清包转包协议书

清包转包协议书甲方（转包方）：姓名：__________________身份证号：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（承接方）：姓名：__________________身份证号：__________________地址：__________________联系方式：__________________鉴于甲方拟将其承接的部分工程清包给乙方进行施工，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及范围：甲方转包给乙方的工程内容为[具体清包工作内容，如：主体结构中的混凝土浇筑、钢筋绑扎等详细列举]。乙方应负责完成上述工程内容所需的全部人工、小型工具及辅材（具体明确小型工具及辅材的种类）。4.工程质量标准：乙方应严格按照国家现行施工验收规范及质量检验评定标准的要求进行施工，确保工程质量达到[具体质量等级，如合格、优良等]标准。工程质量不符合约定的，乙方应负责无偿修理或返工，因修理或返工造成逾期交付的，乙方应承担违约责任。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出整改意见。有权根据工程进度和质量情况，要求乙方增减施工人员或调整施工计划。按照本协议约定，对乙方完成的合格工程量进行验收，并在验收合格后支付相应款项。2.义务：向乙方提供施工所需的图纸、技术交底等相关资料，并确保资料的准确性和完整性。负责协调施工现场的周边关系，为乙方施工创造良好的外部条件。按照本协议约定的时间和方式，向乙方支付工程款。对乙方在施工过程中遇到的技术难题或其他问题，提供必要的协助和支持。（二）乙方权利与义务1.权利：按照本协议约定，要求甲方支付工程款。在施工过程中，对甲方提出的不合理要求，有权提出异议并拒绝执行。有权要求甲方提供施工所需的必要条件和协助。2.义务：组建具有相应资质和经验的施工队伍，确保施工人员具备相应的技能和资格证书，并将施工人员名单报甲方备案。严格按照甲方提供的图纸、技术交底及相关规范要求进行施工，确保工程质量和施工安全。自行负责施工人员的食宿、交通等费用，以及施工过程中产生的所有安全事故责任。按照甲方要求的工期完成施工任务，因乙方原因导致工期延误的，应承担相应的违约责任。遵守施工现场的各项规章制度，爱护甲方提供的施工设备和材料，如有损坏应照价赔偿。妥善保管施工过程中形成的各种资料，并在工程竣工后及时移交给甲方。三、工程款支付方式1.工程款计价方式：本工程清包费用按照[具体计价方式，如：建筑面积每平方米[X]元，或按照实际完成的工程量[具体单价]计算等]进行计价。2.工程款支付节点及比例：基础工程完工并经验收合格后，支付清包费用的[X]%。主体结构施工至[具体楼层或施工阶段]并经验收合格后，支付清包费用的[X]%。工程全部完工并通过竣工验收后，支付至清包费用的[X]%。工程竣工结算完成后，支付至清包费用的[X]%，剩余[X]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的，一次性无息支付给乙方。3.支付方式：甲方应在上述各支付节点到达后的[X]个工作日内，将工程款支付至乙方指定的银行账户。四、工期要求1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.总工期：[总工期天数]天4.工期延误：因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，甲方应承担乙方因此造成的窝工、停工等损失。因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照清包费用的[X]%向甲方支付违约金；如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。五、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。若甲方违反本协议约定，影响乙方正常施工，导致乙方工期延误或造成其他损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任：若乙方未按照本协议约定的质量标准进行施工，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方自行承担；如因乙方工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照本协议约定的工期完成施工任务，每逾期一天，应按照清包费用的[X]%向甲方支付违约金；逾期超过[X]天的，甲方有权解除本协议，乙方应返还已收取的工程款，并按照清包费用的[X]%向甲方支付违约金；如乙方的违约行为给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方擅自将本协议项下的工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本协议，乙方应返还已收取的工程款，并按照清包费用的[X]%向甲方支付违约金；如乙方的违约行为给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。六、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补