工程水电人工合同范本

工程水电人工合同范本甲方（发包方）：姓名：__________________身份证号：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：姓名：__________________身份证号：__________________地址：__________________联系电话：__________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方工程水电安装项目的人工承包事宜协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及规模：该工程为[具体建筑类型，如住宅、商业楼等]，总建筑面积为[X]平方米。水电安装工程包括但不限于室内外给排水系统、强弱电系统的敷设、设备安装及调试等全部相关工作内容。具体如下：给排水系统：生活给水系统：从市政供水接入点至各用水点的管道敷设、水表安装、阀门及附件安装，包括管道的切割、连接、固定及水压试验。排水系统：室内污水、废水排水管道的敷设，包括排水立管、横支管的安装，检查口、清扫口的设置，排水管道与室外排水管网的连接，以及排水系统的通水试验。雨水排水系统：屋面雨水收集及排放管道的敷设，包括雨水斗、雨水立管、横支管的安装，雨水管道与室外雨水管网的连接，以及雨水系统的通水试验。强弱电系统：强电系统：从小区配电室至各楼层配电箱、户内配电箱的电缆敷设、桥架安装、配电箱安装及调试，包括电缆的敷设、桥架的制作安装、配电箱的安装固定、电气设备的接线及调试，以及室内照明系统、插座系统、动力系统的电线管敷设、灯具及插座安装、开关安装等全部工作内容。弱电系统：包括电视、电话、网络等弱电线路的敷设，弱电箱的安装及调试，终端设备的安装及接线等工作内容。二、承包方式乙方以包工不包料的方式承包本工程水电安装项目的人工部分。甲方负责提供水电安装工程所需的全部材料、设备及构配件，但乙方应提前[X]天向甲方提交详细的材料、设备及构配件清单，以便甲方及时采购供应。三、合同工期1.开工日期：本工程水电安装人工部分定于[具体开工日期]开工。2.竣工日期：本工程水电安装人工部分定于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。3.工期延误：如因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延，并由甲方承担乙方因此造成的窝工等损失；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，每延误一天，按照合同总价的[X%]向甲方支付违约金。如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误，双方应协商解决工期顺延事宜，互不承担违约责任。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程水电安装人工费用总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，不因任何因素调整，但因设计变更、甲方增加或减少工程量等原因导致的费用变化除外。2.支付方式：工程进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交当月已完工程量报告，经甲方审核确认后，于次月[具体日期]支付当月已完工程量价款的[X%]。工程竣工验收合格后，支付至合同总价的[X%]。工程结算完成后，支付至结算总价的[X%]。剩余合同总价的[X%]作为质量保证金，质保期为[X]年，质保期满无质量问题，甲方在质保期满后[X]天内一次性无息支付给乙方。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。有权根据工程实际情况对施工方案、施工顺序等进行调整，但应提前通知乙方。有权对乙方提交的工程量报告及费用申请进行审核。2.义务：按照合同约定向乙方支付工程款。负责提供施工所需的场地、用水用电接口等施工条件，并保证施工条件符合施工要求。负责协调与其他施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。按照乙方提交的材料、设备及构配件清单及时采购供应所需材料、设备及构配件，并保证其质量符合国家标准及设计要求。负责组织工程竣工验收，并及时办理工程结算手续。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程款。有权要求甲方提供施工所需的相关资料及协助。对甲方提出的不合理要求及违反合同约定的行为，有权拒绝。2.义务：按照国家相关规范、标准及设计要求组织施工，确保施工质量达到合格标准。制定详细的施工进度计划，并按照计划组织施工，确保工程按时竣工。负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方及监理单位的管理。负责施工过程中成品、半成品的保护，如因乙方原因造成损坏，乙方应负责修复或赔偿。按照甲方要求及时提交已完工程量报告及费用申请等相关资料。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。在质保期内，对工程质量问题负责免费维修，如因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内到达现场进行维修。六、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程水电安装工程质量应符合国家现行的施工质量验收规范及标准，达到合格等级。2.质量验收：乙方应在每道工序完成后，先进行自检，自检合格后报甲方及监理单位验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。工程竣工后，乙方应提交工程竣工报告，并通知甲方及相关部门进行竣工验收。甲方应在接到乙方竣工验收通知后[X]天内组织相关部门进行验收。如验收不合格，乙方应按照甲方及验收部门提出的整改意见进行整改，直至达到验收标准，整改费用由乙方承担。工程竣工验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。七、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。如因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此造成的窝工等损失。如甲方擅自变更设计或增加、减少工程量，导致乙方费用增加或减少的，应按照实际发生的费用调整合同价款，并承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的质量标准施工，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，如因返工导致工期延误，乙方应承担相应的工期延误违约责任。如乙方未按照合同约定的工期竣工，每延误一天，按照合同总价的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方原因导致工程无法按时交付使用，乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价的[X%]向甲方支付违约金。如乙方在施工过程中违反安全管理规定，导致发生安全事故，乙方应承担全部责任及因此造成的一切损失。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力