农户承建施工合同范例

农户承建施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于甲方拟对__________（项目名称）进行施工建设，现经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________（项目名称）

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程类型：__________

1.5工程总投资：__________

二、合同工期

2.1工程开工日期：__________

2.2工程竣工日期：__________

2.3工期延误责任：因承包方原因造成工期延误的，每延误一日，应向发包方支付__________元违约金；因发包方原因造成工期延误的，承包方有权要求延长工期。

三、工程款项

3.1工程款项支付方式：__________

3.2预付款：合同签订后__________日内，发包方应向承包方支付__________%的预付款。

3.3进度款：按工程进度支付，具体支付比例及时间由双方另行协商确定。

3.4结算款：工程竣工验收合格后__________日内，发包方应向承包方支付__________%的结算款。

3.5保修金：工程竣工验收合格后__________日内，承包方应向发包方支付__________%的保修金，保修期满后无质量问题，发包方应无息退还。

四、工程质量

4.1工程质量标准：按照国家有关质量标准执行。

4.2工程验收：工程竣工验收合格后，发包方应在__________日内向承包方支付__________%的结算款。

五、工程安全

5.1工程安全责任：双方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保工程安全。

5.2安全事故处理：发生安全事故时，双方应立即采取有效措施，减少损失，并及时报告相关部门。

六、违约责任

6.1甲方违约责任：

（1）未按约定支付工程款项的，应向承包方支付__________%的违约金；

（2）未按时提供施工条件的，每延误一日，应向承包方支付__________元违约金；

（3）未按时验收工程的，每延误一日，应向承包方支付__________元违约金。

6.2乙方违约责任：

（1）未按约定完成工程的，每延误一日，应向发包方支付__________元违约金；

（2）工程质量不合格的，应承担修复责任，并赔偿发包方因此遭受的损失；

（3）未按约定支付保修金的，每延误一日，应向发包方支付__________元违约金。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

8.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程设计图纸及资料

2.工程量清单

3.有关法律法规及政策文件

4.双方身份证复印件

5.其他相关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于甲方拟对__________（项目名称）进行施工建设，为保障工程质量、工期和投资安全，现经甲乙双方及丙方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________（项目名称）

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程类型：__________

1.5工程总投资：__________

二、工程监理

2.1丙方作为监理方，负责对整个施工过程进行全程监理，确保工程质量、进度、安全及合同履行的合规性。

2.2丙方应按照国家相关法律法规及行业标准，对承包方进行监督检查，并对工程质量、安全等方面提出整改意见。

三、合同工期

3.1工程开工日期：__________

3.2工程竣工日期：__________

3.3工期延误责任：因承包方原因造成工期延误的，每延误一日，应向发包方支付__________元违约金；因监理方或发包方原因造成工期延误的，承包方有权要求延长工期。

