2025年 一级建造师建设工程计价综合全真模拟试卷（附答案）

2025年一级建造师建设工程计价综合全真模拟试题单选题(共800题)1、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是()。A.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价B.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规定进行编制的，应在招标控制价公布后3天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审核部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于5%时，应责成招标人改正【答案】A2、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括()。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.地上附着物补偿费D.安置补助费【答案】D3、(2013年真题)关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是()。A.应结合市场需求确定建设规模B.生产方法应与拟采用的原材料相适应C.工艺流程宜具有刚性安排D.应选择最先进的生产方法【答案】B4、下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是()。A.材料费包括材料原价、运杂费、税金、运输损耗及保管费、预涨费B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费、装卸费D.预涨费按材料原价、运杂费之和的一定比例计算【答案】A5、下列编制方法中，不属于设备安装工程费概算编制方法的是()A.安装设备百分比法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法【答案】C6、投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项中应重点关注的是()。A.施工现场市政设施条件B.商务经理的业务能力C.招标人的组织架构D.暂列金额的准确性【答案】A7、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是()。A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.专利权转让价格按成本估计进行C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【答案】C8、(2020年真题)某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是()万元A.1500.00B.1454.55C.1424.66D.1090.91【答案】A9、(2021年真题)某拟建工程概算编制中，已知类似工程土建工程造价指标为1600元/m2,其中人材机费分别占土建工程造价的15%、60%、10%,拟建工程与类似工程由于时间地点差异产生的人材机费差异系数分别为1.1、1.25、0.95。假定以人材机费用之和为基数取费的综合取费率25%,则该拟建工程的造价指标为()元/m2。A.1856B.1972C.2020D.2320【答案】C10、基本预备费的计算基数为()。A.工程费用B.设备工器具购置费C.工程费用+工程建设其他费用D.建筑安装工程费【答案】C11、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为()。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9500万元、300万元、500万元D.9100万元、700万元，500万元【答案】C12、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3,泵的时间利用系数为0.8则该砼输送泵的产量定额为()。A.160m3/台班B.0.67台班/100m3C.200m3/台班D.0.50台班/100m3【答案】A13、关于工程招标中投资审查的说法，正确的是()。A.符合初步审查和详细审查标准的，均可通过资格预审B.合格制审查无需进行详细审查C.有限数量制审查无需进行初步审查只需对资格预审文件进行量化打分D.通过详细审查申请人数量不足3个的，招标人必须重新组织资格预审【答案】A14、类似工程预算法是利用()相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。A.工程设计对象B.施工条件与设计对象C.施工方案与设计对象D.技术条件与设计对象【答案】D15、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为20%时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为()台班。B.10.0C.12.0D.12.5【答案】C16、(2019年真题)某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得，施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元工日、50元/工日计。以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%,在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导小机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为()元。A.1820B.2470C.2820D.3470【答案】B17、(2018年真题)某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3,泵的时间利用系数为0.75,则该砼输送泵的产量定额为()。A.150m3/台班B.0.67台班/100m3C.200m3/台班D.0.50台班/100m3【答案】A18、生产性建设项目工程费用为15000万元，设备费用为5000万元，工程建设其他费为3000万元，预备费为1000万元，建设期利息为1000万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的工程造价为()万元。A.19000B.20000C.25000D.20500【答案】B19、下列关于设计概算的说法中，错误的是()。A.政府投资项目的设计概算经批准后，一般不得调整B.超出原设计范围的重大变更，允许调整C.超出基本预备费规定范围工程变动和费用增加，不允许调整D.国家重大政策性的调整，允许调整20、用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是()。A.分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用【答案】A21、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费率为5%。项目前期年限1年，建设期2年，各年完成静态投资额的比例分别为60%与40%,年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费()万元。A.564.54B.592.77C.464.74D.589.63【答案】B22、根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)在招投标文件中另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是()。A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险【答案】D23、总承包服务费由建设单位在招标控制价中根据总包服务范围和有关计价规定编制，施工企业投标时自主报价，施工过程中按()执行。A.投标报价B.签约合同价C.评标价D.招标控制价【答案】B24、关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是()。A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值【答案】C25、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是40s,每次循环平均挖土量0.3m3,机械正常利用系数为0.8,机械幅度差为25%。则该机械挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量为()。