定做安装门窗协议书

定做安装门窗协议书甲方（定做方）：姓名：__________________身份证号：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（安装方）：公司名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方有门窗定做安装的需求，乙方具备相关的专业资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方定做安装门窗事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述（一）门窗规格及材质1.门窗类型：[具体门窗类型，如断桥铝平开窗、塑钢推拉门等]2.门窗尺寸：详细注明每扇门窗的高度、宽度、厚度等具体尺寸，以附件形式附于本协议后，尺寸应精确到毫米。3.玻璃配置：明确玻璃的种类（如中空玻璃、夹胶玻璃等）、厚度、层数以及是否具有特殊功能（如隔音、隔热、防爆等）。4.型材材质：说明门窗所使用型材的材质（如铝合金的型号、塑钢的具体材质等），并确保符合国家相关标准及双方约定的质量要求。（二）定做安装地点位于[具体地址]的[建筑物名称及房间号]，该地址应准确无误，以便乙方进行安装作业。（三）服务内容1.定做服务：乙方根据甲方提供的尺寸及设计要求，使用符合约定材质的原材料，按照行业标准和规范，制作门窗。在制作过程中，乙方应严格把控质量，确保门窗的各项性能指标（如气密性能、水密性能、抗风压性能等）达到国家规定标准及双方约定的要求。2.安装服务：乙方负责将定做完成的门窗运输至安装地点，并进行安装。安装过程中，乙方应采取必要的安全防护措施，确保施工安全。安装完成后，乙方应保证门窗安装牢固、密封良好，开启灵活，外观平整美观，与建筑物整体风格相协调。同时，乙方应负责清理安装现场，保持现场整洁。3.售后服务：乙方提供[具体时长]的售后服务期，自门窗安装验收合格之日起计算。在售后服务期内，乙方负责对门窗出现的质量问题进行免费维修或更换。对于因甲方使用不当或不可抗力因素造成的门窗损坏，乙方应提供有偿维修服务，但应在接到甲方通知后的[具体时长]内响应，并尽快安排维修人员上门维修。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定的规格、材质、质量标准及安装要求制作安装门窗。有权对乙方的制作安装过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。在门窗安装完成后，有权按照本协议约定的验收标准进行验收，如发现质量问题或不符合约定之处，有权要求乙方限期整改或返工。2.义务向乙方提供准确的门窗尺寸、设计要求及安装地点等相关信息，并对所提供信息的真实性、准确性负责。如因甲方提供信息错误导致的损失，由甲方自行承担。协助乙方办理与门窗定做安装相关的手续（如有），提供必要的施工条件，如确保安装现场具备施工用水、用电等条件。按照本协议约定的时间和方式向乙方支付定做安装费用。在乙方进行门窗安装作业期间，应注意保护施工现场的其他设施及物品，如因甲方原因造成乙方或第三方损失的，由甲方承担赔偿责任。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付定做安装费用。在甲方未按照本协议约定履行义务时，有权暂停制作安装工作，并要求甲方承担违约责任。对于甲方提出的不合理要求或违反本协议约定的行为，有权拒绝并要求甲方改正。2.义务严格按照国家相关标准、行业规范及本协议约定的规格、材质、质量标准和安装要求，制作安装门窗。确保所提供的门窗及安装服务符合质量要求，达到约定的性能指标。自行采购制作门窗所需的原材料、零部件等，并对其质量负责。所采购的原材料、零部件等应具有质量合格证明文件，并符合国家及行业相关标准。在制作安装过程中，应遵守施工现场的安全规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。按照本协议约定的时间和进度安排制作安装工作，确保按时完成门窗的定做安装任务。如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。在门窗制作完成后，应及时通知甲方进行预验收。预验收合格后，组织专业人员进行安装，并在安装完成后及时通知甲方进行验收。负责对门窗安装现场进行清理，保持现场整洁。在售后服务期内，按照本协议约定对门窗质量问题进行免费维修或更换。向甲方提供门窗的质量合格证明文件、保修卡等相关资料，并按照国家规定及双方约定提供售后服务。三、定做安装费用及支付方式（一）费用总额本协议项下定做安装门窗的总费用为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。该费用为固定总价，包含门窗的定做费用、安装费用、运输费用、税费等一切与本项目相关的费用，除本协议约定的调整情形外，不因任何因素调整。（二）支付方式1.预付款：甲方应在本协议签订之日起[X]个工作日内，向乙方支付总费用的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款：在门窗制作完成并经甲方预验收合格后，甲方应在[X]个工作日内，向乙方支付总费用的[X]%作为进度款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.