电站建设承包协议书

电站建设承包协议书甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设[电站名称]电站项目（以下简称"本项目"），并有意将该项目的建设工程承包给乙方，乙方具备完成本项目建设工程的专业资质和能力。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方将本项目电站建设工程承包给乙方事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[电站名称]电站建设工程2.工程地点：[具体建设地点]3.工程规模：[详细描述电站的装机容量、电压等级、主要设备规格等]4.工程内容：电站的土建工程，包括但不限于场地平整、基础建设、厂房建筑、附属设施建设等；电站的设备采购与安装工程，包括但不限于发电机组、变压器、开关柜、监控系统等设备的采购、运输、安装、调试等；电站的电气系统工程，包括但不限于电缆铺设、线路连接、接地系统施工等；电站的配套设施建设工程，包括但不限于给排水系统、消防系统、通风系统、通信系统等的建设。二、承包方式乙方采用包工包料、包质量、包安全、包工期的总承包方式进行本项目电站建设工程的施工。三、合同工期1.开工日期：本项目计划于[预计开工日期]开工，具体开工日期以甲方书面通知为准。2.竣工日期：本项目预计于[预计竣工日期]竣工，总工期为[工期天数]日历天。乙方应严格按照甲方要求的工期完成本项目建设工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金；如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，工期相应顺延。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本项目合同总金额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此合同价款为固定总价，包含完成本项目建设工程所需的全部费用，除因设计变更、不可抗力等原因导致的合同价款调整外，合同总价不再调整。2.支付方式：预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：乙方每月[X]日前向甲方提交当月已完工程进度报表及付款申请，甲方在收到乙方申请后的[X]个工作日内进行审核，并支付当月已完工程价款的[X%]。竣工验收款：本项目工程竣工并通过验收后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总金额的[X%]。质量保证金：合同总金额的[X%]作为质量保证金，在本项目工程竣工验收合格满[质保期时长]年后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息支付给乙方。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对本项目建设工程的质量、进度、安全等进行监督检查，提出意见和建议；有权要求乙方按照合同约定的标准和要求进行施工，如乙方未达到合同要求，甲方有权要求乙方整改或采取其他补救措施；有权根据本项目建设工程的实际情况，对工程设计、施工方案等提出变更要求，但应提前通知乙方，并承担因变更导致的费用增加和工期延误的责任。2.义务：按照合同约定及时向乙方支付工程款项；负责办理本项目建设工程所需的相关审批手续，提供施工场地及施工用水、用电等必要条件，并保证施工场地具备施工条件；协助乙方协调与本项目建设工程相关的周边关系，确保施工顺利进行；组织设计单位、监理单位、施工单位等相关人员对本项目建设工程进行图纸会审、技术交底等工作，并及时提供相关技术资料；按照合同约定的时间和方式对本项目建设工程进行竣工验收，并签署验收意见。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程款项；有权根据本项目建设工程的实际情况，在符合法律法规和合同约定的前提下，合理调整施工方案和施工进度；有权要求甲方提供与本项目建设工程相关的技术资料和协助；对甲方提出的不合理要求或违反合同约定的行为，乙方有权拒绝，并要求甲方承担相应的责任。2.义务：按照合同约定的标准、要求和工期完成本项目建设工程的施工任务，并确保工程质量达到国家和行业相关标准；建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，对本项目建设工程的质量负责，并承担因质量问题导致的一切责任；制定安全管理制度，加强施工过程中的安全管理，确保施工安全，对本项目建设工程的安全负责，并承担因安全事故导致的一切责任；按照合同约定的方式和时间向甲方提交工程进度报表、付款申请、竣工资料等文件，并保证文件的真实性和完整性；负责本项目建设工程所需的设备、材料的采购、运输、保管等工作，并保证设备、材料的质量符合国家和行业相关标准；妥善保管甲方提供的技术资料和相关文件，不得擅自泄露或转让给第三方；在本项目建设工程施工期间，做好环境保护工作，减少施工对周边环境的影响；负责本项目建设工程的保修工作，在质保期内对本项目建设工程出现的质量问题及时进行维修，并承担相应的费用。六、工程质量及验收1.工程质量标准：本项目建设工程的质量应符合国家和行业相关标准及规范的要求，同时满足甲方提供的设计文件和技术要求。乙方应严格按照质量标准进行施工，确保工程质量达到优良等级。2.质量检验：乙方应建立健全质量检验制度，对施工过程中的每一道工序进行质量检验，合格后方可进行下一道工序施工。甲方有权随时对本项目建设工程的质量进行检查和监督，乙方应积极配合。如发现质量问题，乙方应及时整改，直至达到质量标准。3.竣工验收：本项目建设工程竣工后，乙方应提前[X]天向甲方提交竣工验收申请报告，并提供完整的竣工资料。甲方收到乙方的竣工验收申请报告后，应在[X]天内组织设计单位、监理单位、施工单位等相关人员对本项目建设工程进行竣工验收。如本项目建设工程通过竣工验收，甲乙双方应签署竣工验收报告；如未通过竣工验收，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至通过验收为止。整改费用由乙方承担，且整改期间不计入合同工期。七、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定及时向乙方支付工程款项，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金；逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及违约金，同时承担乙方因此造成的损失。如甲方未按照合同约定提供施工场地、施工用水、用电等必要条件，导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此造成的损失，并相应顺延工期。如甲方擅自变更工程设计、施工方案等，导致乙方增加费用或延误工期，甲方应承担乙方因此造成的损失，并相应调整合同价款和工期。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的工期完成本项目建设工程，每延误一天，应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金；如因乙方原因导致工期延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金，承担甲方因此造成的损失。如乙方未按照合同约定的质量标准完成本项目建设工程，乙方应负责无偿整改，直至达到质量标准为止；如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。如乙方擅自将本项目建设工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金，承担甲方因此造成的损失。如乙方未按照合同约定的方式和时间向甲方提交工程进度报表、付款申请、竣工资料等文件，每逾期一天，应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金；逾期超过[X]天的，甲方有权暂停支付工程款项，并要求乙方承担因此造成的损失。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.合同变更：本合同的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.合同解除：本合同在履行过程中，如一方出现违约行为，另一方有权解除合同。合同解除后，双方应按照合同约定进行结算和清理，并承担各自的责任。3.不可抗力：因不可抗力事件导致本合同无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。因不可抗力事件导致的工期延误、费用增加等问题，双方应协商解决。4.保密条款：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。5.合同生效：本合同自双方签