bt合同建设工程合同范例

bt合同建设工程合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

鉴于发包方拟在本合同附件一“建设工程项目概况”所述地点进行建设工程项目，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就有关事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目类型：____________________

1.5工程造价：____________________

二、合同标的

2.1乙方按照本合同约定，负责本合同项目的施工、竣工及保修工作。

2.2发包方按照本合同约定，向乙方支付工程款及有关费用。

三、工期

3.1本合同项目的施工期限为______个月，自合同生效之日起计算。

3.2乙方应按照工期要求完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

四、工程质量

4.1乙方应严格按照国家有关质量标准和规范进行施工，确保工程质量符合国家规定。

4.2发包方有权对施工过程进行监督检查，乙方应予以配合。

五、工程款支付

5.1发包方应按照合同约定，在规定的时间内向乙方支付工程款。

5.2乙方应在工程进度达到合同约定节点时，向发包方提出支付申请。

六、违约责任

6.1发包方违约责任：

（1）因发包方原因导致工期延误，每延误一日，应向乙方支付______元违约金；

（2）因发包方原因导致工程停工、返工，每发生一次，应向乙方支付______元赔偿金；

（3）因发包方原因导致工程质量不符合国家规定，应承担相应的修复费用。

6.2承包方违约责任：

（1）因承包方原因导致工期延误，每延误一日，应向发包方支付______元违约金；

（2）因承包方原因导致工程质量不符合国家规定，应承担相应的修复费用；

（3）因承包方原因导致工程安全事故，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。

8.3本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

附件：

1.建设工程项目概况

2.工程设计图纸

3.工程施工图

4.有关技术规范及标准

5.其他相关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

第三方（以下简称“监理方”）：____________________

鉴于发包方拟在本合同附件一“建设工程项目概况”所述地点进行建设工程项目，为保障工程质量和进度，确保发包方权益，经三方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就有关事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目类型：____________________

1.5工程造价：____________________

二、合同标的

2.1乙方按照本合同约定，负责本合同项目的施工、竣工及保修工作。

2.2监理方负责对施工过程进行监督检查，确保工程质量符合国家规定和合同要求。

2.3发包方负责提供施工所需场地、资料及配合监理方进行监督检查。

三、工期

3.1本合同项目的施工期限为______个月，自合同生效之日起计算。

3.2乙方应严格按照工期要求完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

3.3监理方有权对施工进度进行监督，如发现工期延误，应立即通知发包方和乙方，并要求乙方采取措施。

四、工程质量

4.1乙方应严格按照国家有关质量标准和规范进行施工，确保工程质量符合国家规定和合同要求。

4.2监理方负责对施工过程进行监督检查，如发现质量问题，应立即通知发包方和乙方，并要求乙方采取措施进行整改。

4.3发包方有权对施工过程进行监督检查，乙方应予以配合。

五、工程款支付

5.1发包方应按照合同约定，在规定的时间内向乙方支付工程款。

5.2乙方应在工程进度达到合同约定节点时，向发包方提出支付申请。

5.3监理方有权对工程款支付进行监督，确保工程款用于实际工程。

六、监理方责任与权利

6.1监理方有权对施工过程进行监督检查，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。

6.2监理方有权要求乙方整改质量问题，并有权要求乙方承担相应的整改费用。

6.3监理方有权对乙方违约行为进行处罚，包括但不限于暂停施工、罚款等。

6.4监理方有权要求乙方提供相关资料，乙方应予以配合。

七、违约责任

7.1乙方违约责任：

（1）因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向发包方支付______元违约金；

（2）因乙方原因导致工程质量不符合国家规定，应承担相应的修复费用；

（3）因乙方原因导致工程安全事故，应承担相应的赔偿责任。

7.2发包方违约责任：

（1）因发包方原因导致工期延误，每延误一日，应向乙方支付______元违约金；

（2）因发包方原因导致工程停工、返工，每发生一次，应向乙方支付______元赔偿金；

（3）因发包方原因导致工程质量不符合国家规定，应承担相应的修复费用。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

9.2本合同一式______份，甲乙双方及监理方各执______份，具有同等法律效力。

附件：

1.建设工程项目概况

2.工程设计图纸

3.工程施工图

4.有关技术规范及标准

5.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

1.监理方的介入有助于确保工程质量，降低工程质量风险。

2.监理方对施工过程的监督有助于提高施工效率，确保工程进度。

3.监理方的专业意见有助于甲方更好地了解工程情况，保障甲方权益。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为项目投资方，对工程质量、进度和投资效益有更高的要求。

2.甲方通过主导合同条款，确保自身权益得到充分保障。

3.甲方对工程项目的全程参与，有助于提高项目管理水平，降低项目风险。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：____________________

乙方（以下简称“施工方”）：____________________

第三方（以下简称“监理方”）：____________________

鉴于业主拟在本合同附件一“工程项目概况”所述地点进行工程项目，为保障施工质量、安全和进度，同时确保施工方合法权益，经三方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就有关事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目类型：____________________

1.5工程造价：____________________

二、合同标的

2.1施工方按照本合同约定，负责本合同项目的施工、竣工及保修工作。

2.2监理方负责对施工过程进行监督检查，确保工程质量、安全和进度符合国家规定和合同要求。

2.3业主负责提供施工所需场地、资料及配合监理方进行监督检查。

三、工期

3.1本合同项目的施工期限为______个月，自合同生效之日起计算。

3.2施工方应严格按照工期要求完成施工任务，如因施工方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

3.3监理方有权对施工进度进行监督，如发现工期延误，应立即通知业主和施工方，并要求施工方采取措施。

四、工程质量

4.1施工方应严格按照国家有关质量标准和规范进行施工，确保工程质量符合国家规定和合同要求。

4.2监理方负责对施工过程进行监督检查，如发现质量问题，应立即通知业主和施工方，并要求施工方采取措施进行整改。

4.3业主有权对施工过程进行监督检查，施工方应予以配合。

五、工程款支付

5.1业主应按照合同约定，在规定的时间内向施工方支付工程款。

5.2施工方应在工程进度达到合同约定节点时，向业主提出支付申请。

5.3监理方有权对工程款支付进行监督，确保工程款用于实际工程。

六、监理方责任与权利

6.1监理方有权对施工过程进行监督检查，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。

6.2监理方有权要求施工方整改质量问题，并有权要求施工方承担相应的整改费用。

6.3监理方有权对施工方违约行为进行处罚，包括但不限于暂停施工、罚款等。

6.4监理方有权要求施工方提供相关资料，施工方应予以配合。

七、违约责任

7.1施工方违约责任：

（1）因施工方原因导致工期延误，每延误一日，应向业主支付______元违约金；

（2）因施工方原因导致工程质量不符合国家规定，应承担相应的修复费用；

（3）因施工方原因导致工程安全事故，应承担相应的赔偿责任。

7.2业主违约责任：

（1）因业主原因导致工期延误，每延误一日，应向施工方支付______元违约金；

（2）因业主原因导致工程停工、返工，每发生一次，应向施工方支付______元赔偿金；

（3）因业主原因导致工程质量不符合国家规定，应承担相应的修复费用。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

9.2本合同一式______份，业主、施工方及监理方各执______份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程项目概况

2.工程设计图纸

3.工程施工图

4.有关技术规范及标准

5.其他相关文件

乙方为主导的目的和意义：

1.施工方作为工程的实际执行者，对施工过程中的细节和质量有更深入的了解，因此乙方权益的保护至关重要