湿地公园委托建设协议书

湿地公园委托建设协议书甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设湿地公园，特委托乙方承担该湿地公园的建设工作。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就湿地公园委托建设事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.建设地点：[详细地址]2.建设规模：湿地公园规划总面积为[X]平方米，其中水域面积[X]平方米，陆地面积[X]平方米。建设内容包括但不限于湿地保护工程、生态修复工程、景观工程、科普教育设施建设等。具体建设内容及要求详见本协议附件《湿地公园建设方案》。3.建设标准：按照国家及地方有关湿地公园建设的相关标准和规范进行建设，确保达到[具体等级或要求]的湿地公园建设标准。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的建设工作进行监督检查，提出意见和建议。有权根据实际情况对建设方案进行调整，但应提前通知乙方。有权要求乙方提供与建设工作相关的资料和报告。2.义务按照本协议约定向乙方支付建设费用。协助乙方办理建设过程中所需的相关手续，提供必要的文件和资料。负责协调建设过程中与周边单位和居民的关系，为乙方创造良好的建设环境。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付建设费用。有权根据建设方案自主组织施工，但应接受甲方的监督检查。在建设过程中遇到不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致建设工作无法正常进行时，有权要求甲方给予合理的工期顺延。2.义务按照本协议约定及《湿地公园建设方案》的要求，组织专业人员进行建设工作，确保建设质量和进度。严格遵守国家及地方有关建设工程的法律法规和相关标准规范，确保建设工程安全、环保。在建设过程中，定期向甲方报告建设工作进展情况，及时反馈建设过程中出现的问题和解决方案。负责建设工程的竣工验收工作，提交竣工验收报告及相关资料。建设工程竣工验收合格后，按照国家有关规定和本协议约定承担质量保修责任。三、建设费用及支付方式1.建设费用：本项目建设费用总计为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此费用为固定总价，除本协议约定的调整情况外，不因任何因素调整。2.支付方式预付款：本协议签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付建设费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。进度款：乙方每月[X]日前向甲方提交当月已完工程进度报告及付款申请，甲方在收到报告及申请后的[X]个工作日内审核确认，并支付当月已完工程价款的[X]%。竣工验收款：建设工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至建设费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。质量保证金：建设工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内将质量保证金（建设费用的[X]%）无息支付给乙方，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。四、工程期限1.开工日期：本项目预计开工日期为[预计开工日期]，具体以甲方书面通知为准。2.竣工日期：本项目预计竣工日期为[预计竣工日期]，总工期为[X]日历天。因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误的，工期相应顺延；因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照建设费用的[X]%向甲方支付违约金。3.工期调整：如在建设过程中因甲方调整建设方案或其他原因需要调整工期的，双方应另行协商并签订补充协议。五、工程质量及验收1.工程质量乙方应严格按照国家及地方有关建设工程的质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。乙方在施工过程中应建立质量保证体系，加强质量控制，接受甲方及监理单位的监督检查。对于工程质量不符合要求的部分，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。2.竣工验收建设工程竣工后，乙方应按照国家有关规定和本协议约定进行自检，自检合格后向甲方提交竣工验收报告及相关资料。甲方在收到乙方竣工验收报告及相关资料后的[X]个工作日内组织相关部门进行竣工验收。如验收合格，双方应签署竣工验收合格文件；如验收不合格，乙方应按照甲方及验收部门提出的整改意见进行整改，直至验收合格为止，由此产生的费用由乙方承担。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定支付建设费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。若甲方未按照本协议约定协助乙方办理相关手续或提供必要的文件和资料，导致乙方无法正常施工或延误工期的，应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定及《湿地公园建设方案》的要求进行建设，导致建设质量不符合标准或工期延误的，应承担相应的违约责任，按照本协议约定向甲方支付违约金，并负责无偿返工直至达到质量标准和工期要求。若乙方擅自将建设工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本协议，乙方应返还甲方已支付的全部费用，并按照建设费用的[X]%向甲方支付违约金。若乙方在建设过程中违反国家及地方有关法律法规和相关标准规范，导致发生安全事故或环境污染等问题的，应承担全部法律责任和经济赔偿责任。七、保密条款1.双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。八、争议解决1.本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本协议其他无争议的条款。九、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。2.本协议一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________