2025年度【YY村乡村振兴基础设施建设工程施工合同】

2025年度【YY村乡村振兴基础设施建设工程施工合同】合同编号：签订地点：签订日期：本合同由以下双方于年月日签订：甲方（发包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：统一社会信用代码：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：统一社会信用代码：鉴于甲方为实施YY村乡村振兴基础设施建设工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商，达成如下合同：第一条工程概况1.1工程名称：YY村乡村振兴基础设施建设工程1.2工程地点：1.3工程内容：本工程包括但不限于以下内容：（1）（具体工程内容）（2）（3）1.4工程承包范围：乙方负责上述工程内容的设计、施工、材料供应及质量保修等，具体范围详见附件《工程范围确认书》。1.5工程质量标准：执行国家及地方现行的施工质量验收规范，达到级标准。1.6工程规模：建筑面积：平方米；投资规模：万元。第二条工期2.1开工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3总工期：天2.4工期顺延情形：因不可抗力、设计变更、甲方原因或政府行为导致的停工，工期相应顺延，双方另行协商确认顺延天数。2.5工期延误责任：若乙方无正当理由逾期完工，每逾期一日，乙方需向甲方支付违约金元，累计计算。第三条合同价款与支付方式3.1合同总价：本工程合同总价为人民币（大写：元整），包含但不限于材料费、人工费、施工费、管理费、利润等。3.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元；（2）工程进度款支付：按月支付，每月日前提交已完工程量报表，经甲方审核后支付当月工程进度款的%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%，计人民币元；（4）剩余%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性支付。3.3费用承担：施工过程中若发生设计变更、签证等，增加的费用由甲方承担，双方另行签订补充协议。3.4税费承担：本合同项下产生的税费由乙方承担，并向甲方提供合法的税务发票。第四条双方权利与义务4.1甲方权利与义务：（1）负责提供施工场地、图纸及施工所需的相关资料；（2）负责协调地方政府及相关管理部门，为乙方施工提供便利；（3）按约定支付工程款，不得无故拖欠；（4）负责组织工程竣工验收，并及时签署验收意见。4.2乙方权利与义务：（1）严格按设计图纸及施工规范施工，确保工程质量达到约定标准；（2）负责施工现场的安全管理，配备必要的安全防护措施，确保施工安全；（3）按约定工期完成施工任务，不得无故拖延；（4）负责施工期间的环境保护工作，遵守国家环保法律法规，减少施工对周边环境的影响。第五条工程质量与验收5.1质量要求：乙方承诺所用材料均为符合国家及行业标准的合格产品，施工工艺符合规范要求，工程竣工后提供完整的竣工资料。5.2验收标准：（1）隐蔽工程验收：乙方施工隐蔽工程前，需提前通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后小时内完成验收；（2）中间验收：按施工进度进行阶段性验收，验收合格后方可进入下一步施工；（3）竣工验收：工程竣工后，乙方提交完整的竣工资料，甲方组织相关部门进行验收，验收合格后签署《竣工验收报告》。5.3质量保修：本工程的质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内，若出现质量问题，乙方接到甲方通知后小时内到达现场进行维修。第六条设计变更与签证6.1设计变更：因甲方原因需进行设计变更的，甲方应提前书面通知乙方，双方协商确定变更内容及增减费用，签订补充协议。6.2签证管理：施工过程中发生的设计变更、现场签证等，需经甲方代表签字确认，作为结算依据。第七条安全施工与责任7.1安全施工：乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，采取有效措施确保施工现场安全，防止发生安全事故。7.2安全责任：施工过程中，若乙方发生安全事故，由乙方承担全部责任及相关费用。若甲方原因导致安全事故，由甲方承担相应责任。第八条违约责任8.1甲方违约责任：（1）未按约定支付工程款，导致乙方停工的，甲方需支付违约金元/日；（2）因甲方原因导致工程停工、复工或变更的，甲方应承担相应损失并赔偿乙方合理利润。8.2乙方违约责任：（1）未按约定工期完成施工任务的，每逾期一日支付违约金元；（2）施工质量不达标的，乙方需返工至合格，并承担返工费用；（3）因乙方原因导致的安全事故或其他损失，由乙方承担全部责任。第九条争议解决9.1争议解决方式：因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2诉讼费用：败诉方需承担与诉讼相关的全部费用，包括但不限于案件受理费、律师费等。第十条其他条款10.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止：本合同在双方履行完毕所有义务后终止。10.3通知方式：双方约定，任何一方的通知应以书面形式送达对方地址，以EMS快递或挂号信为准，通知以送达日为准。10.4附则：本合同一式份，甲乙双方各执