武汉疫情停工免责协议书

武汉疫情停工免责协议书甲方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称"疫情"）的爆发，对社会经济造成了重大影响，导致乙方在执行与甲方相关业务过程中出现停工情况。为明确双方在疫情期间的权利义务，经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方达成如下免责协议：一、协议背景自疫情爆发以来，政府采取了一系列防控措施，包括但不限于限制人员流动、延长假期、停工停产等，乙方所从事的[具体业务领域]受到严重影响，无法按照原计划正常开展工作，导致与甲方的合作项目出现延误或暂停。二、标的物或服务具体描述乙方为甲方提供[具体服务内容或项目名称]，包括但不限于[详细列举服务的具体范围、工作内容、交付成果等]。该服务或项目是基于甲乙双方签订的[前期合作协议名称]开展的，预计总金额为人民币[X]元，原计划开始时间为[具体日期]，结束时间为[具体日期]。三、权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方及时通报因疫情导致的停工情况及预计恢复工作的时间。在乙方因疫情停工期间，有权根据实际情况调整工作安排，但应提前通知乙方。2.义务尊重乙方因疫情采取的必要防控措施，理解乙方在疫情期间面临的困难。根据本协议约定，在乙方符合条件的情况下，免除乙方因疫情停工所产生的违约责任。（二）乙方权利与义务1.权利有权因疫情导致无法正常履行合同义务时，依据本协议要求免除违约责任。在疫情缓解后，有权要求甲方根据实际情况合理调整工作进度和交付时间。2.义务及时向甲方通报因疫情导致的停工情况，包括停工开始时间、预计持续时间、对工作进度的影响等，并提供相关证明材料（如政府发布的疫情防控文件、所在地区实施管控措施的通知等）。积极采取措施减少疫情对工作的影响，在疫情允许的情况下，尽快恢复工作，并优先完成对甲方影响较大的工作任务。对因疫情停工期间所涉及的工作资料、设备等妥善保管，防止丢失或损坏。四、疫情停工期间的相关安排（一）停工时间确定乙方确认，自[具体停工日期]起，因疫情原因导致无法正常开展与甲方相关的工作，进入停工状态。停工结束时间将根据疫情防控形势及政府相关规定确定，并及时通知甲方。（二）工作交接在停工前，乙方应与甲方就已开展的工作进行全面交接，确保甲方能够清楚了解工作进展情况及后续需要注意的事项。交接内容包括但不限于工作文档、数据资料、未完成的任务清单、与第三方的沟通情况等，并形成书面交接记录，双方签字确认。（三）后续工作安排1.乙方应在停工结束后，尽快制定详细的工作计划，明确恢复工作后的工作进度安排，并提交给甲方审核。工作计划应充分考虑因疫情延误的时间，合理调整工作节奏，确保能够按时或尽量减少延误完成与甲方的合作项目。2.甲方应根据乙方提交的工作计划，结合自身需求，与乙方共同协商确定最终的工作进度表。如甲方对工作计划有任何意见或建议，应及时反馈给乙方，乙方应根据甲方意见进行调整优化。五、违约责任1.因疫情属于不可抗力事件，若乙方因疫情导致未能按照原合同约定的时间、质量要求履行义务，在及时通知甲方并提供相关证明材料后，不承担违约责任。2.若甲方违反本协议约定，在乙方因疫情停工符合免责条件的情况下，仍要求乙方承担违约责任，乙方有权拒绝，并要求甲方按照本协议约定履行义务。若甲方的违约行为给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。3.若乙方未按照本协议约定及时通知甲方疫情停工情况或提供虚假证明材料，导致甲方未能及时了解情况并采取相应措施，乙方应承担由此给甲方造成的损失。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至乙方因疫情导致的停工状态结束且双方就合作项目的后续事宜处理完毕之日止。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：________________