A.6.83B.5.21C.8.09D.7.23【答案】D26、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是()。A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担B.10%以内的材料价格风险由承包人承担C.10%以内的施工机具使用费风险由承包人承担D.5%以内的人工费风险由承包人承担【答案】C27、某新建项目，建设期2年，第一年贷款200万元，第二年贷款500万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为8%,每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是()万元。A.22.08B.37.39C.44.16D.45.55【答案】D28、在国外建筑安装工程费中，现场材料试验及所需设备的费用包含在()中。A.直接工程费B.管理费C.开办费D.其他摊销费【答案】C29、用1:1水泥砂浆贴200mm×200mm×10mm瓷砖墙面，结合层厚度为5mm,试计算每100m2瓷砖墙面中瓷砖和砂浆的消耗量(灰缝宽为5mm)。假设瓷砖损耗率为3%,砂浆损耗率为1%。每100m2瓷砖墙面中水泥砂浆总消耗量是()m3。B.0.55C.0.57D.0.60【答案】B30、关于招标工程量清单缺项漏项的处理，下列说法中正确的是()。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】B31、(2014年真题)管理者不直接与承包人签订合同，但受托监督承包人履行合同的工程总承包方式是()。A.EPC总承包B.交钥匙总承包C.设计-采购总承包D.工程项目管理总承包【答案】D32、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是()。A.分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机具台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价【答案】D33、(2013年真题)下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是()。A.国际运费B.国际运输保险费C.到岸后外埠中转运输费D.进口环节税费【答案】C34、有关法律法规政策变化引起的价款调整，下列表述中正确的是()A.发包人应当承担基准日之前发生的.作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险B.如果有关价格(如人工.材料和工程设备等价格)的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再考虑法律法规政策变化引起的价款调整C.对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程开工前的第28天作为基准日D.承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律.行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款可以调整【答案】B35、按照《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号),发包人应在竣工结算书确认后()天内向承包人支付工程结算价款。A.7B.10C.14D.15【答案】D36、下列资料中，不属于《建设工程施工合同(示范文本)》附件的是()。A.协议书B.承包人承揽工程项目一览表C.发包人供应材料设备一览表D.工程质量保修书【答案】A37、反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需消耗的人工、材料和施工机具台班数量的定额是()。A.概算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额【答案】B38、根据《标准施工招标文件》(2007年版)通用合同条款，承包人可以同时获得费用和利润补偿的索赔事件是()。A.工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复B.工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行C.因不可抗力停工期间应监理人要求照管、清理、修复工程D.基准日后法律的变化【答案】A39、下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是()。A.应收账款=年营业收入/应收账款周转次数B.预收账款=年经营成本/预收账款周转次数C.产成品=(年经营成本-年其他营业费用)/产成品周转次数D.预付账款=存货/预付账款周转次数【答案】C40、关于评标结果，下列表述正确的是()。A.评标委员会可直接确定中标人B.对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面或口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论D.对于邀请招标的项目，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】C41、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书；拒不履行的，对方当事人可以请求()执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】D42、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是()。A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用与结余情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况【答案】B43、设备原价的说法，正确的是()。A.进口设备的原价是指其到岸价B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得C.设备原价通常包含备品备件费在内D.设备原价占设备购置费比重增大，意味着资本有机构成的提高【答案】C44、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5%,该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为()万元。A.10B.12C.50D.60【答案】A45、下列工程量清单计价，下列计算式正确的是()。A.分部分项工程费=∑(分部分项工程量×相应分部分项的工料单价)B.措施项目费=∑措施项目工程量×措施项目工料单价C.其他项目=暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费D.单位工程费=分部分项项目费+措施项目费+其他项目+规费+税金【答案】D46、合理确定与控制工程造价的基础是项目决策的()。A.深度B.正确性C.内容D.建设规模【答案】C47、某工程量清单项目编码是020401001002,其中表示砖砌体的代码是()。A.02B.04C.01D.001【答案】C48、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法正确的是()。A.理论计算法适用于确定材料净用量B.必须消耗的材料量是指材料的净用量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量【答案】A49、某装修公司采购1000m2花岗岩，运至施工现场。已知该花岗岩出厂价为1000元/m2,运杂费30元/m2,当地供销部门手续费率为1%,当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为1%,单位材料量检验试验费为3元/m2,则这批花岗岩的材料费用约为()万元A.152C.104D.102【答案】B50、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是()。A.直接建设成本B.建设成本上升费用C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】B51、招标工程量清单计量与计价过程中，分部分项工程项目清单必须载明的要件是()A.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程量B.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程单价C.