2025陕西省监理工程师《合同管理》：建设工程合同风险控制考试试卷

2025陕西省监理工程师《合同管理》：建设工程合同风险控制考试试卷建设工程合同风险控制合同范本合同编号：签订地点：签订日期：合同协议书本合同（以下简称“本合同”）由下列双方于年月日在签订：发包人（甲方）：名称：地址：法定代表人：身份码/营业执照号：联络方式：承包人（乙方）：名称：地址：法定代表人：身份码/营业执照号：联络方式：鉴于甲方需要进行工程（以下简称“本工程”）的建设，乙方具备相应的资质和能力，双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规，以及平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4计划开工日期：年月日1.5计划竣工日期：年月日1.6合同工期总日历天数：天1.7合同价款：人民币元（大写：）1.8工程质量标准：第二条合同双方的一般义务2.1甲方的义务：（1）按照合同约定支付工程款；（2）提供施工场地及相关资料；（3）协助乙方办理相关审批手续；（4）及时作出决策和回复，避免因延误导致工程停滞。2.2乙方的义务：（1）按照合同约定工期完成施工任务；（2）确保工程质量和安全，符合相关法律法规及标准；（3）合理使用甲方提供的材料和设备，避免浪费；（4）遵守施工现场管理规定，保护环境。第三条工程质量3.1工程质量标准：3.2材料与设备：乙方应提供符合合同约定和设计要求的材料及设备，并提供相关质量证明文件。3.3检验与验收：乙方应配合甲方及监理单位进行材料、隐蔽工程、分部分项工程的检验与验收，不合格部分应立即整改。第四条工期4.1乙方应严格按照合同约定的工期组织施工，并制定详细的施工进度计划报甲方备案。4.2因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金人民币元。4.3因甲方原因导致的工期延误，乙方有权要求延长工期并补偿相应损失。第五条合同价款与支付5.1合同价款：本工程合同价款为人民币元，包括设计、施工、材料等费用，已综合考虑市场价格波动风险。5.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同价款的%作为预付款；（2）工程进度达到%时，甲方支付合同价款的%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同价款的%；（4）质保金为合同价款的%，质保期为年，质保期满后无质量问题一次性支付。第六条变更与索赔6.1工程变更：（1）任何变更需以书面形式提出，经双方确认后方可实施；（2）变更引起的费用增减由双方协商确定，并签订补充协议。6.2索赔：（1）施工过程中，若因甲方原因造成乙方损失，乙方可提出索赔；（2）索赔金额应包括直接损失、合理利润及必要费用；（3）乙方应在事件发生后日内提出索赔申请，逾期视为放弃。第七条风险控制7.1风险评估：甲乙双方应在签订本合同前进行风险评估，识别可能影响工程进度、质量、安全的因素，并制定相应措施。7.2预防措施：（1）甲方应确保提供的设计文件、地质资料等信息的准确性和完整性；（2）乙方应制定详细的施工方案，确保施工过程中的安全和质量；（3）双方应定期召开风险评估会议，及时调整应对策略。7.3应急预案：（1）针对可能的自然灾害、设备故障、材料供应中断等风险，双方应制定应急预案；（2）乙方应在施工现场配备必要的应急物资和人员，确保突发事件的及时处理。第八条争议解决8.1双方因履行本合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条合同的生效与终止9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2本合同在工程竣工验收合格、质保期满且双方权利义务履行完毕后终止。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。发包人（甲方）：法定代表人或授权代表：签字盖章：日期：承包人（乙方）：法定代表人或授权代表：签字盖章：