塌方施工合同协议书

塌方施工合同协议书甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方在[具体地点]发生塌方事故，需要进行塌方处理及相关修复工作，乙方具备相应的施工资质和能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就塌方处理工程事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[塌方处理工程具体名称]（二）工程地点[塌方发生的具体地点]（三）工程内容及要求1.塌方清理乙方负责清理塌方现场的土石、杂物等，将清理出的废弃物运输至甲方指定的地点妥善处理。清理过程中需注意避免对周边环境造成二次污染，确保清理工作符合环保要求。2.边坡修复对塌方造成的边坡进行修复，包括但不限于修整边坡坡度、加固边坡土体、设置防护措施等，以恢复边坡的稳定性和安全性。边坡修复应严格按照相关工程规范和设计要求进行施工，确保修复后的边坡能够抵御自然灾害和正常使用。3.排水系统完善检查并完善塌方区域周边的排水系统，确保排水畅通，防止积水对修复后的边坡及周边区域造成影响。排水系统的建设应符合排水设计标准，包括设置排水管道、排水沟等设施，并保证其具备足够的过水能力。4.其他要求乙方在施工过程中应采取必要的安全防护措施，确保施工安全，避免发生安全事故。同时，应配合甲方及相关部门的监督检查工作，按照要求提供施工进度、质量等方面的报告。（四）工程规模根据现场实际情况，塌方区域的[具体范围描述]需要进行处理，预计清理土石量为[X]立方米，修复边坡长度为[X]米，排水系统建设长度为[X]米。具体工程规模以实际测量和施工过程中确定的为准。二、工程期限（一）开工日期本工程计划于[预计开工日期]开工，具体开工时间以甲方书面通知为准。（二）竣工日期本工程预计于[预计竣工日期]竣工，总工期为[X]天。如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。（三）工期延误1.因甲方原因导致工期延误甲方未能按照合同约定提供施工场地、施工条件或相关资料，影响乙方正常施工的，工期顺延。甲方变更工程设计、增加或减少工程量等导致乙方施工计划发生重大变化的，工期相应顺延。因甲方原因造成乙方停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的损失，并相应顺延工期。2.因乙方原因导致工期延误乙方未能按照合同约定的施工进度计划组织施工，导致工期延误的，乙方应采取有效措施加快施工进度，确保工期按时完成。如因乙方原因延误工期超过[X]天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。乙方施工质量不符合合同要求，导致返工、整改的，工期不顺延，乙方应自行承担返工、整改所造成的损失。乙方在施工过程中因自身原因造成安全事故或其他突发事件，导致施工中断的，工期不顺延，乙方应承担由此造成的一切损失。三、工程价款及支付方式（一）工程价款本工程采用固定总价合同，工程总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[X]元）。该价款包含乙方完成本合同约定的全部工程内容所需的费用，包括但不限于工程施工费、设备费、运输费、管理费、利润、税金等一切费用，除因甲方原因导致的工程变更外，合同总价不再调整。（二）支付方式1.预付款合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[X]元）。2.进度款乙方每月[X]日前向甲方提交当月已完工程量报告及付款申请，甲方在收到报告及申请后的[X]个工作日内进行审核确认，并支付当月已完工程量对应价款的[X]%。3.竣工款工程竣工并通过验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至工程总价款的[X]%。4.质保金工程竣工验收合格满[X]个月后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内将质保金（工程总价款的[X]%）无息支付给乙方。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。有权根据工程实际情况变更工程设计或增加、减少工程量，但应提前通知乙方，并签订书面变更协议。按照合同约定的支付方式和时间支付工程价款。2.义务向乙方提供施工场地、施工条件及相关资料，并保证所提供的资料真实、准确、完整。协调施工现场周边关系，确保乙方施工顺利进行。组织相关部门对工程进行验收，并按照合同约定支付工程价款。（二）乙方权利义务1.权利按照合同约定获取工程价款。要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。对甲方提出的不合理要求有权拒绝。2.义务按照国家相关法律法规、工程建设标准和合同约定组织施工，确保工程质量和安全，按时完成工程任务。自行承担施工过程中的全部费用，包括但不限于施工设备、材料采购、人员工资、水电费等。负责施工过程中的环境保护工作，采取有效措施减少施工噪声、粉尘等对周边环境的污染。接受甲方及相关部门的监督检查，按照要求提供施工进度、质量等方面的报告。在工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。工程竣工验收合格后，按照国家相关规定和合同约定承担工程质量保修责任。五、工程质量及验收（一）工程质量标准本工程质量标准应符合国家现行的工程建设相关标准、规范及设计要求，达到合格标准。乙方应严格按照质量标准组织施工，确保工程质量。（二）质量保证措施1.乙方应建立质量管理体系，制定质量管理制度和质量控制措施，确保施工过程中的每一个环节都符合质量要求。2.乙方应配备专业的质量管理人员，对施工质量进行全程监督检查，及时发现和解决质量问题。3.乙方应严格按照施工图纸和施工规范进行施工，不得擅自变更工程设计或降低质量标准。如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应负责返工、整改，直至达到合格标准，所发生的费用由乙方自行承担。（三）工程验收1.工程竣工后，乙方应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[X]个工作日内组织相关部门进行验收。2.验收内容包括工程质量、工程数量、工程资料等。如验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方及验收部门提出的整改意见进行整改，直至验收合格为止。整改期间所发生的费用由乙方自行承担，且工期不顺延。3.工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交完整的工程资料，包括施工图纸、施工记录、质量检验报告、竣工图等。六、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定支付工程价款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及违约金。2.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件或相关资料，导致乙方无法正常施工的，应承担乙方因此造成的损失，并相应顺延工期。3.甲方擅自变更工程设计或增加、减少工程量，未按照合同约定与乙方签订书面变更协议的，乙方有权拒绝施工，并要求甲方按照原合同约定履行义务。如因甲方原因给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成工程任务的，每逾期一天，应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的预付款，同时乙方应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。2.乙方施工质量不符合合同要求，导致工程返工、整改的，乙方应自行承担返工、整改所发生的费用，并按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.乙方未按照合同约定的安全要求组织施工，导致发生安全事故的，乙方应承担全部法律责任和经济损失。如因乙方安全事故给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。4.乙方擅自将工程转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的预付款，同时乙方应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。5.乙方未按照合同约定履行其他义务的，应承担相应的违约责任，如给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（盖章）之日起生效。（二）合同份数本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。（三）补充协议本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议