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程单价D.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量【答案】D52、(2021年真题)编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是()。A.总包人对专业工程的投标费B.承包人自行采购工程设备的保护费C.总包人施工现场的管理费D.竣工决算文件的编制费【答案】C53、小规模纳税人提供应税服务适用()计税。A.简易计税方法B.简单计税方法C.一般计税方法D.复杂计税方法【答案】A54、下列各项中应列入工程计量范围的是()。A.不符合合同文件要求的工程B.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工的工程量C.因承包人原因返工的工程量D.价格调整项目【答案】D55、关于依法必须招标工程中标候选人的公示，下列说法中正确的是()。A.评标结果只能在交易场所公示B.公示对象是全部中标候选人C.公示对象是所有投标人D.公示的内容包括各评分要素的得分【答案】B56、下列()属于安全施工费。A.施工机械的检验检测费用B.砖、混凝土砌块等围挡的维修费用C.治安综合治理费用D.施工安全防护通道费用【答案】D57、关于其他项目清单中的专业工程暂估价性质的描述，下列说法中错误的是()A.专业工程暂估价一般是综合暂估价B.专业工程暂估价应包括除规费和税金以外的管理费、利润等费用C.投标人应将专业工程暂估价计入工程量清单的综合单价报价中D.对于设计深度不够的专业工程，其暂估价实际金额确定的最佳途径，就是通过施工总承包人与工程建设项目招标人共同组织的招标【答案】C58、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是()。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况(有业绩信誉条件的)【答案】D59、下列费用中，不属于工程造价构成的是()。A.用于支付项目所需土地而发生的费用B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C.流动资金D.用于委托工程勘察设计所支付的费用【答案】C60、如果由于承包人原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，下列有关价款调整的说法正确的是()。A.造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整B.造成合同价款增加的，合同价款予以调整；造成合同价款减少的，合同价款不予调整C.造成合同价款增加或减少的，合同价款均不予调整D.造成合同价款增加或减少的，合同价款均予以调整【答案】A61、(2021年真题)下列工程定额中，能够反应建设总投资及其各项费用构成的是()。A.预算定额B.施工定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】D62、在计算预算定额人工工日消耗量时，基本用工中除包括完成定额计量单位的主要用工外，还应包括()。A.劳动定额规定应增(减)计算的用工B.劳动定额内不包括的材料加工用工C.施工中不可避免的其他零星用工D.质量检查和隐蔽工程验收用工【答案】A63、(2018年真题)因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是()。A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用【答案】C64、在计算总价措施费时考虑报价浮动率的是()。A.脚手架B.模板C.道路硬化D.施工排水降水【答案】C65、(2016年真题)完成某分部分项工程1m3需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日。如人工幅度差系数为10%,则该工程预算定额人工工日消耗量为()工日/10m3。A.6.05B.5.85C.7.00D.7.15【答案】D66、新增流动资产中的各种存货的计价依据是()A.制造时的各项支出B.买进时的各项支出C.入账时的实际成本D.取得时的实际成本【答案】D67、发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的(),其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】B68、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、180s、30s、30s,其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械时间利用系数为0.8,则500L砂浆搅拌机的产量定额为()m3/台班。(1m3=1000L)A.27.43B.29.54C.32.00D.48.00【答案】C69、工程总承包预付款的用途包括()。A.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等B.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及管理性费用支出等C.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及提前办理合格性手续等D.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及合理的利润预支等【答案】A70、某建设项目建安工程费为1500万元，设备购置费400万元，工程建设其他费300万元。已知基本预备费费率为5%,项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%,年涨价率为7%,则该项目总的预备费为()万元。B.271.18C.346.39D.358.21【答案】D71、在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其时间费用后，其中支付证书中应增加费用的()作为工程材料和预备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】D72、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%,利润率为8%,若其他费用不考虑，则该设备的原价为()。A.25.82B.25.85C.26.09D.29.09万元万元万元万元【答案】B73、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是()。A.实施招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整【答案】B74、按我国现行投资构成，下列费用中，不属于工程建设其他费用的是()A.建设单位管理费B.建筑安装工程费C.建设期计列的生产经营费D.用地与工程准备费【答案】B75、类似工程预算法是利用()相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。A.工程设计对象B.施工条件与设计对象C.施工方案与设计对象D.技术条件与设计对象【答案】D76、某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5%,则该建设项目的基本预备费为()万元。A.350B.400C.450D.475【答案】C77、有关投标有效期的规定，下列表述中正确的是()。A.投标有效期从投标截止时间起开始计算，至双方签订合同时结束B.一般项目投标有效期为60天C.投标保证金的有效期应当投标有效期保持一致D.投标有效期的长短需考虑组织清标小组进行清标的时间【答案】C78、招标人在招标文件中一般会明确进行工程现场踏勘的()。A.时间和地点B.时间和金额C.人员和地点D.人员和金额【答案】A79、在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是()。A.基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.基本建设项目交付使用资产总表D.基本建设项目交付使用资产明细表【答案】B80、就国际贸易的各种交易价格而言，以下各种价格中费用划分与风险转移分界点相一致的是()。A.离岸价格B.运费在内价C.到岸价格D.