施工合同工程延期协议书_第1页
施工合同工程延期协议书_第2页
施工合同工程延期协议书_第3页
施工合同工程延期协议书_第4页
施工合同工程延期协议书_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

施工合同工程延期协议书甲方:名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方:名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________鉴于甲乙双方于[具体日期]签订了关于[工程名称]的《施工合同》(合同编号:[合同编号]),现因[具体原因]导致工程无法按照原合同约定的工期完成,经双方友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,就工程延期事宜达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:[工程具体名称]2.工程地点:[详细工程地点]3.工程内容及规模:[详细描述工程的具体施工内容,包括但不限于建筑结构、装修工程、设备安装等方面的具体要求和规格][明确工程的规模,如建筑面积、层数、跨度等相关数据]4.工程承包范围:[具体说明乙方负责施工的范围,涵盖哪些分项工程、分部工程等][如有特定的材料供应、设备采购等内容,也需在此详细列出]二、延期原因及责任认定1.延期原因:[详细阐述导致工程延期的具体原因,如不可抗力事件(详细说明不可抗力事件的具体情况,如自然灾害的类型、发生时间、影响范围等)、设计变更(列出具体的设计变更内容及时间)、甲方原因(如甲方未按时提供施工场地、施工图纸、支付工程款等具体情况)、乙方原因(如施工组织不力、人员设备不足等具体问题)等]2.责任认定:因不可抗力原因导致工程延期的,双方互不承担责任,但双方应及时相互通知,并提供相关证明文件。因甲方原因导致工程延期的,甲方应承担相应责任,包括但不限于赔偿乙方因此遭受的直接损失(如窝工损失、机械设备租赁费用增加等),并相应顺延工期。因乙方原因导致工程延期的,乙方应承担相应责任,乙方应采取积极措施加快工程进度,尽量减少延期对整体工程的影响。若因乙方原因导致工程延期给甲方造成损失的,乙方应负责赔偿。三、工期延期的具体情况1.原合同工期:原合同约定本工程开工日期为[开工日期],竣工日期为[竣工日期],总工期为[工期天数]天。2.延期天数:经双方共同确认,本工程预计延期[延期天数]天,新的竣工日期预计为[新竣工日期]。3.具体延期时间节点:[详细列出从开始延期起,每个月或每个阶段的延期时间及相关情况说明][例如:自[延期起始日期1]起,因[具体原因1]导致工程延期[X1]天;自[延期起始日期2]起,因[具体原因2]导致工程延期[X2]天,以此类推]四、双方权利与义务1.甲方权利与义务:权利:有权对工程延期情况进行监督检查,要求乙方提供相关进度报告和资料。在工程延期期间,若甲方因本工程相关的其他业务需求需要提前使用部分已完工程或场地时,乙方应予以配合。义务:按照本协议约定,及时支付因工程延期可能产生的相关费用(如因甲方原因导致的窝工费用、补偿费用等)。协调解决与工程相关的外部关系,确保工程施工不受外部干扰因素的影响。若因甲方协调不力导致工程延期情况进一步恶化,甲方应承担相应责任。对乙方提交的工程延期申请及相关资料进行及时审核,并在[X]个工作日内给予明确答复。2.乙方权利与义务:权利:有权要求甲方按照本协议约定支付因工程延期产生的合理费用。在工程延期期间,因甲方原因导致乙方增加额外费用或损失的,乙方有权要求甲方给予补偿。义务:制定详细的赶工计划,并报甲方审核同意后严格按照计划组织施工,确保工程在新的竣工日期前完成。赶工计划应包括增加的施工人员、设备安排、施工进度节点等具体内容。定期向甲方提交工程进度报告,报告应包括工程实际进展情况、延期原因分析、下一步施工计划等内容,以便甲方及时了解工程动态。妥善保管工程资料,确保工程资料的完整性和真实性。在工程延期期间,若因乙方保管不善导致工程资料丢失或损坏,乙方应负责及时补办或修复。加强施工现场管理,确保施工安全和质量。因乙方管理不善导致工程出现安全事故或质量问题,乙方应承担全部责任,并负责采取措施及时解决,由此给甲方造成损失的,乙方应予以赔偿。五、费用调整1.因甲方原因导致的费用调整:若因甲方原因导致工程延期,甲方应承担乙方因此产生的直接费用增加部分,具体费用包括但不限于:窝工费用:按照窝工人员数量及窝工天数,以每人每天[窝工费用标准]元计算窝工费用。机械设备租赁费用增加:根据实际租赁的机械设备种类、数量及租赁期限的延长,按照租赁合同约定的租赁费用标准计算增加的租赁费用。其他因工程延期导致的直接费用增加:如材料二次搬运费增加、临时设施费用增加等,乙方应提供详细的费用清单及相关证明文件,经甲方审核确认后予以支付。甲方应在收到乙方提交的费用调整申请及相关证明文件后的[X]个工作日内完成审核,并将审核结果通知乙方。如甲方无异议,应在审核结果通知后的[X]个工作日内支付相应费用。2.因乙方原因导致的费用调整:若因乙方自身原因导致工程延期,乙方应自行承担由此产生的一切费用,包括但不限于赶工费用、逾期违约金等。若乙方为了加快工程进度采取赶工措施,且赶工措施经甲方审核同意的,赶工费用由乙方自行承担。但如果赶工措施是由于甲方要求或甲方提供的条件导致乙方必须采取的,甲方应根据实际情况给予乙方一定的补偿,补偿费用的具体金额由双方协商确定。六、工程质量与验收1.工程质量要求:乙方应严格按照国家现行施工质量验收规范、标准以及原合同约定的质量要求进行施工,确保工程质量符合合格标准。在工程延期期间,乙方仍需加强质量管理,不得因赶工而忽视工程质量。2.验收标准与程序:验收标准:按照国家相关工程质量验收规范、标准以及原合同约定的验收标准执行。验收程序:工程竣工后,乙方应提前[X]天向甲方提交工程竣工验收报告,并通知甲方组织验收。甲方应在收到乙方的验收报告后的[X]个工作日内组织相关人员进行验收。如验收合格,双方应签署工程竣工验收报告;如验收不合格,乙方应按照甲方的要求及时整改,直至工程质量符合要求,并承担整改费用。整改完成后,乙方应重新提交验收申请,甲方应在[X]个工作日内再次组织验收。七、违约责任1.甲方违约责任:若甲方未按照本协议约定及时支付因工程延期产生的相关费用,每逾期一天,应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金,同时甲方应承担由此给乙方造成的全部损失。若甲方因自身原因导致工程延期情况进一步恶化,影响工程正常施工进度的,甲方应承担乙方因此遭受的全部损失,包括但不限于直接经济损失、预期利益损失等。2.乙方违约责任:若乙方未按照本协议约定的赶工计划组织施工,导致工程无法在新的竣工日期前完成,每逾期一天,乙方应按照工程总价款的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的,甲方有权解除本合同,并要求乙方返还已支付的工程款,同时乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。若乙方在工程延期期间,因管理不善导致工程出现安全事故或质量问题,乙方应承担全部责任,并负责采取措施及时解决。如因安全事故或质量问题给甲方造成损失的,乙方应按照损失金额的[X%]向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的全部损失。八、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议自双方签字(盖章)之日起生效,与原《施工合同》具有同等法律效力。本协议未涉及的内容,仍以原《施工合同》为准。2.本协议一式[X]份,甲

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论