2025建筑工程劳务分包合同

2025建筑工程劳务分包合同合同编号：甲方（发包方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）鉴于甲方需要实施工程项目的劳务分包工作，乙方具备相应的劳务分包资质和能力，双方基于平等、自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规，就劳务分包事项达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：（详细描述工程内容及劳务分包范围）1.4承包方式：（如清包工、部分包工包料等）1.5工程质量要求：符合国家及地方相关工程质量标准，达到（如优良、合格）标准。第二条劳务分包范围2.1乙方负责完成甲方委托的以下劳务工作：（详细列举劳务分包的具体内容，如土方开挖、混凝土浇筑、砌筑工程、钢筋绑扎等）。2.2劳务分包范围内的工作量以（如施工图纸、工程量清单、签证等）为准。2.3乙方不得将劳务分包内容转包给第三方，否则甲方有权解除合同并要求赔偿损失。第三条合同期限与工期3.1合工期限：本合同自年月日起至年月日止，总工期为天。3.2工期要求：乙方须按照甲方提供的施工进度计划完成劳务工作，不得无故拖延工期。3.3工期延误：若因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿造成的损失。第四条工程质量与施工标准4.1乙方必须严格遵守国家及地方关于建筑工程的法律法规，执行甲方提供的技术标准和施工规范。4.2乙方应确保施工过程中的每个环节符合质量要求，并接受甲方的质量检查与监督。4.3工程质量标准：（如达到国家优质工程标准、符合设计要求等）。4.4对于施工过程中发现的质量问题，乙方应立即采取措施进行整改，整改费用由乙方承担。第五条双方权利与义务5.1甲方的权利与义务5.1.1甲方负责提供工程所需的主材、设备、施工图纸及相关技术资料。5.1.2甲方负责协调乙方与其他分包单位及总承包单位之间的关系。5.1.3甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全进行监督，并要求乙方及时整改。5.1.4甲方应按时支付乙方的劳务报酬，不得无故拖欠。5.2乙方的权利与义务5.2.1乙方应严格按照合同约定完成劳务分包内容，并确保施工安全和工程质量。5.2.2乙方应自行配备施工所需的辅助材料、工具及设备，并承担相关费用。5.2.3乙方应为其雇佣的劳务人员缴纳社会保险，并承担用工主体责任。5.2.4乙方有权要求甲方按时支付劳务报酬，并有权拒绝支付超出合同约定范围的费用。第六条计价与支付6.1工程量确认：乙方完成的工程量以甲方签证为准，双方签字确认后作为结算依据。6.2计价方式：本合同采用方式计价（如固定单价、平方米计价等），单价为，总价以实际完成工程量计算。6.3支付方式：甲方按月支付乙方进度款，付款时间为次月的日，付款比例为已完成工程量的%。6.4结算：工程完工并经甲方验收合格后，双方进行最终结算，结算款应在验收合格后日内支付完毕。第七条安全施工与责任7.1乙方应严格遵守施工现场的安全管理制度，确保施工安全。7.2乙方应为劳务人员提供必要的安全防护用品，并进行安全教育培训。7.3施工过程中如发生安全事故，乙方应第一时间通知甲方，并协助处理。7.4因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任，并赔偿造成的损失。第八条工程验收8.1工程完工后，乙方应提前日通知甲方进行验收。8.2验收标准：符合本合同约定的质量标准及施工规范。8.3验收过程中发现的质量问题，乙方应在日内完成整改。第九条违约责任9.1任何一方未履行或未完全履行本合同义务，均构成违约，违约方应赔偿造成的损失。9.2因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金元。9.3因甲方原因导致工程停工超过日的，甲方应向乙方支付停工期间的窝工费用。第十条合同的变更与解除10.1经双方协商一致，可以对本合同进行变更或解除。10.2如一方违约导致合同无法履行，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。第十一条争议解决11.1因本合同引起的或与本合同相关的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2本合同一式份，甲乙双方各执