抵岸价格【答案】A81、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2,每m2建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3,毛石基础综合单价为70元/m3,现准备建造一个类似的建筑物，采用钢筋混凝土带形基础，若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3,钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3,则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为()元/m2。A.322B.378C.350D.400【答案】B82、在进行国际工程投标报价时，国内派出工人人工日工资单价需考虑工人出国期间的总费用，其内容包括()。A.带薪法定假日、带薪休假日工资B.雇工招募和解雇应支付的费用C.工人上下班交通费D.工资预涨费【答案】D83、施工投标报价工作包括：①工程现场调查；②组建投标报价班子；③确定基础报价；④制定项目管理规划；⑤复核清单工程量。下列工作排序正确的是()。A.①④②③⑤B.②③④①⑤C.①②③④⑤D.②①⑤④③【答案】D84、某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程已全部完工但尚未交付，工程价款已初步结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从()之日计付。A.工程计划交付B.提交竣工结算文件C.当事人起诉D.竣工验收合格【答案】B85、其挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班，人工工日单价为80元，则该挖掘机的人工费为()元/台班。A.71.8B.80.0C.89.1D.132.7【答案】C86、(2017年真题)关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是()。A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】D87、(2019年真题)某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得。施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元/工日、50元/工日计；以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为()元。A.1820B.2470C.2820D.3470【答案】B88、下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是()。A.设备原价×设备安装费率(%)B.重量(体积、面积)总量×单位重量(体积、面积)安装费指标C.设备原价×材料费占设备费百分比×材料安装费率(%)D.安装工程功能总量×功能单位安装工程费指标【答案】B89、下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述，错误的是()。A.建筑物周长与建筑面积比越高，设计越经济B.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济C.建筑物的室内外高差过大，工程造价将有所提高D.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价【答案】A90、当发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，正确的处理方式是()。A.经发包人修正或承包人提出修正申请，应在本次到期的进度款中支付或扣除B.经发包人修正或承包人提出修正申请，应在竣工结算款中支付或扣除C.经发承包双方复核同意修正的，应在竣工结算款中支付或扣除D.经发承包双方复核同意修正的，应在本次到期的进度款中支付或扣除【答案】D91、某建设工程项目关键线路上的A工作由于非承包商的原因推迟了5天，还有一个非关键线路上的B工作也是由于非承包商的原因推迟了2天，B工作的总时差为3天，则承包商可以索赔的工期是()天。A.2B.5C.7D.8【答案】B92、下列关于工程计价的说法，正确的是()。A.工程计价可分为工程计量和总价计算两个环节B.工程实物量是计价的基础，不同的计价依据有不同的计算规则规定C.工程总价包括工程单价的确定和工程组价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】B93、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%,利润率为8%,若其他费用不考虑，则该设备的原价为()万元。A.25.82B.25.85C.26.09D.29.09【答案】B94、在对工人工作时间消耗的分类中，属于必须消耗时间而被计入时间定额的是()。A.偶然工作时间B.工人休息时间C.施工本身造成的停工时间D.非施工本身造成的停工时间【答案】B95、在各类无形资产中，自创或者外购方式取得均应计入无形资产价值的是()。A.土地使用权B.商标权C.非专利技术D.专利权【答案】D96、工程总承包投标报价成本分析过程中，被归为公司本部费用的是()。A.勘察设计费B.施工费用C.分包合同费用D.调试、开车服务费【答案】A97、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是()。A.材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料检验试验费包括对构件做破坏性试验的费用D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积加检验试验费【答案】A98、在项目建议书阶段的投资估算方法中，生产能力指数法的独特好处在于()A.与单位生产能力估算法相比精确度略高B.不需要详细的工程设计资料，只需要知道工艺流程及规模C.任何情况下，估算误差都较小D.任何承包形式的工程报价时，承包商都采用生产能力指数法进行估价【答案】B99、下列费用中，不属于材料单价中的采购及保管费的是()A.采购费B.运输损耗费C.仓储费D.工地保管费【答案】B100、已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费580万元，工程建设其他费用240万元，基本预备费150万元，价差预备费50万元，建设期贷款500万元，建设期贷款利息80万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目建设投资为()万元。A.2170B.2450C.2020D.2950【答案】C101、在编制施工定额时，()是工艺方面最简单的施工过程，是主要的研究对象。A.施工工序B.施工动作C.施工操作D.施工项目A【答案】A102、国内建设项目投资估算过程中，可行性研究阶段对投资估算精度的要求为误差控制在()以内。A.±5%B.±10%C.±20%D.±30%【答案】B103、(2013年真题)国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是()。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】B104、采用造价信息调整价格差额，对材料和工程设备价格的调整，下列说法正确的有()。A.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以报价中材料单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整B.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整C.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整D.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整【答案】B105、管理者不直接与承包人签订合同，但委托监督承包人履行合同的工程总承包方式是()。A.EPC总承包B.交钥匙总承包C.设计一采购总承包D.工程项目管理总承包【答案】D106、下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是()。A.检验试验费B.工程排污费C.住房公积金D.安置补助费【答案】A107、(2018年真题)国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括()。A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预测的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费【答案】D108、根据《标准施工招标文件》(2007年版)通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期、费用和利润补偿的是 ()。