合同总价款的万分之五作为违约金。

2.业主如未提供必要的施工条件，导致施工进度延误，业主应承担相应的责任。

3