2025四川省建设工程施工合同示范文本

2025四川省建设工程施工合同示范文本合同协议书本合同协议书（以下简称“本协议”）由以下双方于年月日在四川省（以下简称“合同签订地”）签订：发包人（以下简称“甲方”）：名称：地址：法定代表人：联系方式：统一社会信用代码：承包人（以下简称“乙方”）：名称：地址：法定代表人：联系方式：统一社会信用代码：鉴于甲方拟将（以下简称“本工程”）发包给乙方施工，乙方同意承包本工程。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5承包范围：1.6计划开工日期：年月日计划竣工日期：年月日总工期：日历天1.7工程质量标准：按照现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准执行。第二条合同价款2.1合同总价：人民币元（大写：元整）。2.2合同价款的组成：包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润及税金等，具体详见附件。2.3付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同价款的%作为预付款，计人民币元。（2）进度款：工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同价款的%。（3）竣工付款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同价款的%。（4）质保金：合同价款的%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性无息退还。第三条双方权利与义务甲方的权利与义务：3.1负责提供施工所需的设计文件、技术资料及相关审批手续。3.2负责协调施工现场的障碍物清理及其他外部关系。3.3按时支付合同价款，不得无故拖延。3.4对乙方的施工进度、质量进行监督管理，发现问题及时通知乙方整改。乙方的权利与义务：3.5严格按照设计文件、施工图纸和相关技术规范进行施工，确保工程质量和工期。3.6负责施工现场的安全管理，做好扬尘、噪音、废弃物处理等工作，符合环保要求。3.7按时提交施工进度计划、质量保证资料等，并配合甲方进行验收。3.8服从甲方的监督管理，对发现的问题及时整改。第四条工程质量与验收4.1工程质量要求：本工程的质量标准为。4.2中间验收：施工过程中，甲方有权对隐蔽工程进行检查，乙方应配合并提供相应资料。4.3竣工验收：工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。验收合格后，双方签署《竣工验收报告》。4.4工程保修：本工程的保修期限为年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内，乙方应免费修复因施工质量原因导致的缺陷。第五条工期与进度5.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，不得无故拖延。5.2因甲方原因导致的停工，乙方有权要求顺延工期并补偿相关损失。5.3因乙方原因造成的工期延误，甲方有权要求乙方承担违约责任。第六条违约责任6.1乙方未能按合同约定工期完成施工任务的，应向甲方支付违约金，每日违约金为合同价款的‰。6.2乙方施工质量未达到约定标准的，甲方有权要求返工或修复，费用由乙方承担。情节严重的，甲方有权解除合同，并要求赔偿损失。6.3甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付违约金，每日违约金为未支付部分的‰。第七条其他约定7.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。7.2本合同的履行过程中，双方应妥善保管相关文件、资料，防止遗失。7.3本合同的争议解决方式：若协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同的生效与终止8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2本合同在工程保修期满且双方权利义务履行完毕后终止。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：