A.施工中发现文物、古迹B.发包人延迟提供建筑材料C.承包人提前竣工D.因不可抗力造成工期延误【答案】B109、下列关于设备及工器具购置费用的说法，错误的是()。A.它是由设备购置费和工具.器具及生产家具购置费组成B.在生产性工程建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步C.它是固定资产投资中的积极部分D.在非生产性工程建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】D110、按索赔事件的性质分类，下列各项中列入其他索赔事项的是()。A.汇率变化B.不可抗力C.不可预见的不利条件D.合同终止【答案】A111、(2018年真题)根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是()。A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【答案】C112、因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于()。A.分部分项工程费B.措施费C.规费D.企业管理费【答案】B113、工程总承包的签约合同价中不包括暂估价，且发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程依法必须招标的，该专业工程应由()招标确定分包人。A.项目主管部门B.发包人C.承包人D.发包人或承包人【答案】D114、下列关于建筑安装工程税金的计算公式中，正确的是()。A.应纳营业税=税前造价*综合税率(%)B.城市维护建设税应纳税额=计税营业额*适用税率C.教育费附加应纳税额=应纳营业税税额*3%D.地方教育附加应纳税额=应纳教育费附加额*当地规定的税率【答案】C115、在采用FOB作为进口设备交易价格时，风险转移的分界点是()。A.到达进口国口岸B.货物起运C.货物装船D.指定的装运港货物被装上指定船时【答案】D116、非生产性建设项目总投资的内容不包括()。A.价差预备费B.流动资金C.工程建设其他费D.基本预备费【答案】B117、在编制规费、税金项目清单时，出现计价规范中未列的项目，应()。A.根据需要自行列项B.根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项C.上报省级政府或省级有关权力部门审批后列项D.不列项【答案】B118、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是()。A.以实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.已竣工未投入使用的工程质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理【答案】B119、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的摊投资的固定资产是()A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程【答案】C120、(2018年真题)某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5%。该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为()万元。A.10B.12C.50D.60【答案】B121、(2012年真题)关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是()。A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费C.能自行开动机械的安拆费不予计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】B122、下列属于施工中实体材料中的辅助材料的是()。A.钢筋B.水泥C.炸药D.碎石【答案】C123、因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是()。A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用【答案】C124、某地拟于2019年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2017年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。生产能力指数0.8,假定2017年至2019年该地区工程造价年均递增5%,则该生产线的建设投资为()万元。A.6000B.6300C.6378D.6615【答案】C125、在我国建设产品价格的市场化进程中，国家指导价阶段工程招投标价形成的特征之一是()。A.国家定价B.计划控制C.自发波动D.自发调节【答案】B126、关于财务分析的说法，正确的是()。A.融资前财务分析是从息前税后角度进行的分析B.融资后财务分析是从息前税前角度进行的分析C.融资前财务分析包括盈利能力分析和财务能力分析D.融资后财务分析包括盈利能力分析、偿债能力分析和财务生存能力分析【答案】D127、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是()。A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用行业和地方的计价定额与相关文件计价【答案】C128、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%,消费税税率为10%。增值税税率为16%,则该台设备进口环节增值税额为()万元。A.316.80B.345.60C.380.16D.384.00【答案】D129、某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项预计建设期为3年。该地区2013年已建年产40万吨的类似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0.9,该地区2013、2016年同类工程造价指数分别为108、112,预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为()亿元。A.2.54B.2.74C.2.75D.2.94【答案】A130、与未明确项目准备金相比，不可预见准备金的主要特点在于()。A.补偿直至工程结束时的价格增长B.在每一个组成部分中均单独以一定百分比确定，作为一个估算的项目单独列出C.用以应付天灾、非正常经济情况D.支付在估算时不可能明确的潜在项目【答案】C131、(2018年真题)工程总承包投标人进行标高金报价决策时，首先要进行的工作是()。A.对风险进行评估B.价值增值分析C.选择合理的风险费率D.进行成本分析【答案】B132、(2019年真题)根据2017版FIDIC《施工合同条件》,关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是()。A.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程C.调价公式中所列各项费用要素的权重一经约定，合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整【答案】B133、关于建设工程施工招标文件，下列说法正确的是()。A.工程量清单不是招标文件的组成部分B.由招标人编制的招标文件只对投标人具有约束力C.招标项目的技术要求可以不在招标文件中描述D.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改【答案】D134、(2020年真题)关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是()。A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价B.对招标文件中可以不公开最高投标限价C.最高投标限价与标底的本质是相同的D.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价【答案】D135、在居住小区设计方案评价中，影响居住面积密度的主要因素是房屋的()。A.层数B.层高C.间距D.排列方式【答案】A136、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是()。A.交钥匙总承包B.EPC总承包C.设计——施工总承包D.工程项目管理总承包【答案】B137、在项目总成本费用估算中，下列费用项目中，属于制造费用的是()。