验收款：门窗安装完成并经甲方验收合格后，甲方应在验收合格之日起[X]个工作日内，向乙方支付总费用的[X]%作为验收款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。4.质保金：总费用的[X]%作为质保金，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。质保期满且乙方按照本协议约定履行售后服务义务后，甲方应在[X]个工作日内无息支付给乙方。乙方应在甲方每次付款前，向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、验收标准及方式（一）验收标准1.门窗的规格、尺寸应符合本协议附件及双方约定的要求，误差范围应符合国家相关标准。2.门窗的材质应符合本协议约定的材质标准，具有质量合格证明文件，且无明显瑕疵、缺陷。3.门窗的气密性能、水密性能、抗风压性能等各项性能指标应符合国家规定标准及双方约定的要求。4.门窗安装应牢固、平整，密封良好，开启灵活，五金配件齐全且能正常使用，外观应与建筑物整体风格相协调，无明显变形、划痕、污渍等质量问题。（二）验收方式1.预验收：在门窗制作完成后，乙方应提前通知甲方进行预验收。甲方应在接到通知后的[X]个工作日内组织人员进行预验收。预验收主要针对门窗的规格、尺寸、材质、制作工艺等方面进行检查，如发现问题，乙方应按照甲方要求及时整改，直至预验收合格。2.竣工验收：门窗安装完成后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告。甲方应在接到报告后的[X]个工作日内组织乙方及相关专业人员进行竣工验收。竣工验收应按照本协议约定的验收标准进行全面检查，包括门窗的各项性能指标检测、安装质量检查等。验收合格后，双方应签署竣工验收报告。如验收不合格，乙方应按照甲方要求限期整改或返工，直至验收合格为止。整改或返工所产生的费用由乙方承担，且工期不顺延。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付定做安装费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停制作安装工作，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金。同时，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失（包括但不限于停工损失、窝工损失、预期利润损失等）。2.若甲方提供的信息错误导致乙方制作安装的门窗不符合要求，甲方应承担乙方因此产生的全部损失（包括但不限于原材料损失、人工费用、运输费用、重新制作安装费用等），并按照本协议总费用的[X]%向乙方支付违约金。乙方有权要求甲方限期提供准确信息，并根据正确信息进行整改或重新制作安装，工期相应顺延。3.若甲方在乙方进行门窗安装作业期间，未按照约定提供必要的施工条件，导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失（包括但不限于停工损失、窝工损失、工期延误损失等），并按照本协议总费用的[X]%向乙方支付违约金。乙方有权要求甲方限期解决施工条件问题，工期相应顺延。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的规格、材质、质量标准及安装要求制作安装门窗，乙方应负责免费整改或返工，直至符合要求为止。整改或返工所产生的费用由乙方承担，且工期不顺延。如因乙方原因导致门窗质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。同时，乙方应按照本协议总费用的[X]%向甲方支付违约金。若乙方整改或返工后仍不符合要求，甲方有权解除本协议，乙方应退还甲方已支付的全部费用，并按照本协议总费用的[X]%向甲方支付违约金。乙方应承担甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于重新定做安装费用、装修损失、使用损失等）。2.若乙方未按照本协议约定的时间完成门窗的定做安装任务，每逾期一日，应按照本协议总费用的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，乙方应退还甲方已支付的全部费用，并按照本协议总费用的[X]%向甲方支付违约金。乙方应承担甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于重新定做安装费用、工期延误损失、使用损失等）。3.若乙方在售后服务期内未按照本协议约定履行售后服务义务，甲方有权自行委托第三方进行维修或更换，所产生的费用由乙方承担。乙方应按照本协议总费用的[X]%向甲方支付违约金。乙方应承担甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于维修费用、更换费用、因门窗质量问题导致的其他损失等）。六、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。