装饰装修工程程施工合同范本模板

装饰装修工程施工协议发包方（甲方）:承包方（乙方）:合同编号:年月日装饰工程施工协议发包方（以下简称甲方）:委托代理人:联络电话:承包方（以下简称乙方）:委托代理人:联络电话:依据《中国协议法》及其它相关法律、法规要求,为保护双方正当权益,结合装饰装修工程施工特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致基础上,就发包人装饰装修工程（以下简称工程）相关事宜,达成以下协议:一、工程概况1、工程地点:2、装饰施工内容及做法.（见附件表一:装饰工程预算单）3、工程承包方法:□包工包料□清包工□部分承包（发包人提供部分承包明细表）4、协议价款:￥元,大写:（不含税金）,双方认可,变更施工内容,变更部分工程款按实另计。（详见附表:工程预算报价表）5、工期:自年月日开工,至年月日完工,工期天。二、相关材料供给约定:1、乙方提供材料:详见附件表______《主材料报价单》。1、乙方对甲方采购装饰材料设备,应用于本协议要求住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作她用,如乙方违反此要求,应按挪用材料、设备价款双倍赔偿给甲方。三、相关工程质量及验收约定:1、双方约定工程施工质量是按《当地装饰工程质量验收标准》。2、本工程由方设计施工方案。3、甲方提供材料、设备质量不合格而影响工程质量其返工费,应由甲方负担,工期顺延。4、因为乙方原因造成质量事故,其返工费由乙方负担。5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提出与乙方联络,在签署《工程项目变更单》（详见附件表_____）后,方能进行该项目施工,由此影响完工日期,甲、乙双方约定。凡甲方私自与工人约定更改施工内容所引发一切后果,甲方自负,给乙方造成损失,甲方应予赔偿。四、工程验收。1、甲、乙双方应立刻办理隐蔽工程和中间工程检验与验收手续,甲方不能按预约要求日期参与验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予认可,事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费由甲方负担,工期也予顺延。2、工程完工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知内三天组织验收,并办理验收移交手续（详见附件表___《工程质量验收单》）。如甲方在要求时间内不能组织验收须立刻通知乙方,另定验收日期。如经过完工验收,甲方应认可原完工日期。甲方未验收使用视作验收合格。3、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将相关资料送交甲方,甲方接到资料后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。五、相关工程价款及结算约定:1、工程付款方法列下表:项目名称付款时间付款百分比金额协议签署后签署协议之日30%元施工过程中木工材料进场50%元施工过程中油漆材料进场15%元完工验收当日5%元增加工程项目签项目变更表时100%元2、工程结算:详见附件表六《工程结算单》。3、工程保修期30天从完工验收签章之日起算。4、双方款项往来,均应出具收据凭证。五、其它事项1、甲方工作:（1）甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可施工图纸或做法说明,并向乙方进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工障碍物,对只能部分腾空房屋中所滞留家俱、陈设等应采取保护方法。向乙方提供施工需要水、电等必备条件,并说明使用注意事项。（2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系协调工作。（3）负责到所在地房管部门或物业管理部门办理对应审批手续,并负担相关费用。2、乙方工作:（1）参与甲方组织施工图纸或做法说明现场交底。（2）按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。（3）未经甲方同意,不得随意拆改原有建筑承重结构,及多种共用设备管线。六、违约责任1、协议双方当事人中任何一方因未推行协议约定或违反国家法律、法规及相关政策要求,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方负担责任,并赔偿对方造成经济损失。2、未办理验收手续,甲方提前使用或私自动用工程成品而造成损失,由甲方负责。3、因一方原因造成协议无法继续推行时,该方应立刻通知另一方,办理协议终止手续,并由负责方赔偿对方对应经济损失。4、因为乙方原因,逾期完工,每逾期一天,乙方付甲方100元/天。5、因为甲方原因造成延期开工或中途停工,甲方因赔偿乙方因停工、窝工所造成损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方100元/天,甲方未按协议约定付款。每逾期一天,按逾期款2%支付违约金。七、纠纷处理方法:1、因工程质量双方发生争议时,凭协议文本可向市行政主管部门或消费者协会投诉。2、当事人不愿经过协商、调解处理,或协商、调解处理不成时,可根据本协议约定向人民法院提起诉讼。八、协议更改和解除:1、协议经双方签字生效后,双方必需严格遵守,任何一方须变更协议内容应经协商一致后重新签署补充协议,如要终止协议,提出终止协议一方,要以书面形式提出,应按协议总价款10%支付违约金,并办理终止协议手续。2、施工过程中任何一方提了终止协议,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理手续,签订终止协议协议,可视为本协议解除。九、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,含有相同法律效力,协议附件为本协议组成部分。甲方（签章）: