确认防水施工合同书

确认防水施工合同书编号：__________

本合同书由以下双方签订：

甲方：__________（以下简称“甲方”）

地址：__________

乙方：__________（以下简称“乙方”）

地址：__________

鉴于甲方拟对房屋进行防水施工，乙方愿意承接此工程，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在防水施工过程中的权利、义务和责任，确保防水施工顺利进行，保障甲方房屋的防水效果。

二、合同背景

甲方房屋防水工程因年代久远，存在渗漏问题，为改善居住环境，甲方决定进行防水施工。

三、合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为____个月。

双方的责任和义务：

一、甲方责任和义务：

1.提供施工所需的相关资料，包括但不限于房屋结构图、防水设计图纸、施工场地条件等，确保乙方能够顺利进行施工。

2.配合乙方进行现场勘查，及时解决施工过程中遇到的问题。

3.严格按照合同约定的时间节点支付工程款，确保乙方施工资金的正常周转。

4.对乙方提供的施工方案进行审查，如有异议，应在乙方提交施工方案之日起____个工作日内提出。

5.对乙方施工过程中产生的垃圾和废弃物进行清理，确保施工现场的整洁。

6.对乙方施工过程中因不可抗力因素导致的工程延误承担责任。

二、乙方责任和义务：

1.按照甲方提供的资料和设计要求，制定详细的施工方案，并在施工前向甲方提交审核。

2.按照合同约定的时间节点完成施工任务，确保施工质量符合国家标准和设计要求。

3.在施工过程中，遵守国家相关法律法规，确保施工安全，防止发生安全事故。

4.对施工过程中产生的噪音、粉尘等污染进行控制，减少对周边环境的影响。

5.在施工过程中，对甲方提供的材料、设备进行妥善保管，防止丢失或损坏。

6.对施工过程中因乙方原因导致的工程延误承担责任。

7.完成施工后，向甲方提供完整的施工记录和验收报告，确保工程质量符合合同约定。

三、双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点和质量标准完成施工任务。

2.甲方有权对乙方的施工方案和施工过程进行监督，确保施工质量。

3.甲方有权要求乙方在施工过程中采取必要的环保措施，减少对环境的影响。

4.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间节点支付工程款。

5.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和资料。

6.乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题给予支持和协助。

四、双方义务：

1.双方应遵守合同约定，履行各自的义务。

2.双方应相互尊重，友好协商解决合同履行过程中出现的问题。

3.双方应妥善保管合同文本和相关资料，确保合同的有效性。

4.双方应按照国家法律法规和行业标准，进行施工和管理。

5.双方应积极配合，共同确保施工任务的顺利完成。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额

本防水施工合同的总金额为人民币____元（大写：____元整），以下简称“合同总金额”。

二、支付方式

1.分阶段支付：合同总金额将按照工程进度分阶段支付，具体支付节点如下：

（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总金额的____%作为预付款；

（2）防水材料进场并开始施工后____个工作日内，甲方支付合同总金额的____%；

（3）主体结构防水层施工完成并经甲方验收合格后____个工作日内，甲方支付合同总金额的____%；

（4）防水工程全部完成并经甲方验收合格后____个工作日内，甲方支付合同总金额的____%；

（5）保修期满且无质量问题后____个工作日内，甲方支付合同总金额的____%作为保修金。

2.验收条件：每个支付节点前，乙方应提交相应的工程进度报告和验收申请，甲方在收到申请后____个工作日内组织验收。

3.支付条件：甲方在验收合格且乙方提交了合法的发票、税务报表等文件后，应在合同约定的支付时间内支付相应款项。

4.逾期支付：若甲方未能按合同约定时间支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算，直至实际支付款项为止。

