2025有关建筑工程的合同

2025有关建筑工程的合同合同编号：工程名称：工程地点：发包方（甲方）：承包方（乙方）：签订地点：签订日期：根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方友好协商，就本工程的施工总承包事项达成一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4建筑面积：平方米1.5结构类型：1.6工程承包范围：第二条双方责任与义务2.1发包方（甲方）责任2.1.1负责提供施工场地，并确保该场地具备开工条件。2.1.2负责办理本工程相关批准、许可、证件等手续，并承担相关费用。2.1.3负责提供施工图纸及相关技术资料，并确保图纸的准确性。2.1.4负责提供施工用水、用电，费用由承担。2.1.5按本合同约定支付工程款。2.2承包方（乙方）责任2.2.1负责组织施工人员、设备、材料等进场，并确保按照施工计划进行施工。2.2.2负责编制施工组织设计、施工方案，并经发包方审核后实施。2.2.3负责施工场地的管理，确保施工现场整洁、安全。2.2.4负责工程质量和施工安全，严格按照国家规范、标准、设计图纸及甲方要求施工，确保工程达到合同约定的质量标准。第三条工程造价3.1合同总价：人民币元，大写：元整。3.2合同价款包括的内容：直接工程费、措施费、利润、税费等，具体构成详见附件。第四条工程款支付4.1工程预付款：合同签订后日内，发包方支付合同总价的%作为预付款。4.2工程进度款：按月支付，发包方根据乙方实际完成的工程量，按照合同约定的单价或比例，于次月日前支付进度款。进度款累计支付至合同总价的%时停止支付，余款在竣工验收合格后支付。4.3竣工结算款：工程竣工验收合格后日内，双方进行竣工结算，结算审定后日内，发包方支付至结算总价的%。4.4逾期支付的违约金：发包方每逾期一天支付工程款，按照未支付部分日万分之支付违约金。第五条工期5.1总工期：日历天，开工日期：，竣工日期：。5.2工期顺延：非乙方原因导致的停工、窝工、返工、改建、设计变更，以及不可抗力事件等，经发包方确认后，工期相应顺延。5.3工期延误的违约金：因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方支付违约金人民币元，最高不超过合同总价的%。第六条质量要求6.1工程质量标准：执行国家或地方相关工程质量标准，达到级标准。6.2材料要求：乙方提供的材料、设备应符合设计要求及国家相关标准，并提供合格证明。6.3施工要求：乙方必须严格按照设计图纸、施工规范、操作规程施工，确保施工质量。6.4质量验收：按国家或地方相关标准进行质量检验，质量检验费用由承担。第七条安全与文明施工7.1安全生产：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全，施工期间发生的安全事故由乙方负责。7.2文明施工：乙方应保持施工现场整洁、有序，施工垃圾及时清运，不得随意倾倒。7.3安全措施：乙方应根据工程特点制定安全施工方案，并配备必要的安全防护设施，费用由乙方承担。第八条验收与保修8.1工程验收：工程完工后，乙方应提前天通知发包方组织验收，验收合格后双方签署《竣工验收报告》。8.2保修范围：按国家相关规定执行，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。8.3保修责任：保修期内出现的质量问题，由乙方负责无偿修复。第九条违约责任9.1若乙方未按图纸施工或未按规范施工，导致工程质量不符合约定的，甲方有权要求返工，费用由乙方承担，工期不顺延；情节严重的，甲方有权解除合同，乙方承担合同总价%的违约金。9.2若乙方未按合同约定工期完成工程，每延误一天，支付违约金人民币元。9.3若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，支付违约金人民币元。9.4若乙方将工程转包或分包，甲方有权解除合同，乙方承担合同总价%的违约金。第十条其他条款10.1不可抗力：不可抗力事件发生后，双方应协商解决，延误的工期相应顺延，产生的费用由受影响方承担。10.2合同终止：本合同在双方完成所有约定的义务后自动终止，本合同的终止不影响结算及保修条款的效力。10.3争议解决：双方因本合同产生争议应协商解决，协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。10.4补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十一条合同生效11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。发包方（甲方）：法定代表人：地址：联络方式：签约日期：承包方（乙方）：法定代表人：