A.生产单位管理人员工资B.行政管理用房折旧费C.其他资产摊销费D.研究与开发费【答案】A138、(2020年真题)因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是()。A.安全文明施工费不予调整B.按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素C.按单价计算的措施项目费的调整，以实际发生变化的措施项目数量为准D.招标清单中漏项的措施项目费的调整，以承包人自行拟定的实施方案为准【答案】C139、(2019年真题)在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是()。A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程【答案】C140、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%,废品损失费率5%,包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为()万元。A.2.152B.2.652C.2.685D.2.688【答案】A141、下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是()。A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和【答案】A142、某分部分项工程招标工程量清单数量为1500m3,施工中由于设计变更调整为1200m3,该项目最高投标限价综合单价为350元，投标报价为405元，已知该项目最高投标限价为5000万元，投标报价为4800万元，则该分部分项工程的结算价格为()元。A.483000B.463680C.486000D.607200【答案】C143、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为()万元。A.3500B.2700C.2780D.3180【答案】B144、(2017年真题)某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%,则该进口设备原价为()万元。A.2386.8B.2376.0C.2362.9D.2352.6【答案】B145、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013),当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将()。A.综合单价调高，措施项目调增B.综合单价调高，措施项目调减C.综合单价调低，措施项目调增D.综合单价调低，措施项目调减【答案】C146、(2013年真题)关于标底与最高投标限价的编制，下列说法中正确的是()。A.招标人不得自行决定是否编制标底B.招标人不得规定最低投标限价C.编制标底时必须同时设有最高投标限价D.招标人不编制标底时应规定最低投标限价【答案】B147、(2014年真题)可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±()%以内。A.5C.15D.20【答案】B148、已知某项目建筑安装工程费为2000万元，设备购置费3000万元，工程建设其他费1000万元，若基本预备费费率为10%,项目建设前期为2年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%,其余投资在后两年平均投入，年均价格上涨率为5%,则该项目建设期间价差预备费为()万元。A.575.53B.648.18C.752.73D.1311.02【答案】D149、根据《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013),下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是()。A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项木名称设置，不得重码C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】B150、下列费用中，应计入总价措施项目清单与计价表中的是()。A.垂直运输费B.施工排水、降水费C.大型设备进出场及安拆费D.地上、地下设施和建筑物临时保护费【答案】D151、在工程项目招投标过程中，关于标底说法错误的是()。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人可以设定最高投标限价D.招标人可以设定最低投标限价【答案】D152、某大型施工机械需配机上司机一名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为()元/台班。A.100C.250D.200【答案】B153、(2013年真题)根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是()。A.合同工程量偏差超过15%B.合同工程量偏差超过15%,且引起措施项目相应变化C.措施项目工程量超过10%D.措施项目工程量超过10%,且引起施工方案发生变化【答案】B154、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是()。A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费【答案】B155、按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列费用不属于劳动保险和职工福利费范围的是()。A.职工退职金B.冬季取暖补贴C.夏季防暑降温费用D.防暑降温饮料费用【答案】D156、工程量清单计价模式下，确定分部分项工程单价的工作包括：①分析各清单项目的工程内容，②确定计算基础，③计算人工、材料、机械费用，④计算工程内容的工程数量与清单单位含量，⑤计算综合单价。对上述工作先后顺序的排列，正确的是()。A.①②④⑤③B.②①④③⑤C.①②④③⑤D.②①④⑤③【答案】B157、FDIDIC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是()。A.按星期计算单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算复利【答案】D158、采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应由投标人填写的内容是()。A.项目价值B.服务内容C.计算基础D.费率和金额【答案】D159、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，()。A.可以修改补充，但不能撤回已递交的投标文件B.不可以修改补充，不可以撤回已递交的投标文件C.可以修改补充或撤回已递交的投标文件，可以口头形式通知招标人D.可以修改补充或撤回已递交的投标文件，应以书面形式通知招标人160、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。关于计日工的编制和计价，下列说法正确的是()。A.承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的总价计价的一种方式B.计日工适用于工程量清单中没有的额外工作，尤其是事先能商定价格的额外工作C.计日工对完成零星工作所消耗的人工工日、材料数量、施工机具台班进行计量D.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算【答案】C161、根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是()。A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6个月的赶工费用B.发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%,应承担提前竣工5个月的赶工费用D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%,不支付赶工费用【答案】B162、关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是()。A.包含在用地与工程准备费中B.包括界区内水、电、路、电信等设施建设费C.包括界区外绿化、人防等配套设施建设费D.包括项目配套建设的产权不归本单位的专用道路、专用通信设施费【答案】C163、(2019年真题)关于设备原价的说法，正确的是()。A.