5.额外费用：因不可抗力或甲方原因导致工程延期、增加工程量或发生其他额外费用的，双方应另行协商解决，并按照实际发生费用调整合同总金额。

6.付款方式：甲方应通过银行转账或现金支付给乙方，具体支付账户信息以合同附件为准。

三、财务结算

1.乙方应在每个支付节点前向甲方提供详细的工程进度报告、发票、税务报表等文件，以便甲方进行支付。

2.双方应在每个支付节点后进行财务结算，确保合同总金额的准确核算。

四、税费承担

本合同涉及的税费，包括但不限于增值税等，均按照国家相关法律法规及政策规定由乙方自行承担。甲方支付的款项中不含乙方应缴纳的税费。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）若甲方未能按合同约定的时间节点支付款项，除支付违约金外，还应承担乙方因此造成的损失。

（2）若甲方未在规定时间内完成验收或提出异议，视为验收合格。

（3）若甲方违反合同约定，导致工程延误或质量不合格，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.乙方违约责任：

（1）若乙方未能按合同约定的时间节点完成施工任务，除支付违约金外，还应承担因延误造成的损失。

（2）若乙方施工过程中出现质量问题，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

（3）若乙方违反合同约定，导致工程延误或质量不合格，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

二、违约金

1.甲方违约金：按逾期付款金额的每日万分之五计算。

2.乙方违约金：按合同总金额的____%计算。

三、争议解决

1.争议解决方式：双方应首先通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。

2.争议解决期限：自争议发生之日起____个工作日内，双方未能协商解决的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.争议解决地点：本合同争议解决地点为合同签订地。

4.适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。

5.管辖法院：本合同争议解决管辖法院为合同签订地人民法院。

四、仲裁

1.若双方协商无果，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。

2.仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

五、不可抗力

1.因不可抗力导致合同无法履行时，双方应立即通知对方，并协商解决。

2.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。

3.发生不可抗力事件后，双方应积极采取措施减轻损失，并在不可抗力事件结束后____个工作日内恢复正常履行。

六、合同解除

1.在合同履行过程中，任何一方违约，另一方有权解除合同。

2.合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程和款项。

七、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

附则：

一、生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效，自合同生效之日起，甲乙双方应严格遵守合同约定的各项条款。

二、有效期

本合同的有效期为自合同生效之日起至防水工程全部完成并经甲方验收合格之日止，但保修期限自验收合格之日起计算，具体保修期限为____年。

三、变更

1.本合同的任何变更均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。

2.任何一方未经另一方同意，不得单方面变更合同内容。

四、终止

1.合同因以下原因终止：

（1）合同约定的工期已全部完成，且甲方验收合格；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）双方协商一致解除合同；

（4）合同约定的其他终止条件。

2.合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程和款项。

五、通知

1.除非合同另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。

2.任何一方变更通知地址，应提前____个工作日通知对方。

六、不可抗力

1.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。

2.发生不可抗力事件，导致合同无法履行时，双方应立即通知对方，并协商解决。

3.不可抗力事件持续超过____个工作日，双方可协商解除合同。

七、保密条款

1.双方对本合同内容及其履行过程中的商业秘密负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露合同内容或相关商业秘密。

八、争议解决

1.对于因履行本合同所发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。

2.若协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

十、合同份数

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

一、需求文档

1.甲方房屋防水工程需求说明书，包括防水部位、防水材料要求、施工工艺等。

2.甲方提供的房屋结构图、防水设计图纸及相关技术资料。

二、设计方案

1.乙方提交的防水施工设计方案，包括施工方案、施工工艺、材料选用等。

三、技术规格

1.防水材料的技术规格书，包括材料性能、质量标准、检验方法等。

四、各类证件复印件

1.乙方营业执照复印件；

2.乙方资质证书复印件；

3.乙方安全生产许可证复印件；

4.乙方相关人员的职业资格证书复印件；

5.乙方提供的其他相关证件复印件。

五、合同附件清单

1.本合同附件清单为合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。

2.本合同附件清单所列附件，甲方和乙方均应妥善保管，并在合同履行过程中按照约定使用。

六、其他

1.甲方和乙方认为需要作为合同