施工合同外工程量协议书

施工合同外工程量协议书甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方在[具体项目名称]的建设施工过程中，存在施工合同外的工程量需要进行施工，甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就施工合同外工程量的施工事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述（一）工程量内容1.具体项目[详细列举施工合同外的各项工程量及对应的具体工作内容，如新增的基础土方开挖工程，包括开挖的深度、范围、土方量预估等；某区域的墙体拆除及新建工程，拆除墙体的材质、厚度，新建墙体的材质、规格、高度、长度等][如有其他不同类型的工程量，依次详细描述]2.工程地点[明确施工合同外工程量的具体施工地点，精确到具体的项目地址及施工范围所在位置]（二）质量标准1.乙方应按照国家及行业现行的相关工程施工质量验收规范、标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。2.对于涉及特定质量要求的部分，如[列举特殊质量要求的分项工程，如防水工程需达到的防水等级标准、装饰工程的平整度及色泽要求等]，乙方应严格按照双方另行约定的具体质量标准执行。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议，要求乙方按照合同约定及相关规范进行施工。有权根据工程实际进展情况，要求乙方调整施工计划和施工方案，以确保工程顺利进行。对乙方完成的工程量及质量进行验收，如发现质量问题或不符合合同约定的情况，有权要求乙方进行整改或返工。2.义务向乙方提供施工所需的相关资料，包括但不限于施工场地的地质勘察报告、设计图纸、施工场地条件说明等，确保资料的真实性和完整性。协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的外部环境，协助解决施工过程中遇到的与周边单位或个人的纠纷。按照本协议约定的时间和方式向乙方支付工程款。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供施工所需资料，并在资料齐全的情况下开始施工。根据工程实际情况和施工需要，有权要求甲方协调解决施工过程中遇到的问题，如场地条件变化、设计变更等导致的施工困难。按照本协议约定完成施工合同外工程量的施工后，有权要求甲方支付相应的工程款。2.义务组建专业的施工队伍，配备具备相应资质和经验的管理人员及技术工人，确保施工人员具备完成本工程的能力。编制详细的施工组织设计和施工方案，报甲方审核通过后严格按照方案组织施工，确保工程进度和质量。严格遵守国家及地方有关安全生产、环境保护等法律法规，采取必要的安全防护措施，确保施工过程安全无事故，减少施工对周边环境的影响。按照甲方要求及施工规范做好施工记录，包括施工日志、材料进场记录、质量检验记录等，定期向甲方报送工程进度及质量情况。在施工过程中发现设计图纸或现场实际情况与合同约定不符时，应及时通知甲方，不得擅自更改设计或施工内容。三、工程款及支付方式（一）工程款计价方式1.固定单价计价对于施工合同外工程量中的各项工作内容，双方根据市场行情及工程实际情况，确定各项工作的固定单价如下：[列出每项工程量对应的固定单价，如土方开挖工程单价为每立方米[X]元，墙体拆除工程单价为每平方米[X]元等]最终工程款结算以实际完成的工程量乘以固定单价为准。2.总价调整如在施工过程中发生设计变更、工程洽商等导致工程量增加或减少的情况，双方应根据实际情况对总价进行相应调整。调整原则如下：对于因设计变更引起的工程量变化，按照变更后的工程量及原固定单价进行结算。对于因工程洽商等其他原因引起的工程量变化，双方协商确定新的单价或调整方式进行结算。（二）支付方式1.预付款在本协议签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程款总额的[X]%作为预付款，即人民币[X]元。预付款用于乙方购买施工所需的材料、设备及组织施工队伍进场等前期准备工作。2.进度款乙方每月[X]日前向甲方报送当月完成的工程量报表及工程款支付申请，甲方在收到报表及申请后的[X]个工作日内进行审核确认。经审核无误后，甲方在次月[X]日前向乙方支付当月已完工程量对应工程款的[X]%。3.结算款在施工合同外工程量全部完成并经甲方验收合格后[X]个工作日内，乙方提交工程结算报告及完整的结算资料，甲方在收到结算报告及资料后的[X]个工作日内进行审核。审核完成后，双方办理工程结算手续，结算完成后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至工程款总额的[X]%。4.质保金工程款总额的[X]%作为质保金，质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]个月。质保期内如无质量问题，质保期满后[X]个工作日内，甲方将质保金无息返还给乙方。如质保期内出现质量问题，乙方应负责免费维修或返工，直至达到质量要求，由此产生的费用从质保金中扣除；质保金不足以支付维修费用的，乙方应另行支付。四、工程期限（一）开工日期本施工合同外工程量的开工日期为[具体开工日期]，以甲方下达的书面开工通知为准。乙方应在接到开工通知后[X]天内组织施工队伍进场施工。（二）竣工日期本工程的竣工日期为[预计竣工日期]，总工期为[X]天。乙方应按照合同约定及施工计划合理安排施工进度，确保工程按时竣工。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金；因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误的，工期相应顺延，乙方不承担违约责任，但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。（三）工期调整在施工过程中，如因以下原因导致工期需要调整的，双方应协商确定调整后的工期：1.设计变更、工程洽商等导致工程量增加或施工难度加大，影响工程进度的。2.不可抗力因素，如自然灾害、政府行为等导致工程无法正常施工的。3.甲方提出的合理工期调整要求，如根据项目整体进度需要对施工顺序或时间进行调整的。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定向乙方支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程款及相应违约金，同时工期相应顺延。2.因甲方原因导致乙方无法正常施工，如未能及时提供施工资料、协调解决周边纠纷等，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于停工损失、窝工损失等，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的质量标准进行施工，工程质量达不到合格标准的，乙方应负责无偿返工直至达到质量要求，由此造成的工期延误及甲方损失由乙方承担。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方或第三方造成人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。2.若乙方未按照本协议约定的工期完成施工任务，每逾期一天，应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除本协议，乙方应返还甲方已支付的工程款，并按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。3.乙方违反本协议约定的其他义务，如擅自更改设计、施工方案，未按要求做好施工记录等，应承担因此给甲方造成的损失，并按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。六、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款（一）协议生效本协议自双方签字（盖章）之日起生效。本协议一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。（二）协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。2.在履行本协议过程中，若一方提出解除协议，需提前[X]天书面通知对方，并经对方书面同意。因解除协议给对方造成损失的，提出解除方应承担相应赔偿责任。（三）通知与送达1.双方在本协议中填写的联系方式即为双方的有效送达地址，任何一方联系方式发生变更的，应及时书面通知对方。2.一方按照本协议约定向另一方发出的通知、文件等，以书面形式通过快递、挂号信等方式送达至对方有效送达地址的，即视