2025探讨建设工程合同无效或被撤销情况下工程价款的结算问题

2025探讨建设工程合同无效或被撤销情况下工程价款的结算问题本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（city）签订：甲方（发包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：鉴于甲方作为发包方，乙方作为承包方，双方就（projectname）建设工程施工事宜达成一致，并签订本合同。本合同涉及建设工程施工合同无效或被撤销情况下工程价款的结算问题，双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程施工合同司法解释》等法律法规及相关司法解释，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下条款：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程范围：1.5合同工期：1.6质量标准：第二条合同价款及支付方式2.1合同总价款：本工程合同价款为人民币元（大写：）。2.2合同价款的组成：包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。2.3价款支付方式：a.第一期：本合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价款的%；b.第二期：工程主体结构封顶后日内，甲方向乙方支付合同总价款的%；c.第三期：工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付剩余合同价款。2.4乙方应当提供合法的发票，甲方在收到发票后按照约定支付相应款项。第三条合同无效或被撤销情况下的结算3.1合同无效或被撤销的情形：a.根据《中华人民共和国民法典》第143条、第146条等规定，合同因意思表示不真实、违反法律或公共利益等原因被认定无效或被撤销的；b.合同双方在履行过程中因重大误解、显失公平或其他法定事由请求法院或仲裁机构撤销合同的情形。3.2合同无效或被撤销后的结算原则：a.合同无效或被撤销后，双方应当依据《建设工程施工合同司法解释》第2条、第3条的规定结算工程价款；b.工程价款的结算应当以实际完成的工程量为基础，结合市场价格、施工成本及合理利润因素进行计算；c.已经完成的工程质量应当符合约定标准或施工规范的最低要求，验收合格的工程部分应当予以结算；d.工程未竣工的，应当按照已完成部分的比例或实际价值进行结算。3.3结算程序：a.合同无效或被撤销后，乙方应当在日内向甲方提交完整的结算资料，包括但不限于施工记录、签证单、竣工图纸等；b.甲方应当在收到结算资料后日内完成审核，并将审核结果书面通知乙方；c.双方对结算结果有争议的，应当在争议发生后日内协商解决，协商不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.4价款支付：a.工程价款结算后，甲方应当在日内向乙方支付相应款项；b.若因甲方原因导致未能按时支付，乙方有权要求甲方支付逾期利息，利率按照同期贷款市场报价利率计算。第四条双方的权利与义务4.1甲方的权利与义务：a.甲方应当按照本合同约定的时间、方式支付合同价款；b.甲方应当提供施工场地及相关许可文件，确保乙方能够正常施工；c.甲方有权监督乙方的施工进度及质量，但不得干涉乙方的正常施工活动；d.甲方应当协助乙方办理工程验收及结算相关手续。4.2乙方的权利与义务：a.乙方应当按照本合同约定的时间、质量标准完成施工任务；b.乙方应当确保施工过程中的安全，遵守相关法律法规及行业规范；c.乙方有权要求甲方按照约定支付合同价款；d.乙方应当妥善保管施工记录及签证单，确保结算资料的真实、完整。第五条验收与结算5.1工程验收：a.工程完工后，乙方应当向甲方提交竣工报告，并组织验收；b.验收过程中发现的质量问题，乙方应当在甲方指定的期限内完成整改；c.验收合格后，双方应当签署《竣工验收报告》，作为结算依据。5.2结算：a.结算金额应当以双方确认的《竣工验收报告》、签证单及施工记录为基础；b.双方应当在结算确认后日内签署《结算协议》，明确工程价款的具体数额及支付方式。第六条争议解决6.1因本合同履行过程中产生的争议，双方应当通过友好协商解决；6.2协商不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼；6.3诉讼过程中，未经法院允许，双方不得向第三方泄露本案相关情况。第七条其他条款7.1本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；7.2本合同自双方签字盖章之日起生效；7.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年月日