工程款停工协议书

工程款停工协议书甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方与乙方就[具体工程项目名称]的施工事宜签订了相关建设工程施工合同，现因[停工原因]导致工程暂时停工，为明确双方权利义务，经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程项目名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及规模：[对工程具体施工内容、范围、建筑面积等进行详细描述]4.合同工期：计划开工日期为[具体日期]，计划竣工日期为[具体日期]，合同总工期为[工期天数]天。5.合同价款：合同暂定总价为人民币[大写金额]元，小写：￥[具体金额]元。最终结算价款以实际完成工程量及合同约定的计价方式为准。二、停工原因及停工时间1.停工原因：[详细说明导致停工的原因，如甲方资金问题、设计变更、不可抗力等]2.停工时间：自[停工起始日期]起至[停工结束日期]止。如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致停工时间延长，双方应根据实际情况协商确定延长后的停工时间。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定做好停工期间的各项工作，确保工程安全、有序。对乙方在停工期间的工作进行监督检查。2.义务负责协调解决因停工造成的与第三方的纠纷，确保乙方施工环境的稳定。按照本协议约定向乙方支付已完工程价款及相关费用。如因甲方原因导致停工，应承担相应的责任，赔偿乙方因此遭受的损失（包括但不限于人员窝工费、机械设备闲置费、周转材料租赁费等）。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付已完工程价款及相关费用。因甲方原因导致停工造成乙方损失的，有权要求甲方赔偿。2.义务按照本协议约定做好停工期间的工程保护工作，包括但不限于对已完工程进行妥善防护、对施工场地进行清理等，防止工程损坏或丢失。妥善保管施工现场的机械设备、周转材料等，未经甲方书面同意，不得擅自撤离施工现场或挪作他用。按照甲方要求提供与停工相关的资料和报告。四、已完工程价款结算与支付1.已完工程价款核算：双方应在本协议签订后的[X]个工作日内，共同对乙方已完工程进行核算。核算依据为双方签订的建设工程施工合同及相关补充协议、工程变更签证、现场计量记录等。经双方核对确认后，形成已完工程价款结算清单。2.支付比例及方式：甲方应在已完工程价款结算清单确认后的[X]个工作日内，按照已完工程价款的[支付比例]向乙方支付工程款。支付方式为[具体支付方式，如银行转账等]。乙方应在收到工程款后[X]个工作日内开具合法有效的发票给甲方。五、停工期间费用承担1.人员窝工费：因停工导致乙方人员窝工的，甲方应按照乙方提供的窝工人员名单、窝工时间及双方约定的窝工费标准，向乙方支付人员窝工费。窝工费标准为每人每天人民币[X]元。2.机械设备闲置费：乙方自有机械设备因停工闲置的，甲方应按照乙方提供的机械设备清单、闲置时间及双方约定的闲置费标准，向乙方支付机械设备闲置费。闲置费标准为[具体设备名称及每天闲置费金额]。对于乙方租赁的机械设备，甲方应承担因停工导致的租赁合同约定的额外租赁费用（如有）。3.周转材料租赁费：乙方周转材料因停工闲置的，甲方应按照乙方提供的周转材料清单、闲置时间及双方约定的租赁费标准，向乙方支付周转材料租赁费。租赁费标准为[具体周转材料名称及每天租赁费金额]。4.其他费用：停工期间因工程需要发生的其他费用（如水电费、场地看护费等），由双方根据实际发生情况另行协商确定承担方。六、复工条件及复工时间1.复工条件甲方已解决导致停工的问题，具备复工条件。甲方按照本协议约定支付了已完工程价款及相关费用。乙方已按照本协议约定做好停工期间的各项工作，施工现场具备复工条件。2.复工时间：双方应在满足复工条件后的[X]个工作日内协商确定复工时间，并签订复工协议。如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致无法按时复工，双方应根据实际情况协商调整复工时间。七、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定支付已完工程价款及相关费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及违约金，同时甲方应承担乙方因此遭受的全部损失。若甲方未按照本协议约定履行其他义务，导致乙方损失的，应承担赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定做好停工期间的工程保护工作，导致工程损坏或丢失的，应负责修复或赔偿。若乙方未经甲方书面同意，擅自撤离施工现场或挪作他用施工现场的机械设备、周转材料等，应按照甲方要求限期返回，并承担因此给甲方造成的全部损失。若乙方未按照本协议约定履行其他义务，导致甲方损失的，应承担赔偿责任。八、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。2.本协议一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________________