买水买电合同范例

买水买电合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“卖方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

鉴于：

一、买方需要购买水、电资源，以满足生产经营、生活需求。

二、卖方具备水、电资源的供应能力，愿意向买方提供水、电资源。

三、双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同项下，卖方向买方提供水、电资源。

1.2水资源供应：__________________

1.3电力供应：__________________

二、供应方式及期限

2.1卖方应按照国家相关规定，确保水、电资源的供应。

2.2本合同有效期为__________________年，自双方签字盖章之日起计算。

三、价格及支付方式

3.1水资源价格：__________________

3.2电力价格：__________________

3.3买方应在每月______日前向卖方支付水、电费用。

3.4支付方式：__________________

四、质量及检验标准

4.1水资源质量：符合国家相关标准。

4.2电力质量：符合国家相关标准。

4.3检验标准：__________________

五、违约责任

5.1若卖方未按约定时间提供水、电资源，应向买方支付违约金，违约金为每日水、电费用总额的_____%。

5.2若买方未按约定支付水、电费用，应向卖方支付滞纳金，滞纳金为每日欠款总额的_____%。

5.3若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

6.2若协商不成，任何一方均可向买方住所地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

7.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.水资源供应合同

2.电力供应合同

3.相关检验标准

4.其他相关文件

甲方（盖章）：__________________

乙方（盖章）：__________________

签订日期：__________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“买方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“卖方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

丙方（以下简称“第三方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

鉴于：

一、买方需要购买水、电资源，以满足生产经营、生活需求。

二、卖方具备水、电资源的供应能力，但为保证供应质量及效率，需引入丙方作为第三方监管主体。

三、甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，丙方作为第三方监管主体，达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同项下，卖方向买方提供水、电资源。

1.2水资源供应：__________________

1.3电力供应：__________________

二、供应方式及期限

2.1卖方应按照国家相关规定，确保水、电资源的供应。

2.2本合同有效期为__________________年，自双方签字盖章之日起计算。

三、第三方责任及权利

3.1丙方作为第三方监管主体，负责监督卖方水、电资源的供应质量及效率。

3.2丙方有权对卖方提供的水、电资源进行定期或不定期的检查，确保其符合国家标准。

3.3丙方有权要求卖方对供应过程中出现的问题进行整改，并监督整改措施的落实。

3.4丙方有权根据检查结果，向买方提供相关报告，并协助买方维护自身权益。

四、价格及支付方式

4.1水资源价格：__________________

4.2电力价格：__________________

4.3买方应在每月______日前向卖方支付水、电费用。

4.4支付方式：__________________

五、质量及检验标准

5.1水资源质量：符合国家相关标准。

5.2电力质量：符合国家相关标准。

5.3检验标准：__________________

六、甲方的权利

6.1甲方有权要求卖方按照合同约定提供水、电资源，确保生产经营、生活需求。

6.2甲方有权要求丙方对卖方进行监督检查，确保供应质量及效率。

6.3甲方有权要求卖方对供应过程中出现的问题进行整改，并监督整改措施的落实。

6.4甲方有权要求丙方对检查结果进行报告，并协助甲方维护自身权益。

七、乙方的责任及违约条款

7.1卖方应严格按照合同约定提供水、电资源，确保供应质量及效率。

7.2卖方违反合同约定，未按期提供水、电资源，应向买方支付违约金，违约金为每日水、电费用总额的_____%。

7.3卖方违反合同约定，提供的水、电资源不符合国家标准，应向买方支付违约金，违约金为实际损失金额的_____%。

7.4卖方违反合同约定，未按要求整改问题，应向买方支付违约金，违约金为整改费用总额的_____%。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2若协商不成，任何一方均可向买方住所地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

9.2本合同未尽事宜，可由三方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第三方介入的意义和目的：

引入第三方监管主体，有利于提高水、电资源的供应质量及效率，降低风险，保障甲方的合法权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为合同主导方，有权要求卖方提供符合国家标准的水、电资源，确保生产经营、生活需求。同时，甲方通过引入第三方监管，加强对卖方的监督力度，维护自身权益，降低潜在风险。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“开发商”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“施工单位”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

丙方（以下简称“监理单位”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

鉴于：

一、开发商拟开发一栋住宅楼，需要乙方作为施工单位进行施工建设。

二、为确保施工质量和进度，丙方作为第三方监理单位，将对施工过程进行监督管理。

三、甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，丙方作为第三方监理主体，达成如下协议：

一、工程内容

1.1本合同项下，乙方作为施工单位，负责开发商开发的住宅楼的建设工程。

1.2工程内容：__________________

1.3工程地点：__________________

二、施工期限及进度

2.1乙方应在合同约定的期限内完成工程，具体施工期限为__________________。

2.2乙方应按照施工进度计划，确保工程按期完工。

三、第三方责任及权利

3.1丙方作为第三方监理单位，负责对乙方的施工过程进行全程监理。

3.2丙方有权对施工质量、进度、安全等方面进行检查，并要求乙方进行整改。

3.3丙方有权要求乙方提交施工日志、材料清单、验收报告等文件。

3.4丙方有权对施工过程中出现的问题提出解决方案，并监督乙方执行。

四、工程款支付

4.1开发商应按照合同约定支付工程款，具体支付方式为__________________。

4.2乙方完成工程量达到约定的付款节点时，有权要求开发商支付相应的工程款。

五、质量及验收标准

5.1施工质量：符合国家相关标准和设计要求。

5.2验收标准：__________________

六、乙方的权利

6.1乙方有权要求开发商按照合同约定提供施工图纸、材料、设备等。

6.2乙方有权要求开发商按照合同约定支付工程款。

6.3乙方有权要求丙方对施工过程中出现的问题进行公正处理。

6.4乙方有权要求开发商对施工过程中的延误承担责任。

七、甲方的责任及违约条款

7.1开发商应按照合同约定提供施工图纸、材料、设备等，确保施工顺利进行。

7.2开发商违反合同约定，未按期提供施工图纸、材料、设备等，应向乙方支付违约金，违约金为延误工期价值的_____%。

7.3开发商违反合同约定，未按期支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为拖欠工程款总额的_____%。

7.4开发商违反合同约定，未按期完成验收，应向乙方支付违约金，违约金为验收费用总额的_____%。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2若协商不成，任何一方均可向开发商住所地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

9.2本合同未尽事宜，可由三方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为施工单位，通过合同