进口设备的原价是指其到岸价B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得C.设备原价通常包含备品备件费在内D.设备原价占设备购置费比重增大，意味资本有机构成的提高【答案】C164、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是()。A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家居购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】C165、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为()万元。A.4250B.4430C.4550D.5050【答案】C166、砌筑1mA.0.217B.0.222C.0.226D.0.231167、竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项专出投资支出的项目是()。A.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路【答案】D168、(2014年真题)编制钢筋工程量清单时，适宜采用暂估量加签证处理的钢筋是()。A.支撑双层钢筋用的“铁马”B.伸出构件的锚固钢筋C.设计注明的搭接钢筋D.规范规定的搭接钢筋【答案】A169、采用定额单价法编制单位工程预算时，在进行工料分析后紧接着的下一步骤是()。A.计算人、材、机费用B.计算企业管理费、利润、规费、税金等C.复核工程量的准确性D.套用定额预算单价【答案】B170、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是()。A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】B171、关于预付款担保和安全文明施工费，下列说法错误的是()。A.预付款担保提供的时间是承包人与发包人签订合同后领取预付款前B.预付款担保的主要形式是银行保函C.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付D.发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担主要责任【答案】D172、(2021年真题)关于最高投标限价的公布，下列说法正确的是()。A.应在发布招标文件时一并发布B.应在开标时公布C.应在评标时公布D.不应公布【答案】A173、(2018年真题)关于预算定额消耗量的确定方法，下列表述正确的是()。A.人工工日消耗量由基本用工量和辅助用工量组成B.材料消耗量=材料净用量/(1-损耗率)C.机械幅度差包括了正常施工条件下，施工中不可避免的工序间歇D.机械台班消耗量=施工定额机械台班消耗量/(1-机械幅度差)【答案】C174、根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是()。A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6个月的赶工费用B.发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%,应承担提前竣工5个月的赶工费用D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%,不支付赶工费用【答案】B175、(2019年真题)关于预付款担保的说法，正确的是()。A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效【答案】D176、在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入和分摊进单价，而需单独列项的是()。A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金【答案】A177、当采用价格指数法调整价格差额时，现行价格指数的日期通常是指()。A.承包人申请签发进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书的时间B.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书的签发时间C.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书后相关周期最后一天D.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书后相关周期最后一天的前42天【答案】D178、下列关于建筑安装工程费用中增值税的说法，正确的是()。A.采用简易计税方法时，增值税=税前造价×9%B.采用一般计税方法时，增值税=税前造价×17%C.小规模纳税人通常是指纳税人提供建筑服务的年应征增值销售额未超过500万元的增值税纳税人D.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税【答案】D179、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是()。A.定额人工费B.定额人工费与机械费之和C.定额人工费、材料费与机械费之和D.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费【答案】D180、根据FIDIC合同，承包商向工程师提交竣工决算报告的时间是在承包商收到工程接收证书后()天内。A.28B.42C.56D.84【答案】D181、根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)在招投标文件中另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是()。A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险【答案】D182、按照《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号),发包人应在竣工结算书确认后()天内向承包人支付工程结算价款。A.7B.10C.14D.15【答案】D183、对于矿产资源开发项目，在确定建设规模时，应考虑的因素包括()。A.水的资源量B.资源合理开发利用要求C.地质条件D.库区生态影响【答案】B184、(2014年真题)施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是()。A.已标价工程量清单中无某项计日工单价时，应按工程变更有关规定商定计日工单价B.承包人通知发包人以计日工方式实施的零星工作，双方应按计日工方式予以结算C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付【答案】A185、关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是()。A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保B.发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保D.履约保证金不得超过中标合同金额的5%【答案】B186、某项目发承包双方，根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201的规定签订承包合同，双方约定承包人承担的材料价格风险系数为5%。则下列有关物价变化的表述，正确的是()。A.某材料基准单价为2000元/t,投标报价为2100元/t,合同履行期间，材料单价为2200元/t时，单价应予调整B.某材料基准单价为2000元/t,投标报价为1800元/t,合同履行期间，材料单价为2050元/t时，单价应予调整C.某材料基准单价为2000元/t,投标报价为2100元/t,合同履行期间，材料单价为1900元/t时，单价应予调整D.某材料基准单价为2000元/t,投标报价为1800元/t,合同履行期间，材料单价为1700元/t时，单价应予调整【答案】D187、2010年已建成年产50万吨的某化肥厂，其投资额为10000万元，2015年拟建生产80万吨的化肥厂项目，建设期2年。自2010年至2015年每年平均造价指数递增8%,预计建设期2年贷款利率递增0.5%,估算拟建化肥厂的静态投资额为()万元。(生产能力指数n=0.8)A.23594B.21400C.20494D.24861【答案】B188、某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为600元/m2,人、材、机占工程造价10%,50%,20%,拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1,1.05,1.05,假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%,则该工程综合单价为()。