农村个人挖井协议书

农村个人挖井协议书甲方（挖井方）：姓名：__________性别：__________身份证号码：__________联系地址：__________联系电话：__________乙方（委托方）：姓名：__________性别：__________身份证号码：__________联系地址：__________联系电话：__________鉴于乙方因生活生产需要，委托甲方在农村特定地点挖掘水井一口，为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经双方充分协商，达成如下协议：一、协议标的物及服务具体描述（一）挖井位置乙方指定在[具体农村地址]进行挖井作业，该位置应符合乙方用水规划及相关农村土地管理规定。（二）挖井规格1.井口直径：[X]厘米，确保井口大小能满足后期使用及维护需求，同时符合农村地区常见的井口尺寸标准，方便使用常规的提水设备。2.井深：乙方要求挖到地下水位以下[X]米，以保证有充足稳定的水源供应。具体深度根据该地区地质情况及以往经验确定，甲方应在施工前进行初步勘察，预估深度，如实际施工过程中因地质等原因需要调整深度，应及时与乙方沟通协商。3.井壁结构：采用[具体材质，如砖砌、混凝土浇筑等]方式进行加固，以保证井壁的稳定性和耐用性，防止坍塌等安全隐患，符合农村水井建设的安全要求。（三）水质要求乙方期望所挖水井的水质达到国家规定的农村生活饮用水卫生标准，即无异味、异色、无可见杂质，微生物指标、化学物质指标等符合相关标准。甲方应在施工过程中采取必要措施保障水质，如遇到水质问题，应及时采取整改措施，直至达到要求。（四）配套设施1.井口应设置井盖，井盖材质为[具体材质，如铸铁、钢筋混凝土等]，确保安全且具备一定的防盗、防坠功能，符合农村实际使用场景。2.配备手动或电动抽水设备一套，抽水设备应满足正常用水需求，且具备良好的性能和稳定性，其品牌及型号为[具体品牌及型号]。甲方应负责设备的安装、调试，确保设备能正常运行，并向乙方提供设备的使用说明及操作指导。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利按照本协议约定获取挖井服务费用。在施工过程中，根据实际地质情况及相关施工规范，有权对施工方案进行合理调整，但应及时通知乙方并取得乙方认可。2.义务具备从事挖井作业所需的资质和技能，持有相关行业主管部门颁发的有效证件（如水利工程施工资质证书等），并向乙方提供资质证明文件复印件。按照本协议约定的规格、质量要求及施工期限进行挖井作业，确保工程质量。施工过程中应严格遵守国家及地方关于农村水井建设的施工安全规范，采取必要的安全防护措施，如设置警示标志、配备安全防护设备等，保障施工人员及周边人员的安全。因甲方施工造成的安全事故，由甲方承担全部责任。施工过程中应妥善保管施工设备及材料，不得随意损坏或丢失。施工结束后，应清理施工现场，将剩余材料及设备妥善处置，恢复施工场地原状。在挖井过程中，如发现地下文物或其他影响施工的特殊情况，应立即停止施工，并及时通知乙方及相关部门，配合做好处理工作。因上述情况导致的工期延误及费用增加，双方应根据实际情况协商解决。负责对所挖水井进行试水，确保水井出水量及水质符合本协议约定，并向乙方提供试水报告。试水合格后，负责将水井交付乙方使用。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定的时间、质量、规格进行施工。对甲方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议，甲方应予以采纳。在水井交付使用后，有权正常使用该水井。2.义务按照本协议约定向甲方支付挖井服务费用。为甲方施工提供必要的便利条件，如协助甲方解决施工过程中与周边村民的协调问题、提供施工用水用电接口等。在收到甲方关于施工方案调整、遇到特殊情况等通知后，应及时给予回复，并积极配合甲方解决相关问题。三、费用及支付方式（一）费用总额乙方应向甲方支付的挖井服务费用总计为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该费用包含挖井工程费、设备费、材料费、人工费、运输费、管理费、利润、税金及其他因履行本协议所产生的一切费用。（二）支付方式1.合同签订后，乙方应向甲方支付定金人民币[X]元（大写：[大写金额]），作为甲方启动施工的预付款。2.挖井工程进度达到[具体进度节点，如完成井深的一半]时，乙方应向甲方支付工程进度款人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.挖井工程全部完成，经试水合格且乙方验收满意后，乙方应在[X]个工作日内支付剩余款项人民币[X]元（大写：[大写金额]）。甲方应在每次收款前向乙方提供合法有效的发票，否则乙方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期及延误（一）工期本协议约定的挖井工期自合同签订且甲方收到乙方定金之日起[X]个工作日内完成。如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府政策调整等）或乙方原因导致的延误除外。（二）延误处理1.因甲方原因未能按时完成施工的，每逾期一天，甲方应按照本协议总金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权解除本协议，并要求甲方返还已支付款项，同时甲方应按照本协议总金额的[X%]向乙方支付违约金。2.因乙方原因导致工期延误的，甲方不承担任何责任，工期相应顺延。乙方应承担因工期延误给甲方造成的一切损失，如窝工费、设备租赁费等。3.因不可抗力因素导致工期延误的，双方应及时协商解决方案，工期相应顺延，双方互不承担违约责任。但双方应各自承担因不可抗力造成的自身损失，并及时提供相关证明文件。五、质量保证及维修1.甲方承诺所挖水井自交付使用之日起[X]年内，如因施工质量问题导致水井出现水量不足、水质恶化等问题，甲方应负责免费维修或采取其他补救措施，直至问题解决。2.在质量保证期内，乙方发现水井存在质量问题，应及时通知甲方。甲方应在接到通知后[X]个工作日内到达现场进行处理。如甲方未按时处理，乙方有权自行委托第三方进行维修，维修费用由甲方承担，乙方可从应支付给甲方的款项中扣除相应费用。3.质量保证期届满后，乙方如需甲方提供维修服务，双方应另行协商维修费用及相关事宜。六、违约责任1.除本协议另有约定外，任何一方违反本协议约定，应向对方支付本协议总金额的[X%]作为违约金，并赔偿对方因此遭受的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失等）。2.如甲方未按照本协议约定的规格、质量要求进行施工，乙方有权要求甲方返工直至符合要求，由此产生的费用由甲方承担，且工期不顺延。如甲方拒绝返工或返工后仍不符合要求，乙方有权解除本协议，并要求甲方返还已支付款项，同时甲方应按照本协议总金额的[X%]向乙方支付违约金。3.如乙方未按照本协议约定支付费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权暂停施工，并要求乙方支付已完成工程部分的费用及违约金。如乙方仍未支付，甲方有权解除本协议，并要求乙方按照本协议总金额的[X%]支付违约金，同时乙方应承担甲方因解除协议而遭受的全部损失。七、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两