四、工程款项

4.1工程款项支付方式：__________

4.2预付款：合同签订后__________日内，发包方应向承包方支付__________%的预付款。

4.3进度款：按工程进度支付，具体支付比例及时间由双方另行协商确定。

4.4结算款：工程竣工验收合格后__________日内，发包方应向承包方支付__________%的结算款。

4.5保修金：工程竣工验收合格后__________日内，承包方应向发包方支付__________%的保修金，保修期满后无质量问题，发包方应无息退还。

五、工程质量

5.1工程质量标准：按照国家有关质量标准执行。

5.2工程验收：工程竣工验收合格后，发包方应在__________日内向承包方支付__________%的结算款。

5.3丙方应监督承包方严格按照设计图纸及规范施工，对质量不合格的工程有权要求返工或整改。

六、工程安全

6.1工程安全责任：双方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保工程安全。

6.2安全事故处理：发生安全事故时，双方应立即采取有效措施，减少损失，并及时报告相关部门。

七、甲方的权益与责任

7.1甲方的权益：

（1）享有工程项目的所有权及使用权；

（2）对工程质量、进度、安全等方面享有监督权；

（3）有权对承包方进行奖励或处罚；

（4）在工程竣工后，对工程质量享有保修权利。

7.2甲方的责任：

（1）按时提供施工条件；

（2）按照合同约定支付工程款项；

（3）配合监理方进行工程验收。

八、乙方的责任与违约

8.1承包方的责任：

（1）严格按照设计图纸及规范施工；

（2）确保工程质量、进度、安全；

（3）对工程进行保修。

8.2承包方的违约：

（1）未按约定完成工程的，每延误一日，应向发包方支付__________元违约金；

（2）工程质量不合格的，应承担修复责任，并赔偿发包方因此遭受的损失；

（3）未按约定支付保修金的，每延误一日，应向发包方支付__________元违约金。

九、第三方介入的意义及目的

9.1第三方介入的意义：

（1）确保工程项目的质量和安全；

（2）提高工程建设的透明度；

（3）维护甲方的合法权益。

9.2第三方介入的目的：

（1）加强对承包方的监管；

（2）为甲方提供专业化的监理服务；

（3）降低工程建设风险。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，由甲乙双方及丙方另行协商解决。

10.2本合同一式__________份，甲乙双方及丙方各执__________份，具有同等法律效力。

10.3本合同自甲乙双方及丙方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程设计图纸及资料

2.工程量清单

3.有关法律法规及政策文件

4.双方身份证复印件

5.第三方监理资质证书复印件

6.其他相关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“施工方”）：

甲方（以下简称“业主方”）：

丙方（以下简称“工程咨询方”）：

鉴于乙方拟承建业主方所属的__________（项目名称）工程，为保障施工方的合法权益，提高工程质量和效率，现经三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________（项目名称）

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程类型：__________

1.5工程总投资：__________

二、工程咨询

2.1丙方作为工程咨询方，负责对施工方进行技术指导、质量监督和进度控制，确保工程按照预定目标顺利实施。

2.2丙方应定期对施工方进行现场巡查，对发现的问题提出整改建议，并协助施工方解决施工过程中的技术难题。

三、施工方权益与责任

3.1施工方的权益：

（1）享有工程项目的施工权；

（2）在工程实施过程中，对施工工艺和材料有权进行合理选择；

（3）在工程竣工后，对工程质量享有保修权利；

（4）在合同履行过程中，对业主方的违约行为有权要求赔偿。

3.2施工方的责任：

（1）严格按照工程设计图纸及规范进行施工；

（2）确保工程质量、进度、安全；

（3）对工程进行保修。

四、业主方权益与责任

4.1业主方的权益：

（1）享有工程项目的所有权；

（2）对工程进度、质量、安全等方面享有监督权；

（3）在工程实施过程中，对施工方的违约行为有权要求赔偿。

4.2业主方的责任：

（1）按照合同约定支付工程款项；

（2）按时提供施工场地和必要的施工条件；

（3）配合施工方和工程咨询方进行工程验收。

五、违约责任

5.1业主方违约责任：

（1）未按约定支付工程款项的，应向施工方支付__________%的违约金；

（2）未按时提供施工条件的，每延误一日，应向施工方支付__________元违约金；

（3）未按时验收工程的，每延误一日，应向施工方支付__________元违约金。

5.2施工方违约责任：

（1）未按约定完成工程的，每延误一日，应向业主方支付__________元违约金；

（2）工程质量不合格的，应承担修复责任，并赔偿业主方因此遭受的损失；

（3）未按约定支付保修金的，每延误一日，应向业主方支付__________元违约金。

六、争议解决

6.1三方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

7.2本合同一式__________份，三方各执__________份，具有同等法律效力。

7.3本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程设计图纸及资料

2.工程量清单

3.有关法律法规及政策文件

4.双方身份证复印件

5.第三方工程咨询资质证书复印件

6.其他相关文件

乙方（盖章）：__________

甲方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人