2025年版建设工程合同范本

2025年版建设工程合同范本建设工程合同范本合同编号：签订地点：甲方（发包人）：名称：地址：法定代表人：联络方式：乙方（承包人）：名称：地址：法定代表人：联络方式：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，为明确双方权利义务关系，经友好协商，就本建设工程事项达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4承包范围：第二条合同工期2.1计划开工日期：2.2计划竣工日期：2.3总工期：日历天2.4工期延误：（1）因发包人原因导致的工期延误，工期相应顺延；（2）因承包人原因导致的工期延误，承包人应承担违约责任。第三条质量标准3.1工程质量要求：3.2执行标准：3.3质量保修：（1）质量保修范围包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程等；（2）质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。第四条合同价款与支付4.1合同总价：元（大写：）4.2付款方式：（1）预付款：合同签订后日内支付合同总价的%；（2）进度款：按月计量支付，每月日前提交合格的工程进度报表，发包人审核后支付当月工程款的%；（3）竣工款：工程竣工验收合格后日内支付剩余工程款。4.3结算：（1）工程竣工验收合格后，双方应在日内完成结算；（2）结算价款以实际完成的工程量为准，符合设计图纸、施工规范及相关签证确认。第五条双方权利与义务5.1发包人义务：（1）提供施工场地、施工用水、用电及相关资料；（2）按合同约定支付工程款；（3）负责协调施工现场周边关系。5.2承包人义务：（1）严格按设计图纸、施工规范及合同要求施工；（2）确保施工安全，做好扬尘治理、噪声控制等环境保护工作；（3）按时完成工程，并通过竣工验收。第六条工程验收6.1中间验收：（1）隐蔽工程需经发包人或监理工程师验收合格后方可继续施工；（2）验收不合格的，承包人应整改并承担相关费用。6.2竣工验收：（1）工程竣工后，承包人应向发包人提交完整的竣工资料；（2）发包人应在日内组织验收，逾期视为验收合格；（3）验收合格后，双方签署《竣工验收报告》。第七条质量保修7.1质量保修范围：（1）地基基础工程：年；（2）主体结构工程：年；（3）屋面防水工程：年；（4）其他约定：。7.2保修责任：（1）保修期内出现质量问题，承包人应免费修复；（2）因不可抗力造成的损坏，发包人负责修复，费用另行协商。第八条不可抗力8.1不可抗力事件：（1）战争、动乱、自然灾害等无法预见、避免或克服的事件；（2）发生不可抗力，双方应协商延期履行或解除合同，损失由各自承担。第九条违约责任9.1承包人违约：（1）因承包人原因导致工期延误，每延误一日，支付违约金元；（2）施工质量不符合要求，承包人应无偿修复，造成损失的，赔偿相应损失。9.2发包人违约：（1）未按合同约定支付工程款，每逾期一日，支付违约金元；（2）无故解除合同，应支付承包人已完工程的相应费用。第十条争议解决10.1争议协商：（1）因履行合同发生争议，双方应友好协商解决；（2）协商不成，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同份数：本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。11.3补充协议：未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