A.507C.633.75D.657【答案】C189、在对城市规划区内国有土地上实施房屋拆迁时，下列各项中属于迁移补偿费的是()。A.拆迁补偿金B.土地出让金C.青苗补偿费D.企业单位因搬迁造成的停工损失补贴费【答案】D190、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是()。A.临时公共设施及场地的维持费B.建设保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费【答案】C191、关于流动资金估算的计算公式，正确的是()。A.流动资产=应收账款+存货+现金B.应收账款=在产品+产成品/应收账款周转次数C.存货=外购原材料、燃料十在产品+产成品D.现金=(年工资及福利费+年其他费用)/现金周转次数【答案】D192、在建设工程招投标活动中，在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前，下列对有关投标文件处理的表述中，正确的是 ()A.投标人可以替换已提交的投标文件B.投标人可以补充巳提交的投标文件C.招标人可以修改已提交的招标文件D.投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收【答案】D193、概算定额与预算定额的差异主要表现在()的不同。A.项目划分B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法【答案】A194、已知某工程项目年度工程总价为1000万元，材料比例为40%,日历天按照365天计算，其中双休日共104天，法定假日11天。有关材料购买的系列时间包括：在途天数10天，加工天数5天，整理天数2天，供应间隔天数15天，保险天数10天，则按照公式法计算的工程预付款数额为()万元。A.67.20B.46.03C.64.37D.43.84【答案】B195、关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是()。A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保B.履约保证金不得超过中标合同金额的5%C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保D.发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人【答案】D196、建设项目投资确定与计价、费用控制过程中使用相关技术经济标准使所发生的费用是指()。A.技术经济标准使用费B.专有技术使用费C.研究试验费D.设计评审费【答案】A197、(2015年真题)某类建筑材料本身的价值不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的()。A.专业性B.季节性C.区域性D.动态性【答案】C198、承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出()的索赔。A.工程接收证书颁发前发生B.工程接收证书颁发中发生C.工程接收证书颁发后发生D.工程接收证书颁发全过程发生【答案】C199、某土建分项工程工程量为10m2,预算定额人工、材料、机械台班单位用量分别为2工日、3m2和0.6台班，其他材料费5元。当时当地人工、材料、机械台班单价分别为40元/工日、50元/m2和100元/台班。用实物法编制的该分项工程直接工程费为()元。A.290B.295C.2905D.2950【答案】D200、关于建设工程总承包合同价款的支付，下列说法正确的是()。A.预付款扣完后，由于工程尚未竣工，发包人可以不退还预付款保函B.未约定预付款保函的，发包人在合同生效后规定时间内向承包人支付预付款金额C.发包人延误付款，应自延误之日起按同期存款利率向承包人支付延期付款利息D.发包人延误付款的，承包人有权直接暂停施工【答案】B201、(2017年真题)关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是()。A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付B.没有计日工单价的现场签证，按承包人提出的价格计算并支付C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证【答案】D202、下列人工费用中，不属于预算定额基价构成内容的是()。A.施工作业的生产工人工资B.施工机械操作人员工资C.工人夜间施工的夜班补助D.大型施工机械安装与拆卸所发生的人工费【答案】C203、国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为()。A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】D204、下列关于预算定额的计算公式，错误的是()。A.分项工程预算定额基价=人工费+材料费+机具使用费B.人工费=∑(现行预算定额中人工工日用量×人工日工资单价)C.材料费=∑(现行预算定额中各种材料耗用量×相应材料单价)D.机具使用费=∑(现行预算定额中机械台班用量×机械台班单价)【答案】D205、工程造价指标测算中，各类造价数据需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是()。A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期【答案】A206、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是()。A.已完工程及设备保护B.冬雨季施工增加费C.安全文明施工费D.混凝土、钢筋混凝土模板【答案】D207、在施工排水、降水措施项目中，以下各项费用中，不属于成井费用的是()。A.准备钻孔机械的费用B.抽水、值班、降水设备维修等费用C.泥浆制作、固壁费用D.对接上、下井管的费用【答案】B208、下列关于其他项目清单的说法，正确的是()。A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作或项目的计价而设立，只要填报单价，估不估暂定数量实际操作结果完全一样C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充D.暂列金额一般按合同约定价款的10%～15%确定【答案】C209、生产性建设项目工程费用为15000万元，设备费用为5000万元，工程建设其他费为3000万元，预备费为1000万元，建设期利息为1000万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的工程造价为 ()万元。A.19000B.20000C.25000D.20500【答案】B210、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法正确的是()。A.工程总承包项目的成本费用由采购费用和施工费用构成B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余成为项目的盈余额，即价值增值部分【答案】B211、(2015年真题)关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是()。A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值【答案】C212、某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，****欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是()。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】A213、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为()。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9500万元、300万元、500万元D.9100万元、700万元，500万元【答案】C214、某项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时多个标段的评标修正率为5%,同时规定2#标段基准工期为25个月，投标文件中每提前工期1个月有10万元的评标优惠。现有投标人甲同时对1#、2#标段投标，且甲