2025地铁站区间建设工程合同段冬季施工方案施工合同协议书

2025[地铁站区间建设工程合同段冬季施工方案]施工合同协议书本协议书由以下双方于（城市名称）签订：甲方（发包人）：名称：地址：法定代表人：联络方式：乙方（承包人）：名称：地址：法定代表人：联络方式：鉴于甲方委托乙方承担地铁站区间建设工程合同段的施工任务，为确保工程质量和施工安全，双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑施工安全检查标准》等相关法律法规，结合工程实际情况，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：地铁站区间建设工程合同段1.2工程地点：（具体位置）1.3承包范围：区间隧道工程及相关附属设施的施工，包括但不限于土方开挖、结构施工、防水工程、设备安装等。1.4工期：本工程计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日，总工期为天。1.5工程质量要求：符合国家及地方相关质量标准，达到级标准。第二条冬季施工要求2.1冬季施工范围：乙方应根据气象条件确定冬季施工起止时间，确保施工期间符合冬季施工技术要求。2.2冬季施工方案：乙方应在开工前提交专项冬季施工方案，经甲方审核批准后方可实施。方案应包括但不限于以下内容：（1）冬期施工技术措施；（2）施工进度计划调整；（3）施工安全保障措施；（4）应急预案。2.3冬季施工技术要求：（1）土方开挖及回填：应采取防冻措施，确保土体温度不低于0℃；（2）混凝土施工：混凝土拌合温度应不低于5℃，养护温度应不低于5℃；（3）钢筋施工：应采取防滑、防冻措施，避免钢筋受冻导致变形；（4）设备及材料保管：应采取防冻、防滑措施，确保设备及材料不受冬季气候影响。2.4安全生产：乙方应制定冬季施工安全专项方案，确保施工现场防滑、防火、防煤气中毒等措施到位，配备必要的取暖设备，保障施工人员安全。第三条双方责任与义务3.1甲方责任：（1）提供施工场地及必要条件；（2）审核乙方提交的冬季施工方案及进度计划；（3）按合同约定支付工程款；（4）监督乙方施工进度及质量，发现问题及时通知乙方整改。3.2乙方责任：（1）严格按照合同约定完成施工任务；（2）制定并实施冬季施工方案，确保工程质量及安全；（3）配备必要的施工设备及材料，确保施工顺利进行；（4）负责施工现场管理，遵守国家及地方相关法律法规，文明施工。第四条工程进度与验收4.1工程进度：乙方应按合同约定工期完成施工任务，若因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方承担相应违约责任。4.2分部验收：乙方应在每一分部工程完成后及时通知甲方进行验收，验收合格后方可进入下一阶段施工。4.3竣工验收：工程完成后，乙方应提前通知甲方进行竣工验收，验收合格后双方签署竣工验收报告。第五条工程质量与保修5.1工程质量：乙方应严格按照国家及地方相关质量标准施工，确保工程质量达到约定标准。若因乙方施工原因导致质量问题，乙方应负责无偿修复，并承担由此造成的损失。5.2质量保修：工程竣工后，乙方应提供质量保修服务，保修期限为年，保修范围包括但不限于结构工程、防水工程等。第六条工程款支付6.1工程款支付方式：双方约定按月支付工程进度款，具体支付比例为合同总价的%。6.2工程款支付时间：甲方应在每月日前支付上月工程进度款，付款前乙方应提交经甲方确认的工程量签证单及发票。第七条违约责任7.1乙方违约责任：（1）若乙方未按合同约定工期完成施工任务，每逾期一日，应按合同总价的%支付违约金；（2）若乙方施工质量未达到约定标准，甲方有权要求乙方整改，由此造成的损失由乙方承担。7.2甲方违约责任：（1）若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应按未付工程款的%支付违约金；（2）若甲方未提供施工必要条件，导致乙方无法施工，工期相应顺延。第八条其他条款8.1争议解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向人民法院提起诉讼。8.2合同变更：本合同的任何变更均需双方协商一致，并签订书面补充协议。8.3合同终止：本合同在双方完成所有权利义务后自动终止。8.4合同份数：本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。第九条补充条款双方可根据工程实际情况协商约定其他条款，详见补充协议。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年