水暖人工施工合同范本_第1页
水暖人工施工合同范本_第2页
水暖人工施工合同范本_第3页
水暖人工施工合同范本_第4页
水暖人工施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

水暖人工施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方名称:×××公司

甲方地址:××省××市××区××路××号

甲方法定代表人/负责人:×××

甲方联系方式:电话:×××××××××,邮箱:××××@××××.com

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方名称:×××公司

乙方地址:××省××市××区××路××号

乙方法定代表人/负责人:×××

乙方联系方式:电话:×××××××××,邮箱:××××@××××.com

合同简介:

甲方为完成水暖工程,需要乙方提供相应的人工施工服务。根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经友好协商,达成一致,签订本合同,以明确双方的权利和义务。

本合同旨在规范甲方和乙方之间的合作行为,确保工程质量和进度,维护双方合法权益。双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务,共同完成水暖工程。

本合同的内容包括双方的基本信息、工程概况、施工要求、价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决等条款。双方应认真履行本合同,如有争议,应友好协商解决,协商不成的,可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

为保证水暖工程的顺利进行,甲乙双方特签订本合同,敬请双方共同遵守。

第一条合同目的与范围

本合同的目的是为了明确甲乙双方在水暖工程施工过程中的权利和义务,确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。乙方作为服务提供方,应按照甲方的要求,提供相应的人工施工服务,完成水暖工程。

本合同涉及的工程范围包括但不限于:水暖管道安装、阀门安装、供暖系统安装、给排水系统安装、卫生设备安装等,具体工程内容以双方签订的工程量清单为准。

第二条定义

为本合同所述,以下术语具有如下含义:

1.“甲方”:指×××公司,作为买方、出租方或委托方。

2.“乙方”:指×××公司,作为卖方、承租方或服务提供方。

3.“水暖工程”:指本合同所述的工程范围,包括水暖管道安装、阀门安装、供暖系统安装、给排水系统安装、卫生设备安装等。

4.“工程进度”:指按照双方约定的时间节点,完成相应工程量的期限。

5.“工程质量”:指符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的工程质量要求。

6.“不可抗力”:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务:

1.提供施工场地:甲方应确保施工场地符合本合同约定的工程需求,提供施工所需的相关条件。

2.支付合同价款:甲方按照本合同约定的价格与支付条件,向乙方支付合同价款。

3.协助乙方施工:甲方应给予乙方施工过程中的必要协助,包括但不限于提供施工图纸、技术交底、现场协调等。

4.工程验收:甲方应按照本合同约定的标准对工程进行验收,确保工程质量符合要求。

乙方的权利与义务:

1.按期施工:乙方应按照本合同约定的工程进度,按时完成施工任务。

2.保证工程质量:乙方应确保施工过程中的工程质量,符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的要求。

3.安全施工:乙方应严格按照国家有关安全生产的规定,确保施工过程中的安全事项。

4.资料提交:乙方应向甲方提交施工过程中产生的相关技术资料,包括但不限于施工图纸、施工记录、验收报告等。

5.维修保障:乙方应对施工的工程提供一定的维修保障期,确保工程在使用过程中的正常运行。

合同双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务,共同完成水暖工程。如有争议,应友好协商解决,协商不成的,可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

第四条价格与支付条件

本合同约定的工程总价款为人民币【金额】元(大写:【金额】元整),具体金额以双方签订的工程量清单为准。

甲方应按照以下支付条件向乙方支付合同价款:

1.工程开工前,甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

2.工程进度达到50%时,甲方支付合同总价款的30%。

3.工程进度达到100%且工程验收合格后,甲方支付合同总价款的40%。

乙方应提供合法的税务发票,甲方依法扣除相应的税费后支付合同价款。

第五条履行期限

本合同自双方签订之日起生效,有效期为【期限】年。除非一方提前终止本合同,否则本合同将按照约定履行至工程验收合格为止。

双方应按照本合同约定的工程进度,按时完成各自的工作。如一方未按照约定履行,应承担相应的违约责任。

第六条违约责任

1.一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,违约金为本合同总价款的【比例】%。

2.甲方未按照约定时间支付预付款、进度款或者工程验收合格后未支付尾款的,应按照逾期支付金额的【比例】%支付违约金。

3.乙方未按照约定时间完成施工任务的,应按照逾期完成工程量的【比例】%支付违约金。

4.由于不可抗力原因导致合同无法履行或者部分履行,双方应立即协商解决,根据实际情况减轻或者免除违约责任。

5.一方违反本合同的其他约定,给对方造成损失的,应承担赔偿责任,赔偿金额包括但不限于损失赔偿金、延误工期损失、维修费用等。

本合同约定的违约金和赔偿金额,为一方的违约行为导致的直接损失。双方应严格履行本合同,遵守法律法规,共同维护合同的履行。如有争议,应友好协商解决,协商不成的,可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会事件(如战争、动乱、政府行为等)。

发生不可抗力情况时,受影响的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件。双方应立即协商,根据实际情况采取措施减轻损失。

在不可抗力情况下,受影响的一方免于承担因不可抗力导致的违约责任。但是,如果不可抗力情况持续超过【期限】天,双方可协商终止本合同的履行。

第八条争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。如果协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

双方同意,仲裁是解决争议的最终方式。如果协商和诉讼无法解决争议,任何一方均可向约定的仲裁机构申请仲裁。

仲裁裁决是终局的,对双方均具有法律约束力。双方应遵守仲裁裁决,不得再就同一事项提起诉讼或仲裁。

本合同项下的争议解决方式,应符合法律法规的规定。双方应共同努力,维护本合同的履行,确保工程的顺利进行。

第九条其他条款

1.通知方式:本合同项下的通知、申请、要求等,应采用书面形式,并通过合同约定的联系方式发送。

2.合同变更:本合同的变更、补充或解除,必须经双方协商一致,并签订书面协议。协议生效前,原合同继续有效。

3.终止条件:本合同在以下情况下可以终止:

a.工程验收合格,双方履行完毕本合同约定的全部义务;

b.双方协商一致终止本合同;

c.依法应当终止的其他情形。

4.合同解除:一方违反本合同严重违约,另一方有权解除合同。解除合同后,双方应根据实际情况承担相应的责任。

5.合同解除或终止后的权利义务:合同解除或终止后,双方仍应履行合同中已产生的权利义务,包括但不限于支付价款、赔偿损失等。

第十条附则

本合同附件为本合同的有效组成部分,与正文具有同等法律效力。附件包括:

1.工程

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论